承攬的合同范本

承攬的合同范本第一篇承攬的合同范本第一篇委托方：____紡織器材廠(甲方)

承攬方：____電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：

2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

6.結(jié)算方式：通過銀行托收。

7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____紡織器材廠乙方：____電鍍廠

法定代表人：____(蓋章)法定代表人：____(蓋章)

地址：____地址：____

銀行帳號：____銀行帳號：____

____年____月____日

承攬的合同范本第二篇甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：乙方簽字：

年月日年月日

承攬的合同范本第三篇定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：

1)制造的內(nèi)容：“”;

2)漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

3)漢字為3m(高)*(寬)，英文高為;

4)字體白天及夜晚均為紅色;

5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

7)全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應于20xx年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。

七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應權(quán)利。

九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤h人民法院起訴。

十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬的合同范本第四篇簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)

簽訂條款如下：

1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：

2.交貨辦法：

(1)交貨地點：_________

(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。

5.附則：

(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。

(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

(5)貨物運達站________(6)收貨人_________(7)合同糾紛的處理__________甲及代表人：(簽字蓋章)乙及代表人：(簽字蓋章)開戶銀行：________開戶銀行：_______帳號：__________帳號：_________電話：__________電話：_________簽訂日期：____年__月__日

承攬的合同范本第五篇發(fā)建房主方(甲)：地址：電話：手機：

身份證號碼：

承攬建筑方(乙)：地址：電話：手機：

身份證號碼：

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

一、施工安全：

1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任一概與甲方無關(guān)，如施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理，并支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。

2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。

二、施工要求：

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。

2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。

3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。

4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內(nèi)。

6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

三、工程質(zhì)量：

1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

2、乙方砌筑施工時應保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達到要求，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。

3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任，賠償相應的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時進行扣除。

4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的人工及材料等費用，一并賠償甲方由此造成的損失。

四、工期延誤：

無正當理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：

1、因停電或下雨等造成停工;

2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價：

1、全部工程造價合計人民幣作價格調(diào)整。

2、澆筑樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

六、建房工期：

建房工期為天，自年月日起，個日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。

七、付款方式：

開工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元，一年質(zhì)保金元(竣工驗收滿一年后支付)。

八、違約責任和爭議的解決辦法：

1、工程質(zhì)量達到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴重違約，甲方有權(quán)解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

九、合同的生效與終止：

1、本合同一式叁份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份，公證一份;

2、本合同自簽訂之日起生效;

3、在工程竣工驗收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

十、其它：

以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：

見證方簽字(蓋章)：

年月日

承攬的合同范本第六篇簽訂時間：年月日合同編號：

乙方（供方）：第一條采購清單：

甲方（需方）：中鐵九局集團第七工程有限公司

第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方施工現(xiàn)場。汽車運輸，確定運費為/噸。第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質(zhì)單。

第六條計算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計重；盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。

第七條包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

第八條結(jié)算方式：第九條本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條違約責任和雙方義務：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。

第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條其他約定事項：

本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量，供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。

承攬的合同范本第七篇承攬方(乙方)：

代表人：

職務：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。

一、甲方供應原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價金額

三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

承攬的合同范本第八篇簽訂日期：____年__月__日

承攬方（全稱）：______

定作方（全稱）：______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

１．品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

品名：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

單價：

金額：

分期：

交（收）貨數(shù)量：

交（收）貨日期：___年__月__日

超欠幅度：_____％

總金額（大寫）：

___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分＄____

２．質(zhì)量標準、驗收方法及地點：____________

３．原材料來源及互利方法：______________

４．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________

５．貨款結(jié)算時間及方法：_________________

６．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

７．違約責任：________________

８．其他：_______________

９．不可抗力_____________

１０．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

１１．本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

１２．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________

１３．本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

承攬人：法人委托書號碼____

定作人：法人委托書號碼______

營業(yè)執(zhí)照號碼

營業(yè)執(zhí)照號碼

承攬人：

定作人：

（蓋章）

法定代表人：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

開戶銀行：

帳號：

電話號碼：

電掛：

電話號碼：

電掛：

住址：

住址：

（注：因欄目所限，內(nèi)容較多的可加附頁于后）

承攬的合同范本第九篇編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________

承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________

依照《xxx合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

第一條工程概況

工程地點及面積：_________________________________

工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限________天;

開工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

第二條工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條甲方義務

開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

第五條乙方義務

施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;

因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

乙方設(shè)計師負責對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

第六條工程變更

為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔;合同簽訂后，甲方工程減項超

過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條材料的提供

由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔;

由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提;

甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗查。

承攬的合同范本第十篇甲方:

乙方:

甲乙雙方按照《xxx合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

一、工程概況:

甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括

三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。

2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。

3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

二、費用結(jié)算

1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。

2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

3、付款方式:

①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

三、質(zhì)量要求:

1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。

四、法律責任:

1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

五、需要說明：

1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)

________年____月____日________年____月____日

雙方證明人(簽字蓋X)

承攬的合同范本第十一篇承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具