工程承包施工合同

工程承包施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）一、工程概況1.1工程名稱：（工程全稱）1.2工程地點：（工程具體位置）1.3工程內(nèi)容：（工程主要內(nèi)容）1.4工程規(guī)模：（工程規(guī)模描述）1.5工程預算：（工程預算金額）二、合同主體2.1甲方：2.2乙方：三、合同標的及價款3.1乙方同意承擔本合同項下的工程承包施工任務，并保證按照約定的質量、進度、安全等要求完成施工。3.2合同價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.3價款的支付方式、支付時間及支付條件按照本合同約定的付款條款執(zhí)行。四、合同履行4.1甲方應按照合同約定提供施工場地、施工條件、施工資料等相關事宜，確保乙方能夠順利施工。4.2乙方應按照合同約定的質量、進度、安全等要求進行施工，并接受甲方的監(jiān)督、檢查。4.3乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規(guī)、工程技術標準、施工規(guī)范等進行施工，確保工程質量、安全。4.4乙方應做好施工現(xiàn)場的衛(wèi)生、安全防護工作，確保施工過程中的安全、環(huán)保。五、合同的變更、解除和終止5.1合同的變更、解除和終止，應當依法協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。5.2因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協(xié)商變更、解除或終止合同。5.3甲方逾期支付合同價款，乙方有權依法解除合同。六、違約責任6.1雙方違反合同約定的，應當承擔違約責任，賠償對方因此造成的損失。6.2甲方逾期支付合同價款，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×逾期付款天數(shù)×日利率。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙及技術要求2.工程預算明細表3.施工方案及施工組織設計4.施工合同履行過程中所需的相關批準文件5.施工合同的補充協(xié)議6.施工過程中的變更協(xié)議7.工程驗收標準及驗收程序8.施工安全事故應急預案9.環(huán)境保護和文明施工措施方案10.乙方施工人員名單及資質證明二、違約行為及認定：1.甲方逾期支付合同價款，認定為甲方違約。2.乙方未能按照約定的質量、進度、安全等要求完成施工，認定為乙方違約。3.乙方擅自變更合同內(nèi)容，未經(jīng)甲方同意，認定為乙方違約。4.甲方提供的施工場地、施工條件、施工資料等不符合合同約定，導致乙方無法正常施工，甲方未能在約定時間內(nèi)予以解決，認定為甲方違約。5.不可抗力因素導致合同無法履行，雙方協(xié)商一致可解除合同，不視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的承擔合同權利和義務的一方。2.乙方：指合同中約定的承擔合同權利和義務的一方。3.工程承包施工合同：指乙方承擔某項工程的施工任務，并按照約定完成施工，甲方支付相應價款的合同。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。6.合同解除：指合同雙方依法協(xié)商一致，終止合同關系的法律行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中出現(xiàn)質量問題：及時停工，與甲方溝通，查明原因，采取措施予以整改，重新驗收。2.施工進度延誤：分析原因，制定趕工措施，與甲方溝通，必要時調(diào)整合同約定的竣工日期。3.施工安全事故：立即啟動應急預案，采取有效措施控制事故，及時報告甲方和相關部門，配合調(diào)查處理。4.合同價款爭議：雙方協(xié)商解決，無法解決的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.施工過程中的變更：雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、價款及工期等。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程的施工承包。2.適用于施工方為甲方提供施工服務，甲方支付價款的場景。3.適用于需要明確施工質量、