簡易工程承攬協(xié)議書

簡易工程承攬協(xié)議書合同編號：__________簡易工程承攬協(xié)議書甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬簡易工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程單價：__________1.5工程總價：__________二、工程期限2.1工程開工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3工期延誤：如乙方未按約定的工期完成工程，應按合同總價款的__________%向甲方支付違約金。三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準：__________3.2工程驗收：工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按約定時間提供相關驗收資料。3.3工程保修：乙方應按國家相關法律法規(guī)規(guī)定，對工程進行保修，保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。四、工程價款支付4.1支付方式：__________4.2支付進度：根據(jù)工程進度，甲方應按約定的時間節(jié)點向乙方支付相應的工程款。4.3質(zhì)量保證金：乙方承諾在工程驗收合格后，甲方有權扣除質(zhì)量保證金，以確保工程質(zhì)量。五、違約責任5.1乙方如未按約定時間完成工程，應承擔違約責任，向甲方支付違約金。5.2乙方如未達到約定的工程質(zhì)量標準，應負責返工、維修，并承擔相應費用。5.3甲方如未按約定時間支付工程款，應承擔逾期付款的違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.工程進度計劃4.工程驗收標準5.乙方資質(zhì)證明文件6.甲方支付憑證7.工程質(zhì)量保證書8.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方未達到約定的工程質(zhì)量標準，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件，視為違約。5.雙方未按約定履行合同義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.簡易工程：指規(guī)模較小、技術要求較低、施工周期較短的工程。2.承攬方：指承擔簡易工程建設任務的企業(yè)或個人。3.委托方：指委托承攬方進行簡易工程建設的一方。4.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程質(zhì)量、進度、安全等方面進行檢查，確認工程符合約定要求的過程。5.違約金：指一方違約時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，必要時甲方可要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：甲方應及時提出質(zhì)量問題，乙方負責返工、維修，并承擔相應費用。3.支付糾紛：解決辦法：雙方按照約定履行支付義務，如有糾紛可通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的可依法向法院起訴。4.施工條件不足：解決辦法：甲方應按約定提供施工條件，如未能提供，應承擔相應責任。五、所有應用場景：1.個人或企業(yè)委托承攬方進行家庭裝修、店鋪裝修等小型工程。2.政府機關、企事業(yè)