電梯裝飾裝修合同范本（32篇）

電梯裝飾裝修合同范本（32篇）電梯裝飾裝修合同范本（精選32篇）電梯裝飾裝修合同范本篇1發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_身份證號(hào)：承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_身份證號(hào)：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點(diǎn)：。2.住房結(jié)構(gòu)：房型房_廳套，施工面積_平方米。3.裝飾施工內(nèi)容：_。4.承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自_年_月_日開工，至_年_月_日竣工，工期天。二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定1.工程總價(jià)款：￥_元，大寫(人民幣)：詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付_元訂金，第二次付款時(shí)扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)%合計(jì)_元(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)%合計(jì)_元(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)%合計(jì)_元(5)工程保修期_年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2.乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的.雙倍補(bǔ)償給甲方。四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.本工程由方設(shè)計(jì)施工方案。3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。六、其它事項(xiàng)1.甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。七、違約責(zé)任1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付__元違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方(簽字/蓋章)：乙方(簽字/蓋章)：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：_年_月_日_年_月_日電梯裝飾裝修合同范本篇2甲方（委托單位）：_________乙方（承包單位）：__________________年_________月甲方（委托人）：_________地址：_________委托代理人：_________身份證號(hào)：_________聯(lián)系電話：_________乙方（承包人）：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________行業(yè)準(zhǔn)入證號(hào)碼：_________工程設(shè)計(jì)師：_________聯(lián)系電話：_________施工負(fù)責(zé)人：_________聯(lián)系電話：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》（建設(shè)部第110號(hào)令）及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點(diǎn)和具體情況，雙方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：第一條工程概況1.1施工名稱：_________。1.2施工地點(diǎn)：_________。1.3工程裝飾裝修面積：。1.4工程戶型：_________。1.5乙方按工程總造價(jià)的6%收取管理費(fèi)，計(jì)入工程款。1.6工程承包方式，經(jīng)商定采取下列第種方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（發(fā)包人）提供其余部分材料；（3）乙方（承包人）包工、甲方（發(fā)包人）提供全部材料。1.7工程期限：開工日期_________年_________月_________日；竣工日期_________年__________________月_________日。1.8工程款：本合同工程造價(jià)為人民幣元，金額大寫：（見附件1：附件1.《誠(chéng)之龍裝飾裝修預(yù)算單》）。第二條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1本工程質(zhì)量執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50096—1999《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》、GB50327—20__《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、GB50210—20__《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行GB50325—20__《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。2.3其它約定標(biāo)準(zhǔn)：_____。第三條甲方責(zé)任3.1開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采用保護(hù)措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具、陳設(shè)的損失，由甲方承擔(dān)。3.2向乙方提供施工所需水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)，水電費(fèi)用由甲方承擔(dān)。3.3負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批文等手續(xù)及應(yīng)當(dāng)由甲方支付的相關(guān)費(fèi)用。3.4遵守物業(yè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。3.5甲方不得有下列行為：（1）隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。（2）在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。（3）在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)夤艿涝O(shè)施。（5）強(qiáng)令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。（6）其他違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章等強(qiáng)制性規(guī)定的違法或違章行為。3.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。3.6對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)辦理驗(yàn)收結(jié)算。3.7指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行和對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為甲方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。3.8協(xié)調(diào)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第四條乙方責(zé)任4.1參加施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。4.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為乙方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。4.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護(hù)等相關(guān)規(guī)定。4.4配合甲方委托人或委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄和階段性工程驗(yàn)收。配合竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。4.5嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定：（1）無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載。（2）遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時(shí)間，不得擾民及污染環(huán)境；（3）因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔(dān)修理和損失賠償?shù)腵責(zé)任；（4）負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)；（5）保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔；（6）負(fù)責(zé)將裝修垃圾裝袋，及時(shí)清運(yùn)到物業(yè)指定位置。（7）其他相關(guān)管理規(guī)定。4.6乙方須提前48小時(shí)通知甲方委托的監(jiān)理人員對(duì)下列關(guān)鍵工序進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工：A、材料進(jìn)場(chǎng)B、水路、電路改造及打壓試驗(yàn)C、防水工程及蔽水實(shí)驗(yàn)D、木工收口、E、吊頂基層。以上分項(xiàng)工程未經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收，施工單位擅自進(jìn)行下一道工序施工，由此造成工料損失及質(zhì)量問題的由施工方承擔(dān)責(zé)任。4.7向甲方提供項(xiàng)目完善、清楚規(guī)范的報(bào)價(jià)文本，根據(jù)工程實(shí)際情況由專業(yè)的報(bào)價(jià)師或報(bào)價(jià)系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)。4.8施工中未移交甲方之前，應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)、設(shè)施和工程成品，如造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任及賠償責(zé)任。4.9甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。4.10施工過程中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。第五條工程變更5.1工程進(jìn)行中，業(yè)主有權(quán)對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行改動(dòng)或?qū)κ┕ろ?xiàng)目進(jìn)行變更。在未接到業(yè)主書面申請(qǐng)時(shí)施工單位無權(quán)變動(dòng)任何設(shè)計(jì)及材料品質(zhì)。設(shè)計(jì)應(yīng)包括平面圖、天花圖、節(jié)點(diǎn)圖、制作尺寸詳圖，凡無以上經(jīng)甲方確認(rèn)的圖紙而現(xiàn)場(chǎng)私自制作的項(xiàng)目甲方有權(quán)拒付工程款（見附件4.《誠(chéng)之龍裝飾裝修合同工程變更單》）。5.2合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項(xiàng)目，在增加制作之前，乙方參照原預(yù)算單價(jià)制作預(yù)算造價(jià)單并協(xié)同甲方及甲方委托的監(jiān)理簽字確認(rèn)。5.3增加項(xiàng)目所需的費(fèi)用，計(jì)算在工程造價(jià)預(yù)算之內(nèi)并參照工程進(jìn)度款支付方式進(jìn)行支付。5.4合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項(xiàng)目，雙方協(xié)商一致后，調(diào)整相應(yīng)費(fèi)用。第六條關(guān)于工期的約定在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更，甲乙雙方須協(xié)商一致，并簽署書面變更單。同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期?！豆こ套兏鼏巍肥强⒐そY(jié)算和順延工期的依據(jù)。6.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責(zé)任由甲方承擔(dān)。6.2因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責(zé)任由乙方承擔(dān)。6.3因設(shè)計(jì)變更或非甲、乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周以內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延，但乙方須對(duì)導(dǎo)致停工的事件作書面記錄并書面告知甲方，甲乙雙方均不承擔(dān)該責(zé)任。第七條關(guān)于工程質(zhì)量、驗(yàn)收和保修約定7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更及本合同第二條規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)國(guó)家、行業(yè)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收。7.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。委托方：_________承包方：_________電梯裝飾裝修合同范本篇3甲方(發(fā)包方)：聯(lián)系電話：乙方(承包方)：聯(lián)系電話：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》，結(jié)合本工程實(shí)際情況，遵守平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，就甲方委托乙方負(fù)責(zé)房屋設(shè)計(jì)及裝修施工等事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：第1條工程概況1.1工程施工地址:預(yù)算面積：戶型：室廳衛(wèi)1.2工程預(yù)算為人民幣(大寫)：整，￥元整，(工程預(yù)算項(xiàng)目及報(bào)價(jià)詳見《預(yù)算表》)。工程內(nèi)容為雙方認(rèn)可的施工圖紙和預(yù)算表中注明的項(xiàng)目。1.3工程期限：日。開工日期：年月日;竣工日期：年月日。但若因甲方原因(如延遲付款、未在施工前選定材料型號(hào))、或自然不可抗力限制(如停水停電等)造成工程延遲，竣工日期順延，國(guó)家法定節(jié)假日施工工期自動(dòng)順延。第2條甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)本合同簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，如有變動(dòng),應(yīng)經(jīng)雙方友好協(xié)商確定后執(zhí)行,協(xié)商不成按原合同執(zhí)行。2.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：2.1.1甲方保證對(duì)所裝修的房屋具有所有權(quán)或已取得了所有權(quán)人的合法委托，有權(quán)對(duì)本合同房屋進(jìn)行裝修。甲方指定為己方的全權(quán)代表，全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。施工過程中乙方只認(rèn)可甲方或甲方代表的意見，如有工程變更，須有甲方或甲方委托人的簽字確認(rèn)。2.1.2甲方有權(quán)對(duì)裝飾工程的設(shè)計(jì)圖紙、預(yù)(結(jié))算表進(jìn)行審核，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后，雙方各持一份，作為工程驗(yàn)收、結(jié)算的依據(jù)。2.1.3乙方進(jìn)場(chǎng)施工前，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)管理部門關(guān)系，并承擔(dān)物業(yè)管理部門收取的裝修物業(yè)管理費(fèi)用，包括物業(yè)單位規(guī)定的強(qiáng)制裝飾公司交納的裝修押金、裝修管理費(fèi)、垃圾外運(yùn)費(fèi)用、施工期間的水電費(fèi)用等。2.1.4簽訂裝飾施工合同后，其裝飾業(yè)務(wù)牽涉到須在物業(yè)部門或政府有關(guān)職能部門辦理相關(guān)手續(xù)的，由甲方負(fù)責(zé)辦理，所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，包含但不限于物業(yè)裝修押金、消防、城管、渣土等管理部門收取的行政及相關(guān)費(fèi)用。2.1.5如因乙方施工人員擅自違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款，由乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任或相關(guān)費(fèi)用。2.1.6甲方有義務(wù)將乙方施工所需的水、電開通入戶，并承擔(dān)水電費(fèi)用。2.1.7乙方采購的材料如不符合質(zhì)量要求，致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo)，造成環(huán)境污染，甲方有權(quán)請(qǐng)求乙方承擔(dān)其責(zé)任并賠償其相應(yīng)損失,但乙方按甲方要求采購的除外。2.1.8甲方或與甲方相關(guān)的第三方人為的原因造成工地停工、怠工，給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方全額承擔(dān);由于乙方自身管理原因造成的工程虧損，甲方不負(fù)任何責(zé)任。2.1.9甲方有權(quán)外請(qǐng)工人協(xié)助裝修，但由此產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。甲方若要改動(dòng)煤氣管道、智能網(wǎng)絡(luò)線等，應(yīng)由甲方聘請(qǐng)具有相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)公司負(fù)責(zé)施工，乙方不承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。2.1.10甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾清理等工作。2.1.11甲方根據(jù)乙方施工進(jìn)度及通知，及時(shí)到場(chǎng)對(duì)階段工程進(jìn)行驗(yàn)收;若有工程變更，甲方及時(shí)按乙方流程要求辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證。2.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：2.2.1在甲方向物業(yè)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，乙方有義務(wù)配合甲方工作的開展。2.2.2若由甲方提出變更設(shè)計(jì)方案，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見后，甲方應(yīng)簽署《變更單》，并經(jīng)乙方相關(guān)人員簽字后方可實(shí)施，否則乙方有權(quán)按原設(shè)計(jì)施工。甲方與項(xiàng)目經(jīng)理私自達(dá)成的變更協(xié)議對(duì)乙方無任何約束力，乙方不負(fù)有任何法律責(zé)任。2.2.3乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理物業(yè)方面相關(guān)手續(xù)，因本公司施工人員違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款或罰款，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。2.2.4如甲方未開通入戶的水源、電源，需乙方從戶外接入戶內(nèi)，產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。2.2.5由乙方負(fù)責(zé)提供的材料，乙方有義務(wù)按照合同及預(yù)算的規(guī)定送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)并通知甲方確認(rèn)簽收。甲方應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)簽字確認(rèn)，否則由此導(dǎo)致乙方無法正常施工的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此增加的施工費(fèi)用，施工期限做相應(yīng)延長(zhǎng)。甲方無法在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)簽收的，為了保證工程進(jìn)度，乙方有權(quán)在確認(rèn)主材與甲方選材一致時(shí)，代為簽收。2.2.6乙方必須確保房屋結(jié)構(gòu)牢固，如要改動(dòng)結(jié)構(gòu)，敲墻必須征求甲方和物業(yè)管理部門的書面批準(zhǔn)，否則，乙方不得動(dòng)工。如甲方經(jīng)乙方告知改動(dòng)結(jié)構(gòu)后的嚴(yán)重影響后，仍強(qiáng)制要求乙方改動(dòng)結(jié)構(gòu)，乙方可拒絕施工。甲方如擅自改動(dòng)結(jié)構(gòu)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。2.2.7甲方的裝飾垃圾，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到小區(qū)內(nèi)物業(yè)指定位置,垃圾外運(yùn)由業(yè)主與物業(yè)公司負(fù)責(zé)。如小區(qū)物業(yè)在本小區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)傾倒裝飾垃圾的，由此產(chǎn)生的外運(yùn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。2.2.8甲方應(yīng)知會(huì)鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對(duì)其生活和工作環(huán)境造成的影響，協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2.9甲方有義務(wù)事先告知乙方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項(xiàng)，如甲方知道或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知乙方，則造成的損失由甲方承擔(dān)。2.2.10乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場(chǎng)的家俬、陳設(shè)以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。第3條工程變更3.1簽訂合同后，甲方未與乙方協(xié)商,不得擅自單方修改、變更設(shè)計(jì)，若有修改意見雙方應(yīng)該協(xié)商一致，簽訂乙方提供的《中期施工增(減)項(xiàng)目變更申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱《變更單》)，并經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理、預(yù)算員、物料員簽字認(rèn)可后方能生效。如甲方修改原設(shè)計(jì)方案造成工程延期，則有義務(wù)簽訂工程延期單，工期相應(yīng)順延。3.2如乙方在施工過程中遇到設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)情況相沖突的時(shí)候，在保證工程質(zhì)量和美觀的前提下，經(jīng)與甲方共同協(xié)商，可以變更解決。3.3簽訂施工合同三日后乙方開始采購、定制相關(guān)主材及輔料，如果甲方在合同簽訂三日之后要求減少工程項(xiàng)目，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商并取得一致后方可實(shí)施變更程序。3.4乙方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的變更，以及增加工程量，必須經(jīng)甲方或甲方代表批準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)。未經(jīng)甲方批準(zhǔn)簽字，乙方擅自變更設(shè)計(jì)或?qū)υú牧细鼡Q，甲方有權(quán)不認(rèn)可，發(fā)生的全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。3.5對(duì)于甲方提出的不可行的設(shè)計(jì)變更，乙方有義務(wù)事先告甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果。若甲方強(qiáng)行進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，從而造成工程質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)。3.6乙方按照甲方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案予以施工的項(xiàng)目，甲方不得以不美觀或不滿意為由要求更改設(shè)計(jì)。若甲方強(qiáng)行更改設(shè)計(jì)與材料，其返工費(fèi)，材料損耗費(fèi)等損失由甲方承擔(dān)。第4條付款方式及結(jié)算的約定4.1本合同簽訂后，甲方應(yīng)在當(dāng)日向乙方支付本合同總金額的65%，即人民幣￥元(大寫)。在泥作工程、木制作基本完工、漆工進(jìn)場(chǎng)前，甲方向乙方支付二期工程款，合同總金額的30%，即人民幣￥元(大寫：)。余款5%即人民幣￥元(大寫：)在雙方制安驗(yàn)收合格的三日內(nèi)付清。4.2甲方如沒有按時(shí)付款，本工程工期自然順延，乙方有權(quán)拒絕向甲方交付主材及進(jìn)行后續(xù)項(xiàng)目施工，并且無須承擔(dān)甲方房屋裝飾的保修義務(wù)。甲方拖欠工程款的，按30元/天向乙方支付違約金。甲方在交付二期工程款前進(jìn)行變更導(dǎo)致工程款增加的，應(yīng)在交納二期款時(shí)向乙方繳清;二期款后進(jìn)行施工項(xiàng)目變更導(dǎo)致工程款增加的，應(yīng)在增項(xiàng)項(xiàng)目開工前全額交納增加款項(xiàng)，否則乙方有權(quán)停止施工，相應(yīng)責(zé)任由甲方承擔(dān)。4.3工程結(jié)算由乙方根據(jù)實(shí)際工程量做出《裝修工程業(yè)主繳款結(jié)算單》，經(jīng)甲方確認(rèn)后按實(shí)結(jié)算，多退少補(bǔ)。4.4甲方支付乙方的款項(xiàng)，只能交付給乙方公司，并開具乙方財(cái)務(wù)收據(jù)。如甲方將現(xiàn)金交付給其他人代繳而造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。第5條工程工期5.1因甲方未按合同約定完成工作，甲方自購的材料不能按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或因甲方提供的材料用品不合格造成返工而影響工程工期，原定工期順延，并由甲方承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。5.2由于乙方原因不能按期開工、中途停工或因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工，影響工程工期損失由乙方自行承擔(dān)，原定工期不順延。5.3由于變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它不可抗拒的因素而影響工期的，工期相應(yīng)順延。5.4部分工作和部分制作需在施工過程中由甲方配合、確認(rèn)，而甲方遲遲不予表態(tài)確認(rèn)也不予以配合，則視作甲方有意拖延工期，其工期順延。第6條驗(yàn)收結(jié)算6.1本工程質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)(1)施工圖紙(2)預(yù)算表中所載明的主材說明及工藝備注(3)中期變更單;6.2工程驗(yàn)收項(xiàng)目：基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設(shè)瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、細(xì)木工程(油漆前)，泥作工程、油漆工程。6.3甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作)，乙方自檢，并于48小時(shí)前通知甲方參加，驗(yàn)收合格，甲方或甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，甲方或甲方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字，可視為甲方批準(zhǔn)，乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，視為甲方已同意。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出，由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn);若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。6.4由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。6.5甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時(shí)，乙方和甲方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對(duì)各自的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，若發(fā)生質(zhì)量問題，由責(zé)任方承擔(dān)。6.6工程竣工后，乙方可口頭、電話、短信、郵件等方式通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。若甲方既不另行通知乙方延期驗(yàn)收時(shí)間，又不按約定時(shí)間驗(yàn)收，視為默認(rèn)驗(yàn)收合格。6.7工程竣工后，甲方未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用，視為甲方驗(yàn)收合格。6.8驗(yàn)收合格項(xiàng)目，雙方簽字確認(rèn);不合格項(xiàng)目限期整改，另行驗(yàn)收，直至合格為止。第7條工程保修7.1本工程保修責(zé)任期以公司完工后發(fā)放的《保修單》所載明的期限為準(zhǔn)：1)屋內(nèi)防水工程、防漏工程保修期為5年，水電工程保修期為5年，木工、泥工、油漆工程保修期為2年;2)基礎(chǔ)裝修施工項(xiàng)目非人為及自然不可抗力原因造成損壞公司提供終身維護(hù);3)公司所代購的主材保修期為1年;4)家具、燈管保修期為3個(gè)月;5)家電保修期以家電保修卡規(guī)定的期限為準(zhǔn)，保修義務(wù)由電器供應(yīng)商履行;7.2保修范圍為乙方施工的工程項(xiàng)目。甲方在交納尾款后，乙方為甲方開具工程保修卡。7.3施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。7.4由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不在保修范圍之內(nèi)。7.5在保修期間內(nèi)，乙方工程質(zhì)量原因造成的直接損失，由乙方按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格全額賠償。7.6乙方驗(yàn)收交房后，甲方如在使用過程中發(fā)現(xiàn)電路短路及其他問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方派專業(yè)人員檢修，不得擅自請(qǐng)其他行外人員進(jìn)行維修，否則因此導(dǎo)致的次生災(zāi)害事故等由甲方承擔(dān)。7.7未辦理工程驗(yàn)收手續(xù)并開具工程質(zhì)量保修單，甲方提前入住使用視為默認(rèn)驗(yàn)收，造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)，乙方有權(quán)拒絕保修。第8條爭(zhēng)議8.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決，否則由責(zé)任方承擔(dān)由此發(fā)生的損失。8.2協(xié)商不成可通過廣西建筑裝飾協(xié)會(huì)進(jìn)行調(diào)解;調(diào)解不成，任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴解決。第9條合同解除和終止9.1由下列情形之一的，可以解除合同。(1)甲乙雙方協(xié)商一致;(2)不可抗力致使合同無法履行;(3)因一方違約致使合同無法履行。(4)客戶原因要求解除合同的，開工前，材料未進(jìn)場(chǎng)，客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的`違約金;材料進(jìn)場(chǎng)后，客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的違約金。9.2甲乙方履行完本合同全部義務(wù)，工程竣工，結(jié)算款項(xiàng)支付完畢后，本合同即告終止(但本合同保修及爭(zhēng)議解決條款除外)。第10條其他約定事項(xiàng)第11條合同附件：11.1、工程預(yù)算書一份11.2、A3紙CAD黑白設(shè)計(jì)施工圖一份第12條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)后生效。甲方(簽名)：___年____月____日乙方：(蓋章)___年____月____日電梯裝飾裝修合同范本篇4建設(shè)方(簡(jiǎn)稱甲方)：______承建方(簡(jiǎn)稱乙方)：______根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一.施工地址：___市湖濱區(qū)財(cái)政局二樓機(jī)房。二.承包方式：全包(包工.包料、全包、部分承包)。三.總價(jià)款：￥.3元，大寫(人民幣)：壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中：材料費(fèi)：99966.63元，人工費(fèi)：3654.2元他費(fèi)用：14417.47元經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。四.付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(_____年_________月_________日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))五.合同組成本合同的組成包括：本合同文本、預(yù)算清單。六.工期：自_____年_________月_________日開工，至_____年_________月_________日竣工，工期26天。七.本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：乙方(簽章)：建設(shè)方代表(簽字)：承建方代表(簽字)：簽訂日期：年月日電梯裝飾裝修合同范本篇5甲方：乙方(業(yè)主)：乙方所購買房屋的房號(hào)為：為規(guī)范房屋的裝飾裝修行為，保持房屋的整體質(zhì)量和使用安全，保障全體業(yè)主和使用人的合法權(quán)益，根據(jù)《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》、《臨時(shí)管理規(guī)約》中的相關(guān)約定和國(guó)家、省、市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：第一條裝飾裝修管理細(xì)則一、乙方保證裝修施工時(shí)間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時(shí)間一律不得施工;19:00點(diǎn)后施工人員必須撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，以確保小區(qū)安全;在國(guó)家法定節(jié)假日、高考和中考期間等其他特殊時(shí)間段，甲方有權(quán)調(diào)整施工時(shí)間。二、裝修期間，施工人員服從甲方的監(jiān)督管理;乙方對(duì)裝修施工人員的行為及其后果承擔(dān)連帶責(zé)任。三、裝修期間，甲方將派人員按本協(xié)議對(duì)裝修工程進(jìn)行監(jiān)督管理，乙方、施工人員必須服從監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修，甲方人員有權(quán)責(zé)令停工或恢復(fù)原狀;造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;妨礙他人正常使用物業(yè)的而造成他人損失或損害的，由乙方承擔(dān)賠償及其他一切責(zé)任。第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規(guī)定一、禁止一樓住戶下挖地面。二、禁止拆改梁、板、柱、承重墻等房屋承重結(jié)構(gòu)構(gòu)件;不得挖槽、切割、砍鑿承重墻和柱，不得鑿穿陽臺(tái)隔斷板，以及毗鄰房屋共用之隔墻。三、禁止隨意增加房屋荷載，尤其是樓面裝修不得使用超重材料等，總體負(fù)荷不超過住宅使用中的約定。四、禁止不經(jīng)批準(zhǔn)拆改水電管線、采暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附屬設(shè)施，如確需改動(dòng)，須向機(jī)房及相關(guān)部門提出書面申請(qǐng);經(jīng)書面同意后，乙方拆改以上附屬設(shè)施時(shí)，應(yīng)保證線路及管道暢通，不得影響原有設(shè)施的整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規(guī)裝修造成的滲水、漏電、斷電等事故，由乙方承擔(dān)全部的維修責(zé)任及費(fèi)用損失。五、衛(wèi)生間、廚房均已做好地面防水層，裝修中禁止在地面防水層上打孔，以免破壞防水層，導(dǎo)致毗連層滲漏，如有破損需重做防水處理，并需進(jìn)行24小時(shí)閉水實(shí)驗(yàn)，不得將沒有防水要求的廚房設(shè)為衛(wèi)生間、廚房間。六、除空調(diào)外掛機(jī)等必要設(shè)備，防盜網(wǎng)等不得在外墻懸掛。七、禁止違反消防規(guī)定進(jìn)行裝修，否則引起的一切后果由乙方承擔(dān);施工現(xiàn)場(chǎng)禁止有明火源。八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴(yán)禁亂扔亂倒。九、所有材料、工具及廢物等在任何時(shí)候都必須放置在所屬房屋內(nèi)，不得阻塞公共走廊或任何公共場(chǎng)所。十、因裝修施工或搬運(yùn)裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電損壞共用部位、共用設(shè)施設(shè)備或造成他人財(cái)物損失和人身傷害等，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。十一、因搬運(yùn)、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的，必須事先通知甲方，并在約定的期限內(nèi)恢復(fù)原狀，按約定交納費(fèi)用。造成損失的，責(zé)任人必須給予賠償。十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區(qū)公共設(shè)備、設(shè)施，如有任何損壞，當(dāng)事人必須賠償損失。十三、無論什么時(shí)候，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行施工;公共場(chǎng)所、公共配套設(shè)施的裝修應(yīng)經(jīng)過市、縣有關(guān)部門的審批后方可施工。第三條裝飾裝修注意事項(xiàng)一、裝修必須嚴(yán)格按照以書面審批的圖紙及說明進(jìn)行。二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規(guī)程和管理公司有關(guān)規(guī)定，電線必須要保護(hù)在阻燃塑料套管內(nèi)。三、為了保證小區(qū)的整體美觀和相鄰業(yè)主的安全，乙方安裝防盜網(wǎng)須到甲方處登記，由甲方指定統(tǒng)一樣式的防盜網(wǎng)，并且要符合甲方安裝規(guī)定。四、乙方應(yīng)按設(shè)計(jì)預(yù)留的位置安裝空調(diào)，未預(yù)留設(shè)計(jì)位置的，應(yīng)按甲方指定的位置安裝，并按要求做好噪音及冷凝水的處理，外立面冷凝管、線必須規(guī)范安裝，以保持物業(yè)外立面整齊美觀。五、樓房外墻面已做保溫處理，乙方如需安裝空調(diào)，必須在固定處做好防水處理，以防發(fā)生滲水現(xiàn)象，由此造成的損失由業(yè)主自己承擔(dān)。六、所有外墻、房頂、陽臺(tái)不許安裝招牌及廣告以免影響建筑物外觀，室內(nèi)裝修不能伸出公共走廊、窗臺(tái)、陽臺(tái)。七、所有內(nèi)部隔墻應(yīng)使用重量較輕和干式結(jié)構(gòu)的材料，列如：空心板、GRC隔板，如果是木框架或板墻，必須要涂上防火漆;所有木制吊頂必須涂上防火漆(或防火涂料)。八、任何施工程序，包括鑿刻、鉆洞等均不許危及墻壁及地板的結(jié)構(gòu);鋪裝地板時(shí)應(yīng)保護(hù)好暗敷的水、暖管道及配電線路。九、所有發(fā)出的噪音、震動(dòng)聲的工程，必須在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，其他時(shí)間不得擾及其他業(yè)主。十、室內(nèi)給排水管道安裝完畢后，必須作閉水滲漏實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)無滲水后進(jìn)行下一步工作。十一、甲方保留以上有關(guān)內(nèi)容的修改和補(bǔ)充的權(quán)利;乙方如對(duì)上述任何一項(xiàng)有疑問，請(qǐng)向甲方管理處咨詢。第四條防火責(zé)任明細(xì)一、消防工作重于泰山，本物業(yè)執(zhí)行“誰裝修，誰負(fù)責(zé)”的消防工作原則和“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，積極落實(shí)消防崗位責(zé)任制。二、乙方防火職責(zé)范圍為：一切因乙方裝飾裝修工程，所能引起事故的防火消防區(qū)域及隱患。三、乙方防火職責(zé)為：1、協(xié)助小區(qū)防火責(zé)任人搞好消防工作，共同維護(hù)小區(qū)防火安全。2、負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)的防火工作，確保本區(qū)域安全。3、認(rèn)真貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防法》以及其他消防規(guī)定。4、協(xié)助甲方保護(hù)好本小區(qū)公共場(chǎng)所的消防設(shè)施、設(shè)備，愛護(hù)消防器材。5、協(xié)助小區(qū)防火責(zé)任人定期組織消防檢查，改善消防安全條件，完善消防設(shè)施，把火災(zāi)事故消滅在萌芽狀態(tài)。6、檢查、上報(bào)本區(qū)域裝修工程，糾正處理本區(qū)域的違反消防法規(guī)的現(xiàn)象和行為。第五條竣工驗(yàn)收裝修完成后，乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗(yàn)收時(shí)間，甲方自接到乙方正式驗(yàn)收申請(qǐng)五個(gè)工作日內(nèi)，由工程、業(yè)主、裝修公司負(fù)責(zé)人及裝修施工相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格項(xiàng)目由施工單位限期整改，因整改造成的各項(xiàng)損失費(fèi)用，均有施工方承擔(dān)。第六條裝修保證金一、為保證業(yè)主的利益和樓宇結(jié)構(gòu)及配套設(shè)備的安全，甲方收取乙方保證金每戶20__元。二、裝修完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，扣除實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(以甲方驗(yàn)收合格之日停止計(jì)費(fèi))，3個(gè)月未發(fā)生質(zhì)量問題，按規(guī)定退還尾款。如驗(yàn)收不合格，甲方繼續(xù)收取乙方整改期間的相關(guān)費(fèi)用。第七條其它事項(xiàng)一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設(shè)施造成的損失，由乙方連帶承擔(dān)一切責(zé)任。二、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。甲方簽章：代表人：年月日乙方簽章：代表人：年月日電梯裝飾裝修合同范本篇6編號(hào):_____________定作方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機(jī)號(hào)：______________________承攬方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：第一條工程概況1.1工程地點(diǎn)及面積：_________________________________1.2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。1.4工程期限________天;開工日期_____年_____月_____日竣工日期_____年_____月_____日第二條工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份;3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條甲方義務(wù)4.1開工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng);4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€;4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。第五條乙方義務(wù)5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;5.2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條工程變更6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);6.2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。第七條材料的提供7.1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的____%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;7.4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。第八條工期延誤8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：(1)《GB50210—20__建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：9.2施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：(1)甲乙雙方協(xié)商解決;(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。第十條工程驗(yàn)收和保修10.1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;(3)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)第十一條工程款支付方式11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：(2)第一次合同簽訂之日，第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)，第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)(3)其他支付方式：___________________________________11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。第十二條違約責(zé)任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：(1)向_____________________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;(2)向____________________________________人員法院起訴。第十四條具體規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元，(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。第十五條附則15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動(dòng)終止;15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。甲方(簽字)：_____________乙方(蓋章)：_____________委托代理人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______________年_______月______日________年_______月______日電梯裝飾裝修合同范本篇7原告：_____________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司法定代表人：______________，_____________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事長(zhǎng)。被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路27號(hào)院1號(hào)樓25號(hào)。訴訟請(qǐng)求一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項(xiàng)目，合同價(jià)款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項(xiàng)目整體完工后三個(gè)月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收12個(gè)月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價(jià)款和第二筆價(jià)款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請(qǐng)依法判決，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。此致__________市__________區(qū)人民法院具狀人：______________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司_____年_____月_____日附：合同副本__________份。本訴狀副本______份。其它證明文件_____份。電梯裝飾裝修合同范本篇8合同編號(hào)：________發(fā)包人：________承包人：________住所：________住所：________委托代理人：________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________電話：________委托代理人：________電話：________依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程地點(diǎn)：______________________________________.1.2工程內(nèi)容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目預(yù)算表）1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發(fā)包人提供部分材料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料表）；（3）承包人包工、發(fā)包人包料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）1.4工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。1.5合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫）________________________元，小寫：______________元（家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）第二條工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：（1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙）；（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）第四條發(fā)包人義務(wù)4.1開工前________天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；4.2提供施工期間的水源、電源；4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；4.4不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。第五條承包人義務(wù)5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。電梯裝飾裝修合同范本篇9今天為大家推薦的是商場(chǎng)裝飾裝修合同范本標(biāo)準(zhǔn)版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對(duì)您有參考價(jià)值。發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_____________承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_____________根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、概況及要求1、裝飾施工地點(diǎn)：2、裝飾施工內(nèi)容：3、承包方式：_____4、總價(jià)款：￥____元，大寫(人民幣)：_____經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。甲方要求：1、裝修要求以商場(chǎng)為準(zhǔn)，且必須通過商場(chǎng)的驗(yàn)收合格;2、以裝修效果圖為準(zhǔn);3、材料必須使用甲方所提供的材料報(bào)表執(zhí)行;4、按照商場(chǎng)所規(guī)定的裝修時(shí)間完工并順利通過驗(yàn)收;二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報(bào)價(jià)單》。2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。5、工程驗(yàn)收。工程驗(yàn)收以商場(chǎng)及甲方驗(yàn)收為準(zhǔn)，驗(yàn)收合格后付款。四、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：工程款付款方式列下表：付款時(shí)間：合同簽定后第一次付款：金額：大寫：第二次付款工期進(jìn)度過半付：元竣工驗(yàn)收合格后付其余款：元五、違約責(zé)任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期順延。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。3、如未按甲方質(zhì)量進(jìn)行施工制作，一切損失由乙方承擔(dān)，并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費(fèi)的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金六、糾紛處理方式：1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本，可向建筑裝飾協(xié)會(huì)裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)七、合同的變更和解除：1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。八、其它約定：九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：乙方(簽章)：法定代表人：委托代理人：住址：地址：電話：電話：郵編：郵編：簽訂日期：年月日簽訂地點(diǎn)：電梯裝飾裝修合同范本篇10發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_________________________承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_________________________甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點(diǎn)：2.住房結(jié)構(gòu)：房型房廳套，施工面積__________平方米。3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。4.承包方式：_____________(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付________________元訂金，第二次付款時(shí)扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)________________%合計(jì)_________元(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)________________%合計(jì)_________元(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)________________%合計(jì)_________元(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2.乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定1.本工程執(zhí)行________________《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、________________《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.本工程由________________方設(shè)計(jì)施工方案。3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定六、其它事項(xiàng)1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。七、違約責(zé)任1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：________________電話：________________乙方(簽章)：________________電話：________________簽訂地點(diǎn)：________________簽訂日期：________________電梯裝飾裝修合同范本篇11發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_______________承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_______________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》，中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、概況1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。2、裝飾施工地點(diǎn)：__區(qū)(縣)___路___號(hào)__樓___室。3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。裝飾裝修工程施工合同5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。6、總價(jià)款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：材料費(fèi)：______，人工費(fèi)：______管理費(fèi)：______，設(shè)計(jì)費(fèi)：______垃圾清運(yùn)費(fèi)：______，稅金(3.41%)：____其他費(fèi)用：______經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。3、乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。6、工程驗(yàn)收。甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。7、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：1、工程款付款方式列下表：付款時(shí)間付款百分比金額對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日1000元，第二次付款時(shí)扣除合同簽訂后開工前二至五天65%元施工過程中工期進(jìn)度過半30%元竣工驗(yàn)收當(dāng)天5%元增加工程項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目變更表100%元注：裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。4、雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。六、其它事項(xiàng)1、甲方工作：(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。2、乙方工作：(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。(2)指派____為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。七、違約責(zé)任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙