工程承攬安全合同范本

工程承攬安全合同范本第一篇范文：合同編號：[填寫合同編號]合同簽訂日期：[填寫合同簽訂日期]甲方：[填寫甲方全稱]乙方：[填寫乙方全稱]鑒于甲方為進(jìn)行某項工程建設(shè)（以下簡稱“工程”）需要，且乙方具備承攬該工程的能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本工程承攬安全合同（以下簡稱“本合同”），以便雙方共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程地點]1.3工程內(nèi)容：[填寫工程內(nèi)容]1.4工程規(guī)模：[填寫工程規(guī)模]1.5工程工期：[填寫工程工期]第二條乙方的義務(wù)2.1乙方須按照甲方的要求，完成工程的承攬工作，并保證工程的質(zhì)量和安全。2.2乙方須在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如有特殊情況需延期的，應(yīng)提前向甲方申請，并經(jīng)甲方批準(zhǔn)。2.3乙方須按照甲方的要求，提供與工程相關(guān)的所有資料和文件，并保證其真實、完整、有效。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付工程款項。3.2甲方應(yīng)提供乙方進(jìn)行工程所需的現(xiàn)場設(shè)施和條件，并保證其符合工程要求。3.3甲方應(yīng)對乙方進(jìn)行必要的工程指導(dǎo)和監(jiān)督，確保工程的質(zhì)量和安全。第四條工程款項及支付方式4.1本工程的承攬費用為：[填寫承攬費用]元。4.2甲方應(yīng)按照乙方完成的工程進(jìn)度，分期向乙方支付工程款項。具體支付方式和進(jìn)度，雙方另行協(xié)商確定。4.3乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付尾款。第五條工程質(zhì)量和安全5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，保證工程的質(zhì)量和安全。5.2乙方應(yīng)對工程的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)，如發(fā)生質(zhì)量問題或安全事故，乙方應(yīng)立即采取措施予以整改和處理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3甲方應(yīng)對乙方的工程質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方的工程存在質(zhì)量問題或安全隱患，有權(quán)要求乙方立即整改。第六條違約責(zé)任6.1如乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2如甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。6.3如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完畢且甲方支付完畢全部款項之日終止。甲方（蓋章）：[填寫甲方蓋章]乙方（蓋章）：[填寫乙方蓋章]甲方代表（簽名）：[填寫甲方代表簽名]乙方代表（簽名）：[填寫乙方代表簽名]簽訂日期：[填寫簽訂日期][根據(jù)實際情況，列出相關(guān)附件，如工程設(shè)計圖紙、工程量清單等。]第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)合同編號：[填寫合同編號]合同簽訂日期：[填寫合同簽訂日期]甲方：[填寫甲方全稱]乙方：[填寫乙方全稱]第三方：[填寫第三方全稱]鑒于甲方為進(jìn)行某項工程建設(shè)（以下簡稱“工程”）需要，且乙方具備承攬該工程的能力，同時甲方引入第三方作為工程監(jiān)督和安全評估機構(gòu)，以保障工程的質(zhì)量和安全，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本工程承攬安全合同（以下簡稱“本合同”），以便雙方共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程地點]1.3工程內(nèi)容：[填寫工程內(nèi)容]1.4工程規(guī)模：[填寫工程規(guī)模]1.5工程工期：[填寫工程工期]第二條乙方的義務(wù)2.1乙方須按照甲方的要求，完成工程的承攬工作，并保證工程的質(zhì)量和安全。2.2乙方須在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如有特殊情況需延期的，應(yīng)提前向甲方申請，并經(jīng)甲方批準(zhǔn)。2.3乙方須按照甲方的要求，提供與工程相關(guān)的所有資料和文件，并保證其真實、完整、有效。2.4乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)督和評估，及時整改第三方提出的合理意見和建議。第三條第三方的主體義務(wù)3.1第三方作為工程監(jiān)督和安全評估機構(gòu)，應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)，對乙方的工程進(jìn)行監(jiān)督和評估，確保工程的質(zhì)量和安全。3.2第三方應(yīng)定期向甲方提交工程監(jiān)督和評估報告，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行詳細(xì)分析和評估。3.3第三方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)乙方的工程存在質(zhì)量問題或安全隱患時，立即向甲方報告，并提出整改意見和建議。3.4第三方應(yīng)對乙方的工程質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)，如因第三方的監(jiān)督和評估不力導(dǎo)致工程出現(xiàn)問題，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條甲方的權(quán)益4.1甲方作為工程的主人，對工程的質(zhì)量和安全有最高要求權(quán)。甲方有權(quán)對乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保工程符合甲方的要求。4.2甲方有權(quán)按照合同約定，向乙方支付工程款項。4.3甲方有權(quán)根據(jù)工程實際情況和第三方評估報告，對乙方的工程進(jìn)行調(diào)整和變更。4.4甲方在發(fā)現(xiàn)乙方的工程存在質(zhì)量問題或安全隱患時，有權(quán)要求乙方立即整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.5甲方在乙方違約或未履行合同義務(wù)時，有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。第五條工程款項及支付方式5.1本工程的承攬費用為：[填寫承攬費用]元。5.2甲方應(yīng)按照乙方完成的工程進(jìn)度，分期向乙方支付工程款項。具體支付方式和進(jìn)度，雙方另行協(xié)商確定。5.3乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付尾款。第六條違約責(zé)任6.1如乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2如甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。6.3如第三方未按照合同約定履行監(jiān)督和評估職責(zé)，甲方有權(quán)解除合同，并要求第三方支付違約金。6.4如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完畢且甲方支付完畢全部款項之日終止。甲方（蓋章）：[填寫甲方蓋章]乙方（蓋章）：[填寫乙方蓋章]第三方（蓋章）：[填寫第三方蓋章]甲方代表（簽名）：[填寫甲方代表簽名]乙方代表（簽名）：[填寫乙方代表簽名]第三方代表（簽名）：[填寫第三方代表簽名]簽訂日期：[填寫簽訂日期][根據(jù)實際情況，列出相關(guān)附件，如工程設(shè)計圖紙、工程量清單等第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)合同編號：[填寫合同編號]合同簽訂日期：[填寫合同簽訂日期]甲方：[填寫甲方全稱]乙方：[填寫乙方全稱]第三方：[填寫第三方全稱]鑒于甲方為進(jìn)行某項工程建設(shè)（以下簡稱“工程”）需要，且乙方具備承攬該工程的能力，同時甲方引入第三方作為工程監(jiān)督和安全評估機構(gòu)，以保障工程的質(zhì)量和安全，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本工程承攬安全合同（以下簡稱“本合同”），以便雙方共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程地點]1.3工程內(nèi)容：[填寫工程內(nèi)容]1.4工程規(guī)模：[填寫工程規(guī)模]1.5工程工期：[填寫工程工期]第二條乙方的義務(wù)2.1乙方須按照甲方的要求，完成工程的承攬工作，并保證工程的質(zhì)量和安全。2.2乙方須在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如有特殊情況需延期的，應(yīng)提前向甲方申請，并經(jīng)甲方批準(zhǔn)。2.3乙方須按照甲方的要求，提供與工程相關(guān)的所有資料和文件，并保證其真實、完整、有效。2.4乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)督和評估，及時整改第三方提出的合理意見和建議。第三條第三方的主體義務(wù)3.1第三方作為工程監(jiān)督和安全評估機構(gòu)，應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)，對乙方的工程進(jìn)行監(jiān)督和評估，確保工程的質(zhì)量和安全。3.2第三方應(yīng)定期向甲方提交工程監(jiān)督和評估報告，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行詳細(xì)分析和評估。3.3第三方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)乙方的工程存在質(zhì)量問題或安全隱患時，立即向甲方報告，并提出整改意見和建議。3.4第三方應(yīng)對乙方的工程質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)，如因第三方的監(jiān)督和評估不力導(dǎo)致工程出現(xiàn)問題，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條乙方的權(quán)益4.1乙方作為工程的承攬方，對工程的質(zhì)量和安全負(fù)有直接責(zé)任。乙方有權(quán)按照合同約定，要求甲方支付工程款項。4.2乙方有權(quán)根據(jù)工程實際情況和第三方評估報告，對工程的進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和變更。4.3乙方在發(fā)現(xiàn)甲方的工程設(shè)計存在問題或安全隱患時，有權(quán)要求甲方及時整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.4乙方在甲方違約或未履行合同義務(wù)時，有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。第五條工程款項及支付方式5.1本工程的承攬費用為：[填寫承攬費用]元。5.2甲方應(yīng)按照乙方完成的工程進(jìn)度，分期向乙方支付工程款項。具體支付方式和進(jìn)度，雙方另行協(xié)商確定。5.3乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付尾款。第六條違約責(zé)任6.1如乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2如甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。6.3如第三方未按照合同約定履行監(jiān)督和評估職責(zé)，甲方有權(quán)解除合同，并要求第三方支付違約金。6.4如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各執(zhí)一份。8.2本合