2024年《設(shè)備監(jiān)理合同管理》核心考點(diǎn)速記速練200題（詳細(xì)解析）

PAGEPAGE12024年《設(shè)備監(jiān)理合同管理》核心考點(diǎn)速記速練200題（詳細(xì)解析）一、單選題1.對債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)危害債權(quán)人利益的行為，債權(quán)人可以()撤銷。A、自行B、請求主管部門C、請求人民法院D、請求工商行政管理部門答案：C解析：合同不當(dāng)履行的保全措施包括兩種：代位權(quán)和撤銷權(quán)。二者都需要向人民法院申請。其中的撤銷權(quán)是指因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。2.根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A、工程師B、工程師的助理C、承包商D、分包商答案：C解析：根據(jù)題干中的“根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定”，可以得知本題考察的是業(yè)主要求中的規(guī)定。根據(jù)常識和實(shí)際情況，業(yè)主在要求進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)時，通常會選擇承包商進(jìn)行培訓(xùn)，因?yàn)槌邪淌秦?fù)責(zé)整個工程的實(shí)施和維護(hù)的主要責(zé)任方，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識。因此，本題的正確答案是C。選項(xiàng)A和B的工程師和工程師的助理可能會參與培訓(xùn)，但不是主要的當(dāng)事人。選項(xiàng)D的分包商只是承包商的下屬，不具備獨(dú)立進(jìn)行培訓(xùn)的能力。3.資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A、工程師B、業(yè)主C、業(yè)主開戶銀行D、保險公司答案：C解析：本題考查的是資金安排證明的出具單位。資金安排證明是指在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)過程中，為了證明投標(biāo)人有足夠的資金承擔(dān)工程建設(shè)所需的費(fèi)用，需要由投標(biāo)人開戶銀行出具的證明文件。因此，答案為C，即業(yè)主開戶銀行。其他選項(xiàng)與資金安排證明的出具單位無關(guān)。4.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A、lB、2C、3D、5答案：C解析：根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第四十三條規(guī)定：“招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)委員會確定中標(biāo)候選人后，公示中標(biāo)候選人名單，并在公示期內(nèi)不得更改。公示期不得少于3日?！币虼耍绢}答案為C。5.9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。A、9月10日B、9月20日C、9月25日D、9月30日答案：B解析：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，出賣人按照約定或者將標(biāo)的物置于交付地點(diǎn)的，買受人違反約定沒有收到的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險自違反約定之日起由買受人承擔(dān)。本題乙公司自身的原因在約定之日(9月20日)沒有提取標(biāo)的物，根據(jù)該規(guī)定，自9月20日起，乙公司對貨物毀損、滅失的風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。6.下列有關(guān)合同解除的敘述，錯誤的是()。A、合同解除包括約定解除和法定解除B、合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C、當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D、當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對方時解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅答案：D解析：當(dāng)事人一方行使解除權(quán)的，應(yīng)當(dāng)通知對方，合同自通知到達(dá)對方時解除，對方有異議的，可以請求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。7.由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。A、按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B、依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C、與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D、償付逾期違約金答案：B解析：由于變更計(jì)劃、制造要求、提供的資料不正確、未如期提供設(shè)計(jì)工作必須的資料或工作條件，因而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工，或修改時，委托人應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。8.勞動爭議仲裁時效期間為()。A、60天B、6個月C、1年D、2年答案：C解析：勞動爭議仲裁時效期間是指從勞動者知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己的權(quán)益受到侵害之日起，到向勞動爭議仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁的期限。根據(jù)《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定，勞動爭議仲裁時效期間為1年。因此，本題答案為C。9.根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A、債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的B、債權(quán)人下落不明的C、債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D、債權(quán)人主張?zhí)岽娴拇鸢福篋解析：有下列情形之一，難以履行債務(wù)的，債務(wù)人可以將標(biāo)的物提存：①債權(quán)人無正當(dāng)理由拒絕受領(lǐng)；②債權(quán)人下落不明；③債權(quán)人死亡未確定繼承人或者喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人；④法律規(guī)定的其他情形。10.單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A、視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B、視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C、工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D、承包商可自行完成竣工試驗(yàn)答案：A解析：本題考查單位工程竣工試驗(yàn)中承包商遇到妨礙的處理方法。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定，如果承包商因業(yè)主原因遇到妨礙，應(yīng)當(dāng)及時通知業(yè)主，并由業(yè)主協(xié)助解決。如果妨礙時間達(dá)到竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期14天以上，業(yè)主應(yīng)當(dāng)視為已接收該單位工程。因此，正確答案為A。B、C、D選項(xiàng)均不符合規(guī)定。11.如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A、14B、28C、35D、42答案：D解析：根據(jù)題意，業(yè)主更換工程師需要提前通知承包商，而通知的時間需要提前多少天呢？根據(jù)常規(guī)的合同約定，一般需要提前較長時間通知，以便承包商有足夠的時間做出調(diào)整。根據(jù)選項(xiàng)可知，最長的時間是42天，因此選D。12.下列文件中，屬于確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A、設(shè)計(jì)文件B、業(yè)主要求C、承包商文件D、投標(biāo)書答案：B解析：本題考查的是確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)。根據(jù)常識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)應(yīng)該是業(yè)主要求，因?yàn)闃I(yè)主要求是合同的一部分，承包商必須按照業(yè)主要求完成工作，否則就違反了合同。因此，選項(xiàng)B是正確答案。選項(xiàng)A、C、D都不是確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)。設(shè)計(jì)文件是承包商完成工作的依據(jù)，承包商文件是承包商提交的工作成果，投標(biāo)書是承包商參與投標(biāo)時提交的文件，這些文件都不是確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)。因此，本題的正確答案是B。13.承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A、移交工程時B、竣工試驗(yàn)開始前C、通過竣工試驗(yàn)后D、申請簽發(fā)接收證書時答案：B解析：本題考查的是承包商在編制竣工文件時應(yīng)該遵循的程序。根據(jù)題干中的“應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本”，可以推斷出答案應(yīng)該是在竣工試驗(yàn)開始前。因?yàn)榭⒐ぴ囼?yàn)是工程驗(yàn)收的重要環(huán)節(jié)，承包商需要在竣工試驗(yàn)前將竣工文件提交給工程師，以便工程師對竣工文件進(jìn)行審核和驗(yàn)收。因此，正確答案為B。14.對基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A、工程師B、業(yè)主C、承包商D、分包商答案：B解析：本題考查的是工程管理中的責(zé)任問題?；鶞?zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任。因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)是由業(yè)主提供的，承包商和分包商在施工過程中只是按照這些數(shù)據(jù)進(jìn)行施工，如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，責(zé)任應(yīng)該由提供數(shù)據(jù)的業(yè)主承擔(dān)。因此，選項(xiàng)B為正確答案。15.業(yè)主談判的目的不包括()。A、宣傳自己的優(yōu)勢B、了解報價的構(gòu)成C、討論并共同確認(rèn)某些局部變更D、將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化答案：A解析：合同談判實(shí)際上是確認(rèn)合同文件的過程，所以目的不應(yīng)當(dāng)包括宣傳自己的優(yōu)勢。16.設(shè)備工程合同文件一般包括()。A、投標(biāo)保函、合同條件及附件B、合同條件及投標(biāo)保函C、合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D、合同條件、技術(shù)文件和附件答案：D解析：設(shè)備工程合同文件一般包括合同條件、技術(shù)文件和附件組成。如果采用招標(biāo)方式訂立合同的，還包括中標(biāo)通知書、中標(biāo)人的投標(biāo)書及其附件等。17.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A、民事責(zé)任B、行政責(zé)任C、經(jīng)濟(jì)責(zé)任D、刑事責(zé)任答案：C解析：本題考查的是產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的范圍，選項(xiàng)包括民事責(zé)任、行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和刑事責(zé)任。根據(jù)常識和法律知識可知，產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指生產(chǎn)者或銷售者因產(chǎn)品質(zhì)量問題而承擔(dān)的法律責(zé)任，包括民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。而經(jīng)濟(jì)責(zé)任并不屬于產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的范疇，因此選項(xiàng)C“經(jīng)濟(jì)責(zé)任”為本題正確答案。18.下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A、承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B、行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C、承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者D、抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償答案：C解析：A.錯誤。承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為2年，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證書管理辦法》第十二條規(guī)定。B.錯誤。行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款不包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證書管理辦法》第十二條規(guī)定。C.正確。承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者，根據(jù)《商品房銷售管理辦法》第二十三條規(guī)定。D.錯誤。抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償，但是這個選項(xiàng)并沒有涉及到抵押權(quán)人的問題，因此不是正確答案。19.下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A、修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B、結(jié)算預(yù)付款C、設(shè)計(jì)交底D、裁決合同爭端答案：A解析：合同收尾階段是指工程項(xiàng)目完工后的階段，主要工作內(nèi)容包括驗(yàn)收、結(jié)算、保修等。選項(xiàng)中，只有修補(bǔ)質(zhì)量缺陷屬于保修范疇，因此答案為A。B選項(xiàng)結(jié)算預(yù)付款屬于結(jié)算階段工作內(nèi)容，C選項(xiàng)設(shè)計(jì)交底屬于施工階段工作內(nèi)容，D選項(xiàng)裁決合同爭端屬于合同履行階段工作內(nèi)容。20.某設(shè)備工程項(xiàng)目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A、招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延B、招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變C、書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延D、書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變答案：C解析：招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。不足15日的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)順延投標(biāo)文件的截止時間。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。21.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。A、與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B、降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C、否決所有投標(biāo)D、向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定答案：C解析：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第二十五條規(guī)定，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人或者中標(biāo)人。如果評標(biāo)委員會認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，那么正確的做法是否決所有投標(biāo)，重新招標(biāo)。因此，本題答案為C。其他選項(xiàng)都不符合招標(biāo)法的規(guī)定。22.某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：B解析：本題采用評標(biāo)價法評標(biāo)，即以投標(biāo)單位的報價和評標(biāo)價的加權(quán)平均數(shù)作為評標(biāo)得分。評標(biāo)得分最高的單位為中標(biāo)單位。首先計(jì)算四家單位的加權(quán)平均數(shù)：甲單位：(1050+1030)/2=1040萬元乙單位：(1000+1000)/2=1000萬元丙單位：(980+1050)/2=1015萬元丁單位：(950+1020)/2=985萬元根據(jù)加權(quán)平均數(shù)，評標(biāo)得分最高的是丙單位，但是題目中規(guī)定必須招標(biāo)，即評標(biāo)得分最低的單位也必須符合招標(biāo)條件。因此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)為評標(biāo)得分次高的乙單位，即選B。23.承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A、收到違約通知不改正B、企業(yè)破產(chǎn)C、放棄工程D、不按合同規(guī)定實(shí)施工程答案：B解析：本題考查的是承包商出現(xiàn)哪些情況，業(yè)主有權(quán)立即終止合同。根據(jù)題目所給的選項(xiàng)，A選項(xiàng)是指承包商收到違約通知后不改正，這種情況業(yè)主可以采取一定的措施來追究承包商的責(zé)任，但并不一定立即終止合同；C選項(xiàng)是指承包商放棄工程，這種情況業(yè)主也可以采取一定的措施來追究承包商的責(zé)任，但同樣不一定立即終止合同；D選項(xiàng)是指承包商不按合同規(guī)定實(shí)施工程，這種情況業(yè)主也可以采取一定的措施來追究承包商的責(zé)任，但同樣不一定立即終止合同。而B選項(xiàng)是指承包商企業(yè)破產(chǎn)，這種情況屬于無法履行合同的情況，業(yè)主有權(quán)立即終止合同。因此，本題的正確答案是B。24.設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后，由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報告。評標(biāo)報告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A、爭議的解決方式B、評標(biāo)委員會的人員組成C、主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D、推薦的中標(biāo)候選人答案：A解析：爭議的解決方式屬于雙方簽訂的合同的主要內(nèi)容之一。25.在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A、工程竣工B、業(yè)主接收工程C、簽發(fā)工程接收證書D、簽發(fā)履約證書答案：C解析：本題考查的是承包商在工程結(jié)束后的清理工作。正確答案為C，即簽發(fā)工程接收證書后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。選項(xiàng)A工程竣工不一定代表工程已經(jīng)交付使用，因此不是正確答案。選項(xiàng)B業(yè)主接收工程只是工程交付的一種方式，但并不代表承包商可以結(jié)束清理工作，因此也不是正確答案。選項(xiàng)D簽發(fā)履約證書是確認(rèn)承包商已經(jīng)完成合同約定的工作，并支付相應(yīng)的費(fèi)用，但并不涉及清理工作，因此也不是正確答案。綜上所述，本題正確答案為C。26.在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A、支付定金B(yǎng)、支付價款C、交付設(shè)備所有權(quán)憑證D、交付設(shè)備答案：D解析：一般認(rèn)為：設(shè)備的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。27.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤B、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤C(jī)、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤D、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤答案：A解析：本題考查對FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》中費(fèi)用的定義的理解。根據(jù)FIDIC的規(guī)定，費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤。因此，選項(xiàng)A是正確的。選項(xiàng)B和D都有誤，因?yàn)橘M(fèi)用不僅包括現(xiàn)場內(nèi)的開支，還包括現(xiàn)場外的開支；選項(xiàng)C的后半部分是正確的，但前半部分有誤。28.對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A、承包人越級承攬工程B、承包人超越范圍承攬工程C、承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D、承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包答案：D解析：本題考查的是人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的情況。根據(jù)題干所述，選項(xiàng)D中的承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包是無效的施工合同，因此人民法院可以收繳承包人已經(jīng)取得的非法所得。選項(xiàng)A、B、C中的越級承攬工程、超越范圍承攬工程、向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)也都是違法行為，但并沒有明確說明人民法院可以收繳非法所得，因此不是本題的正確答案。綜上所述，本題的正確答案是D。29.根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A、招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B、投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C、投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計(jì)文件D、招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計(jì)劃答案：A解析：本題考查招標(biāo)文件的內(nèi)容。根據(jù)題干中提到的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，可以得知招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式。因此，選項(xiàng)A為正確答案。選項(xiàng)B中的投標(biāo)保函是招標(biāo)文件中的一部分，但是招標(biāo)資料表并不是必須包含的內(nèi)容。選項(xiàng)C中的設(shè)計(jì)文件也不是必須包含的內(nèi)容。選項(xiàng)D中的進(jìn)度計(jì)劃也不是必須包含的內(nèi)容。因此，選項(xiàng)A是最符合題意的答案。30.工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。A、工程師B、業(yè)主C、承包商D、造成工程暫停的責(zé)任方答案：C解析：本題考查的是在工程實(shí)施過程中，當(dāng)工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是誰。根據(jù)工程實(shí)施的常規(guī)流程，承包商是負(fù)責(zé)實(shí)施工程的主體，因此在工程暫停實(shí)施后，承包商應(yīng)該負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施，以保證工程的安全和完整性。因此，本題的正確答案是C。其他選項(xiàng)均不符合實(shí)際情況。31.采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A、承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B、承包商根據(jù)投標(biāo)金額C、工程師根據(jù)合同價格D、業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況答案：A解析：本題考查FIDIC新黃皮書下設(shè)備工程合同的付款計(jì)劃編制要求。根據(jù)FIDIC新黃皮書下設(shè)備工程合同的規(guī)定，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)詳細(xì)規(guī)定合同價格分期支付的金額，并且應(yīng)當(dāng)由承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額編制。因此，本題答案選A。32.根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A、建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B、建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C、設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價的方式出讓D、建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地答案：A解析：答案A正確，依據(jù)《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，建設(shè)用地使用權(quán)指的是建設(shè)用地使用權(quán)人依法對國家所有的土地享有占有、使用和收益的權(quán)利，并有權(quán)利用該土地建造建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施。因此，選項(xiàng)A的表述是準(zhǔn)確的。選項(xiàng)B，雖然建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立，但這需要符合規(guī)劃，并且新設(shè)立的建設(shè)用地使用權(quán)不得損害已設(shè)立的用益物權(quán)。由于題目中沒有提及這一條件，因此B選項(xiàng)的表述并不完整，不能視為完全正確。選項(xiàng)C，設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，可以采取出讓或者劃撥等方式。出讓方式包括招標(biāo)、拍賣、掛牌和協(xié)議等。因此，并非所有情況下都必須采取招標(biāo)、拍賣等公開競價的方式出讓，C選項(xiàng)的表述過于絕對，不正確。選項(xiàng)D，建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，因公共利益需要提前收回該土地的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定對該土地上的房屋及其他不動產(chǎn)給予補(bǔ)償，并退還相應(yīng)的出讓金。因此，國家在某些情況下是可以提前收回土地的，D選項(xiàng)的表述不準(zhǔn)確。綜上，正確答案為A。33.躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A、委托與建設(shè)單位同屬于一個集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B、為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C、向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D、所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測答案：B解析：本題考察的是建設(shè)單位在工程施工承包合同中的違法行為。根據(jù)題目描述，選項(xiàng)A中的行為是合法的，因?yàn)榻ㄔO(shè)單位可以委托具有監(jiān)理資質(zhì)的公司進(jìn)行工程監(jiān)理；選項(xiàng)C中的行為也是合法的，因?yàn)榻ㄔO(shè)單位可以派駐代表進(jìn)行監(jiān)督管理。選項(xiàng)D中的行為也是合法的，因?yàn)榻ㄔO(shè)單位可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。而選項(xiàng)B中的行為是違法的，因?yàn)榻ㄔO(shè)單位無權(quán)單方面修改合同約定的工期，應(yīng)該經(jīng)過雙方協(xié)商一致后再進(jìn)行修改。因此，答案為B。34.根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A、要約邀請B、要約C、再要約D、承諾答案：A解析：招標(biāo)公告屬于要約邀請，投標(biāo)文件屬于要約。35.某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A、駁回上訴，維持原判決B、撤銷原判決，發(fā)回重審C、裁定一審人民法院再審D、依法改判答案：A解析：本題考查的是民事訴訟程序中的二審判決結(jié)果。根據(jù)題干中的描述，二審人民法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯誤，因此應(yīng)該維持原判決，即駁回上訴。因此，本題答案為A。其他選項(xiàng)的解釋如下：B選項(xiàng)表示撤銷原判決，發(fā)回重審，但是根據(jù)題干中的描述，二審人民法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，因此不需要發(fā)回重審；C選項(xiàng)表示裁定一審人民法院再審，但是根據(jù)題干中的描述，一審已經(jīng)作出了判決，因此不需要再審；D選項(xiàng)表示依法改判，但是題干中沒有提到需要改判的具體內(nèi)容，因此不確定是否需要改判。36.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。A、基準(zhǔn)日期B、合同生效C、工程師通知開工D、開工日期答案：A解析：本題考查FIDIC合同條件中關(guān)于工程費(fèi)用調(diào)整的規(guī)定。根據(jù)FIDIC合同條件，當(dāng)法律變化導(dǎo)致工程費(fèi)用增加時，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。而這個調(diào)整的基準(zhǔn)日期應(yīng)該是合同簽訂時確定的基準(zhǔn)日期。因此，本題的正確答案是A，即基準(zhǔn)日期。其他選項(xiàng)中，合同生效、工程師通知開工、開工日期都不是調(diào)整合同價格的基準(zhǔn)日期。37.某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A、開標(biāo)后30B、完成評標(biāo)后15C、發(fā)出中標(biāo)通知書30D、簽訂施工合同5答案：D解析：本題考查的是投標(biāo)保證金的退還時間，根據(jù)招標(biāo)文件的要求，投標(biāo)人需要提交投標(biāo)保證金。而投標(biāo)保證金的退還時間，一般也會在招標(biāo)文件中規(guī)定。根據(jù)題目中的描述，招標(biāo)人最遲在簽訂施工合同后5日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。因此，答案為D。38.流程圖法的使用條件是()。A、-項(xiàng)工作通過一個行為即可完成B、完成工作只需一個步驟C、描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支D、描述多個事件之間的時間間隔答案：C解析：流程圖法是一種用圖形符號表示工作流程的方法，它可以清晰地描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支。因此，選項(xiàng)C是正確的。選項(xiàng)A和B都過于簡單，不足以使用流程圖法進(jìn)行描述；選項(xiàng)D描述的是時間間隔，與流程圖法無關(guān)。因此，答案為C。39.與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A、開標(biāo)B、組織現(xiàn)場踏勘C、發(fā)出投標(biāo)邀請書D、發(fā)布招標(biāo)公告答案：D解析：本題考查公開招標(biāo)的特有程序。公開招標(biāo)是指招標(biāo)人通過公告等方式向社會公開發(fā)布招標(biāo)文件，接受符合條件的投標(biāo)人參加投標(biāo)活動的一種招標(biāo)方式。與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是發(fā)布招標(biāo)公告，因此答案選D。其他選項(xiàng)均為邀請招標(biāo)的程序，不是公開招標(biāo)的特有程序。40.某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報價1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報價980萬元，評標(biāo)得分90，丙報價950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A、中標(biāo)人為甲，合同價為950萬元B、中標(biāo)人為甲，合同價為1000萬元C、中標(biāo)人為丙，合同價為950萬元D、中標(biāo)人為乙，合同價為980萬元答案：B解析：本題考查綜合評估法評標(biāo)的基本原理和方法。綜合評估法評標(biāo)是指在招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)下，對投標(biāo)人的技術(shù)方案、報價、業(yè)績、信譽(yù)等因素進(jìn)行綜合評估，確定中標(biāo)人的評標(biāo)方法。其評標(biāo)原則是“綜合考慮，以報價最低、性價比最高的投標(biāo)人為中標(biāo)人”。根據(jù)題目中的信息，甲、乙、丙三家公司的評標(biāo)得分分別為96、90、95，報價分別為1000萬元、980萬元、950萬元。因?yàn)榫C合評估法評標(biāo)的原則是“綜合考慮，以報價最低、性價比最高的投標(biāo)人為中標(biāo)人”，所以中標(biāo)人應(yīng)該是報價最低、性價比最高的甲公司，合同價為其報價1000萬元。因此，正確答案為B。41.《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A、包含價格內(nèi)容的B、符合要約規(guī)定的C、詳細(xì)介紹商品的D、附加了期限的答案：B解析：《合同法》第15條規(guī)定：“要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約?！?2.設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A、提供現(xiàn)場的地下管線資料B、派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C、重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D、整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行答案：A解析：安裝調(diào)試過程中，若采購方未依照供貨方的技術(shù)資料規(guī)定和現(xiàn)場服務(wù)人員的指導(dǎo)、未經(jīng)現(xiàn)場供貨技術(shù)服務(wù)人員簽字確認(rèn)出現(xiàn)的問題，采購方自行負(fù)責(zé)(設(shè)備質(zhì)量問題除外)。43.在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A、原告B、第三人C、證人D、被告答案：C解析：設(shè)備監(jiān)理工程師在索賠中地位重要，并具有多位性。其中：在索賠爭議提起裁決、仲裁或訴訟程序時，由于設(shè)備監(jiān)理工程師了解索賠事件過程，并有義務(wù)說明事實(shí)情況，因此處于證人地位。44.設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行索賠審核時，其主要工作之一是()。A、提出索賠事由B、核定實(shí)際損失C、提出索賠依據(jù)D、提出賠償金額答案：B解析：接到承包商索賠報告后，業(yè)主或設(shè)備監(jiān)理工程師就應(yīng)該開始著手進(jìn)行索賠審核工作。索賠審核的基本原則是：實(shí)事求是、重證據(jù)、不主觀臆斷。索賠審核主要工作包括：①查明索賠事由②甄別證據(jù)真?zhèn)微酆硕▽?shí)際損失④比照索賠依據(jù)等。45.某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A、作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B、設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C、人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解D、人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決答案：D解析：本題考查行政訴訟的相關(guān)知識點(diǎn)。A選項(xiàng)錯誤。作出具體行政處罰的工作人員不是本案的被告，而是行政主管部門。B選項(xiàng)錯誤。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第三十二條規(guī)定，行政訴訟應(yīng)當(dāng)自收到行政行為通知書之日起六個月內(nèi)提起。因此，設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起六個月內(nèi)提起訴訟。C選項(xiàng)錯誤。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第二十六條規(guī)定，人民法院在審理行政訴訟案件時，可以進(jìn)行調(diào)解，但調(diào)解不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和當(dāng)事人合法權(quán)益。但是，本題并沒有提到人民法院進(jìn)行調(diào)解的情況。D選項(xiàng)正確。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十六條規(guī)定，人民法院對行政訴訟案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決。因此，D選項(xiàng)正確。46.下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A、當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議B、當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C、行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D、行政訴訟一審終結(jié)答案：B解析：A選項(xiàng)錯誤。行政訴訟是當(dāng)事人對行政行為不服而向人民法院提起的訴訟，與行政復(fù)議不同。行政復(fù)議是當(dāng)事人對行政行為不服而向行政機(jī)關(guān)申請的一種行政救濟(jì)方式。B選項(xiàng)正確。當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟。行政復(fù)議是一種行政救濟(jì)方式，但并不是最終的救濟(jì)途徑，當(dāng)事人可以通過行政訴訟向人民法院申請救濟(jì)。C選項(xiàng)錯誤。行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，并不一定立即發(fā)生法律效力。根據(jù)《行政復(fù)議法》的規(guī)定，行政復(fù)議決定書送達(dá)之日起15日內(nèi)不申請行政訴訟的，行政復(fù)議決定書即發(fā)生法律效力。D選項(xiàng)不完整。行政訴訟一審終結(jié)后，還可以進(jìn)行上訴和再審等訴訟程序。因此，D選項(xiàng)不是正確答案。綜上所述，正確答案為B。47.建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。A、三個月B、六個月C、九個月D、一年答案：C解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。48.按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。A、以銀行貸款年利率計(jì)算B、以高出銀行貸款利率的1個百分點(diǎn)的年利率計(jì)算C、以高出銀行貸款利率的2～3個百分點(diǎn)的年利率計(jì)算D、以高出銀行貸款利率的5個百分點(diǎn)的年利率計(jì)算答案：C解析：根據(jù)題意，承包商在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)沒有收到付款，需要向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用。按照國際慣例，融資費(fèi)用的費(fèi)率通常是高于銀行貸款利率的。因此，選項(xiàng)A顯然不正確。選項(xiàng)B可能過于保守，不符合實(shí)際情況。選項(xiàng)D則可能過于高，不太合理。因此，正確答案應(yīng)該是選項(xiàng)C，即以高出銀行貸款利率的2～3個百分點(diǎn)的年利率計(jì)算。49.能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A、民事法律關(guān)系B、民事行為C、法律責(zé)任D、法律事實(shí)答案：D解析：法律事實(shí)是指能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀事實(shí)。法律事實(shí)包括行為和事件。50.下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。A、訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B、權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C、只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進(jìn)行D、訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效答案：C解析：訴訟時效期間從權(quán)利人知道其權(quán)利被侵害之日起算，所以A不對；權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中斷的法定事由之一，B不對；訴訟時效中斷的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效。51.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A、英語B、法語C、世界語D、合同規(guī)定的交流語言答案：D解析：除非通過友好解決，否則，爭議應(yīng)通過國際仲裁對其作出最終解決。新黃皮書規(guī)定：①爭議應(yīng)根據(jù)國際商會仲裁規(guī)則最終解決；②爭議應(yīng)由按照上述規(guī)則任命的三位仲裁員解決；③仲裁應(yīng)以合同規(guī)定的交流語言進(jìn)行。52.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A、7B、14C、28D、42答案：C解析：本題考查FIDIC合同條件下承包商因不可抗力索賠工期的通知期限。根據(jù)FIDIC合同條件，承包商應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師發(fā)出通知，故選C。53.如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費(fèi)用，則該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成()。A、合同文件B、索賠C、爭議D、變更答案：D解析：本題考查的是工程管理中的變更管理。工程師在工程實(shí)施過程中，可能會根據(jù)實(shí)際情況對原有的合同文件進(jìn)行變更，這些變更可能會導(dǎo)致承包商因提供合作而產(chǎn)生一些不可預(yù)見的費(fèi)用。因此，該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成變更。選項(xiàng)解析：A.合同文件：合同文件是工程實(shí)施的基礎(chǔ)文件，但本題并未涉及合同文件的變更。B.索賠：索賠是指承包商因工程實(shí)施過程中發(fā)生的一些不可預(yù)見的情況而向業(yè)主提出的要求，與本題無關(guān)。C.爭議：爭議是指在工程實(shí)施過程中，由于雙方對某些問題的看法不同而產(chǎn)生的爭議，與本題無關(guān)。D.變更：變更是指工程實(shí)施過程中，由于實(shí)際情況的變化而對原有合同文件進(jìn)行的修改，與本題相關(guān)。綜上所述，選項(xiàng)D為本題正確答案。54.FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A、接收證書B、履約擔(dān)保C、履約證書D、保留金答案：C解析：本題考查FIDIC新黃皮書中關(guān)于承包商提交最終報表草案的規(guī)定。根據(jù)FIDIC新黃皮書的相關(guān)規(guī)定，承包商在收到履約證書后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。因此，本題的答案為C。其他選項(xiàng)的解釋如下：A.接收證書：FIDIC新黃皮書中未提及承包商需要在收到接收證書后提交最終報表草案。B.履約擔(dān)保：履約擔(dān)保是指承包商在履行合同期間向業(yè)主提供的擔(dān)保，與承包商提交最終報表草案無關(guān)。D.保留金：保留金是指業(yè)主在支付承包商工程款時暫時保留的一部分款項(xiàng)，與承包商提交最終報表草案無關(guān)。55.甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A、地方標(biāo)準(zhǔn)B、國家標(biāo)準(zhǔn)C、乙方要求D、甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：B解析：本題考查的是合同中未約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，甲公司應(yīng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)履行交貨義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十二條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行合同義務(wù)。合同未約定的，適用有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定；沒有法律、行政法規(guī)規(guī)定的，適用行業(yè)慣例?！币虼?，本題中甲公司應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)履行交貨義務(wù)。選項(xiàng)A、C、D都不符合法律規(guī)定，故排除，選項(xiàng)B為正確答案。56.檢核表的核心思想是()。A、確定事件的邏輯關(guān)系B、持續(xù)改進(jìn)C、分析事件的合理性D、完整描述事件的全過程答案：B解析：檢核表是一種用于持續(xù)改進(jìn)的工具，其核心思想是通過對已發(fā)生事件的分析，找出其中的問題和不足，并制定改進(jìn)措施，以避免類似問題再次發(fā)生，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。因此，答案為B。選項(xiàng)A、C、D雖然也與事件相關(guān)，但并不是檢核表的核心思想。57.基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A、工程師B、業(yè)主C、承包商D、分包商答案：C解析：本題考查的是基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性驗(yàn)證責(zé)任方。根據(jù)工程建設(shè)的常規(guī)流程，承包商是負(fù)責(zé)具體施工的主體，因此在使用這些原始數(shù)據(jù)前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性，確保施工質(zhì)量和安全。因此，本題的正確答案是C選項(xiàng)，即承包商。其他選項(xiàng)中，工程師是負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和監(jiān)督施工的，業(yè)主是委托建設(shè)工程的委托方，分包商是承包商的下屬單位，都不是直接負(fù)責(zé)施工的主體，因此不是本題的正確答案。58.合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B、違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C、未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D、違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任答案：A解析：《合同法》規(guī)定：合同當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用定金或違約金條款。59.甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A、撤銷案件B、中止審理C、終結(jié)審理D、缺席判決答案：D解析：被申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席判決。60.買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A、因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B、交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C、因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D、出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的答案：C解析：A、B情況都應(yīng)由買受人承擔(dān)，C由出賣人承擔(dān)，D已經(jīng)完成了標(biāo)的物交付，不存在標(biāo)的物損毀、滅失風(fēng)險。61.工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A、指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B、撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C、修改合同中業(yè)主的職責(zé)D、為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件答案：C解析：本題考查工程師在管理合同過程中的職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)PMBOK指南，工程師在管理合同過程中，應(yīng)該負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制合同的執(zhí)行，確保承包商按照合同要求完成工作。但是，工程師并沒有權(quán)力修改合同中業(yè)主的職責(zé)，因此選項(xiàng)C是無權(quán)處理的事項(xiàng)。選項(xiàng)A、B、D都是工程師在管理合同過程中應(yīng)該處理的事項(xiàng)，因此不是正確答案。因此，本題答案為C。62.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為()。A、竣工驗(yàn)收合格后B、提交竣工驗(yàn)收報告時C、竣工驗(yàn)收時D、交付使用時答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位應(yīng)當(dāng)在提交竣工驗(yàn)收報告時向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。因此，選項(xiàng)B為正確答案。其他選項(xiàng)均不符合法律規(guī)定。63.投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A、投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C、購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D、中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金答案：D解析：在發(fā)生下列情形時，招標(biāo)人有權(quán)沒收投標(biāo)保證金：(1)投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)文件；(2)中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同協(xié)議。64.每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A、合同管理部門B、財務(wù)管理部門C、合同執(zhí)行部門D、技術(shù)管理部門答案：A解析：每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由合同管理部門保管。合同文檔管理既是設(shè)備工程完成后整理竣工文檔，為了日后很好地維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備工程的需要，更是恰當(dāng)保留證據(jù)、處理爭議的需要。65.交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負(fù)責(zé)()。A、包換B、保修C、包修D(zhuǎn)、包修或包換答案：D解析：交付設(shè)備的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；買受人不同意利用時，由出賣人負(fù)責(zé)包換或包修。不能修理或調(diào)換的，買受人可以解除合同，要求出賣人賠償損失。因設(shè)備質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受設(shè)備或者解除合同。66.按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時間是()之日。A、投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C、提交投標(biāo)文件截止D、提交投標(biāo)保證答案：C解析：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)載明投標(biāo)有效期，投標(biāo)有效期自提交投標(biāo)文件截止之日起計(jì)算。因此，本題答案為C。選項(xiàng)A和B都不正確，因?yàn)橥稑?biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件或招標(biāo)人收到投標(biāo)文件并不是投標(biāo)有效期的起算時間。選項(xiàng)D也不正確，因?yàn)樘峤煌稑?biāo)保證并不是投標(biāo)有效期的起算時間。67.《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：債權(quán)人于債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在合同中約定，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在不少于2個月的期限內(nèi)履行債務(wù)。68.甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A、2009年6月1日B、2009年6月15日C、2009年6月17日D、2009年6月30日答案：C解析：根據(jù)合同約定，承租方應(yīng)于6月15日至6月17日支付租金，但實(shí)際上直到6月30日也未支付。因此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間應(yīng)該是合同約定的最后一天，即6月17日。因此，答案為C。69.由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A、7B、14C、21D、28答案：B解析：根據(jù)題意，由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，因此工程師應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，竣工試驗(yàn)應(yīng)在工程竣工后30日內(nèi)完成。因此，工程師應(yīng)提前通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期，即在工程竣工后的前14天內(nèi)通知，故選B。70.下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A、如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B、暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C、如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D、如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求答案：A解析：本題考查承包商暫停工作的權(quán)利。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》的規(guī)定，承包商有權(quán)暫停工作，但必須提前通知業(yè)主，并說明暫停工作的原因和時間。同時，暫停工作不得影響工程的安全和質(zhì)量，也不得影響其他承包商的施工進(jìn)度。因此，選項(xiàng)A錯誤，其他選項(xiàng)均正確。選項(xiàng)B指出暫停工作不影響承包商的其他權(quán)利，如獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利，符合實(shí)際情況。選項(xiàng)C指出如果承包商暫停工作導(dǎo)致工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償，也符合合同規(guī)定。選項(xiàng)D則是對承包商放慢工作進(jìn)度的情況進(jìn)行了說明，但并不是本題考查的內(nèi)容。因此，本題的正確答案是A。71.項(xiàng)目總監(jiān)理工程師是監(jiān)理單位的代理人，這種代理是()。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、轉(zhuǎn)代理答案：A解析：委托代理，是基于被代理人對代理人的委托授權(quán)行為而產(chǎn)生的代理。在建設(shè)工程中涉及的代理主要是委托代理。如委托監(jiān)理、招標(biāo)代理等。72.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A、某新式武器的設(shè)計(jì)B、地震災(zāi)區(qū)道路搶修C、部分使用國有投資項(xiàng)目的施工D、全部國有投資的項(xiàng)目前期咨詢答案：C解析：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第二條規(guī)定，適用本法的招標(biāo)投標(biāo)活動包括政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償、建設(shè)工程、貨物和服務(wù)等領(lǐng)域。因此，選項(xiàng)A的新式武器設(shè)計(jì)不屬于招標(biāo)投標(biāo)法適用范圍內(nèi)；選項(xiàng)B的地震災(zāi)區(qū)道路搶修屬于緊急情況下的采購，可以采用其他采購方式；選項(xiàng)D的前期咨詢也不屬于招標(biāo)采購范疇。只有選項(xiàng)C的部分使用國有投資項(xiàng)目的施工，符合招標(biāo)采購的條件，因此是必須進(jìn)行招標(biāo)采購的項(xiàng)目。因此，答案為C。73.只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。A、接收證書B、履約證書C、最終付款證書D、結(jié)清證明答案：B解析：本題考查的是工程項(xiàng)目中的合同履約證書。合同履約證書是指在工程項(xiàng)目完成后，由業(yè)主或委托方向承包商簽發(fā)的證書，證明承包商已經(jīng)履行了合同中規(guī)定的所有義務(wù)。根據(jù)題干中的描述，只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了履約證書，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。因此，本題的正確答案為B，即履約證書。其他選項(xiàng)的含義如下：A.接收證書：指在工程項(xiàng)目完成后，由業(yè)主或委托方向承包商簽發(fā)的證書，證明承包商已經(jīng)完成了工程項(xiàng)目的所有工作，并且業(yè)主或委托方已經(jīng)接收了工程項(xiàng)目。C.最終付款證書：指在工程項(xiàng)目完成后，由業(yè)主或委托方向承包商簽發(fā)的證書，證明承包商已經(jīng)完成了工程項(xiàng)目的所有工作，并且業(yè)主或委托方已經(jīng)支付了全部的工程款項(xiàng)。D.結(jié)清證明：指在工程項(xiàng)目完成后，由業(yè)主或委托方向承包商簽發(fā)的證明文件，證明承包商已經(jīng)完成了工程項(xiàng)目的所有工作，并且業(yè)主或委托方已經(jīng)支付了全部的工程款項(xiàng)。74.采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。A、發(fā)件人的主營業(yè)地B、發(fā)件人的經(jīng)常居住地C、收件人的主營業(yè)地D、收件人的經(jīng)常居住地答案：C解析：采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，收件人的主營業(yè)地為合同成立的地點(diǎn)；沒有主營業(yè)地的其經(jīng)營居住地為合同成立的地點(diǎn)。當(dāng)事人另有約定的，按照其約定。75.承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A、基準(zhǔn)日期B、投標(biāo)截止日期C、中標(biāo)通知到達(dá)承包商D、開工日期答案：A解析：本題考查的是在承包商設(shè)計(jì)、承包商文件、工程實(shí)施和完成過程中需要遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本。這些版本是指在哪個時間正在使用的呢？根據(jù)常識和實(shí)際情況，這個時間應(yīng)該是一個固定的時間點(diǎn)，而不是一個流動的時間點(diǎn)。因此，選項(xiàng)B、C、D都不太可能是正確答案。那么，這個時間點(diǎn)應(yīng)該是什么時候呢？根據(jù)常識和實(shí)際情況，這個時間點(diǎn)應(yīng)該是一個固定的基準(zhǔn)日期，也就是一個確定的時間點(diǎn)，而不是一個流動的時間點(diǎn)。因此，正確答案應(yīng)該是A，即基準(zhǔn)日期。76.如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A、業(yè)主B、承包商C、工程師D、如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用答案：B解析：根據(jù)題目中的條件，如果承包商未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，那么當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時，承包商應(yīng)該承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用。因此，答案為B。同時，題目中還提到了如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用。這是對于檢驗(yàn)結(jié)果后的費(fèi)用承擔(dān)情況的說明，與題目答案無關(guān)。77.施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計(jì)價的說法，正確的是()。A、雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計(jì)價B、雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計(jì)價C、賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價格下降時，按新的價格計(jì)價D、買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計(jì)價答案：B解析：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的價格計(jì)價。因此，選項(xiàng)B正確。選項(xiàng)A不正確，因?yàn)槭袌鰞r格發(fā)生波動并不影響合同約定的價格。選項(xiàng)C和D也不正確，因?yàn)橛馄诮桓痘蚋犊畈⒉粫淖兒贤s定的價格。78.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A、財產(chǎn)關(guān)系B、人身關(guān)系C、支配關(guān)系D、生產(chǎn)關(guān)系答案：A解析：在市場經(jīng)濟(jì)條件下，財產(chǎn)關(guān)系是民法的主要調(diào)整對象。79.FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。A、工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B、工程師完成工程量計(jì)量后的56C、工程師收到報表和證明文件后的56D、工程師簽發(fā)期中付款證書后的56答案：C解析：本題考查FIDIC新黃皮書中關(guān)于期中付款的規(guī)定。根據(jù)FIDIC新黃皮書第14.8條款，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款項(xiàng)，付款時間應(yīng)在工程師收到報表和證明文件后的56天內(nèi)。因此，本題答案為C。80.下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯誤的是()。A、委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng)、因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C、委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D、政府主管部門對設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)答案：D解析：委托人的上級或設(shè)計(jì)審批部門對設(shè)計(jì)文件不審批或合同項(xiàng)目停緩建，委托人均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計(jì)費(fèi)，這屬于委托人的義務(wù)，而不是委托人的違約責(zé)任。81.根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請所有投標(biāo)人參加。A、招標(biāo)地建設(shè)主管部門B、工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C、招標(biāo)人D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)答案：C解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加82.由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A、竣工時間B、費(fèi)用C、費(fèi)用和利潤D、竣工時間、費(fèi)用和利潤答案：C解析：本題考查的是承包商在竣工試驗(yàn)延誤時的補(bǔ)償權(quán)利。根據(jù)常規(guī)的合同條款，業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償應(yīng)該是費(fèi)用和利潤。因此，本題的正確答案是C。選項(xiàng)A和D都只涉及到時間因素，不全面；選項(xiàng)B只涉及到費(fèi)用，沒有考慮到利潤。83.保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險金的責(zé)任。A、投保人B、受益人C、被保險人D、保險人答案：C解析：保險合同的概念：保險合同訂立后，投保人向保險人交付一定保險費(fèi)，在被保險人遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險金責(zé)任。84.如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對此試驗(yàn)的風(fēng)險和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A、工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B、工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用C、工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費(fèi)用D、無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)答案：D解析：根據(jù)題意，承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。這意味著承包商沒有按照規(guī)定進(jìn)行竣工試驗(yàn)，因此承包商應(yīng)該承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用。選項(xiàng)A和B都認(rèn)為工程合格，但是根據(jù)題意，承包商沒有進(jìn)行竣工試驗(yàn)，無法確定工程是否合格，因此A和B都不正確。選項(xiàng)C認(rèn)為工程不合格，但是題干并沒有提到工程不合格的情況，因此C也不正確。選項(xiàng)D認(rèn)為無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)，這是正確的。因?yàn)槌邪虥]有按照規(guī)定進(jìn)行竣工試驗(yàn)，因此承包商應(yīng)該承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用。85.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A、業(yè)主B、工程師C、工程師代表D、承包商答案：B解析：本題考查FIDIC“新黃皮書”中關(guān)于竣工試驗(yàn)的規(guī)定。根據(jù)FIDIC“新黃皮書”第4.23條的規(guī)定，竣工試驗(yàn)應(yīng)在工程完成后盡早進(jìn)行，工程師應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定和工程的實(shí)際情況，確定竣工試驗(yàn)的具體日期，并發(fā)出指示。因此，答案為B，即工程師。其他選項(xiàng)中，業(yè)主、工程師代表和承包商都沒有直接確定竣工試驗(yàn)日期的權(quán)力和責(zé)任。86.2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A、要約被撤銷B、承諾生效C、要約失效D、要約被撤回答案：A解析：要約12日到達(dá)受要約人，要約即生效，不可以被撤回，取消要約的通知5月13日到達(dá)，此時承諾沒有發(fā)出，所以要約可以被撤銷。87.合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A、不履行合同B、終止履行合同C、中止履行合同D、要求對方履行合同答案：C解析：行使抗辯權(quán)只是在一定期限內(nèi)中止履行合同，并不終止合同的履行效力，抗辯權(quán)事由消除后，債務(wù)人仍應(yīng)履行其合同義務(wù)88.“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A、采取補(bǔ)救措施B、賠償損失C、繼續(xù)履行D、違約金規(guī)則答案：C解析：繼續(xù)履行是指違反合同的當(dāng)事人不論是否承擔(dān)了賠償金或者承擔(dān)了其他形式的違約責(zé)任，都必須根據(jù)對方的要求，在自己能夠履行的條件下，對合同未履行的部分繼續(xù)履行。89.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A、日常監(jiān)督檢查B、定期監(jiān)督檢查C、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D、產(chǎn)品自查自檢答案：D解析：獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查的方式有：(1)日常監(jiān)督檢查(2)定期監(jiān)督檢查(3)不定期監(jiān)督檢查(4)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。90.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A、建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B、不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C、實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D、向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工單位應(yīng)采取的安全措施包括但不限于：1.組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底；2.制定安全施工方案，向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料；3.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》；因此，選項(xiàng)A、C、D都屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施。而選項(xiàng)B則是錯誤的，因?yàn)椤督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》中并沒有明確規(guī)定不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍。因此，本題答案為B。91.承包商不應(yīng)從()中招收或試圖招收員工。A、分包商的人員B、業(yè)主人員C、當(dāng)?shù)爻邪藾、當(dāng)?shù)卣賳T答案：B解析：本題考查的是承包商的職業(yè)道德和規(guī)范，要求其不應(yīng)從哪些人員中招收或試圖招收員工。根據(jù)題干中的選項(xiàng)，A選項(xiàng)是分包商的人員，與題干中的“承包商”不符，排除；C選項(xiàng)是當(dāng)?shù)爻邪?，也不符合題干中的“承包商”，排除；D選項(xiàng)是當(dāng)?shù)卣賳T，與題干中的“員工”不符，排除。因此，正確答案為B選項(xiàng)，即承包商不應(yīng)從業(yè)主人員中招收或試圖招收員工。這是因?yàn)槌邪膛c業(yè)主人員之間存在利益關(guān)系，如果承包商從業(yè)主人員中招收員工，可能會導(dǎo)致利益沖突和道德問題。92.給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A、返還定金B(yǎng)、抵作合同價款C、雙倍返還定金D、繼續(xù)履行合同答案：C解析：定金罰則。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)該雙倍返還定金。93.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。A、拒絕執(zhí)行違章指揮B、拒絕冒險作業(yè)C、檢舉危害生命安全的行為D、嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程答案：D解析：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。選項(xiàng)A、B、C也是施工人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)，但是D選項(xiàng)更加全面，包含了遵守安全操作規(guī)程這一重要內(nèi)容，因此D選項(xiàng)是正確答案。94.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。A、交付設(shè)備B、交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C、移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)D、接受設(shè)備檢驗(yàn)答案：C解析：設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)讓不包含設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)。95.承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：本題考查的是承包商在運(yùn)送生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品時需要提前通知工程師的時間。根據(jù)題干中的信息，我們可以得出正確答案為C，即至少提前21天通知工程師。解題思路：本題是一道典型的細(xì)節(jié)理解題，需要考生根據(jù)題干中的信息進(jìn)行推理和判斷。在解題時，我們可以按照以下步驟進(jìn)行：1.仔細(xì)閱讀題干，理解題意。2.根據(jù)題干中的信息，確定正確答案。3.對正確答案進(jìn)行解釋和說明，幫助考生理解。綜上所述，本題的正確答案為C，即承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前21天，通知工程師。96.收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A、業(yè)主B、評標(biāo)委員會C、監(jiān)理工程師D、監(jiān)理工程師代表答案：A解析：收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，業(yè)主應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。履約保函是投標(biāo)時，投標(biāo)人交給業(yè)主的，所以訂立合同后，業(yè)主應(yīng)退回履約保函。97.甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A、丙向甲B、丙和乙共同向甲C、乙向甲D、丙和乙向甲連帶答案：C解析：這種情況屬于合同內(nèi)的債務(wù)轉(zhuǎn)移，在甲乙的合同中應(yīng)由乙向甲承擔(dān)違約責(zé)任，乙可以依據(jù)乙丙之間的合同追究丙的責(zé)任。98.代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實(shí)施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。A、代理人和被代理人B、被代理人C、第三人D、自己答案：B解析：考概念。99.發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A、合同B、侵權(quán)行為C、不當(dāng)?shù)美鸇、無因管理答案：C解析：本題考查的是債權(quán)法中的不當(dāng)?shù)美８鶕?jù)題意，發(fā)包方誤將核定的工程結(jié)算額看成了更高的金額，因此多付了6萬元，這是承包方無法合法獲得的利益，屬于不當(dāng)?shù)美?。因此，發(fā)包方有權(quán)向承包方追回這6萬元。選項(xiàng)A合同、B侵權(quán)行為、D無因管理都與本題無關(guān)，故選C不當(dāng)?shù)美?00.代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。A、被代理人的意思表示B、和第三人協(xié)商后的意思表示C、代理人獨(dú)立的意思表示D、代理人和被代理人的共同意思表示答案：C解析：被授權(quán)的代理人在授權(quán)人賦予他的權(quán)利范圍內(nèi)，可以隨意表達(dá)自己的觀點(diǎn)看法見解，做出符合授權(quán)范圍的決定，不受授權(quán)人或其他第三方的干涉。101.設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A、該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B、該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)C、承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D、該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作答案：C解析：《合同法》有關(guān)“承攬合同”的規(guī)定為：承攬人將其承攬的工作交由第三人完成，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向定作人負(fù)責(zé)。102.下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。A、投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的2%B、招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C、投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D、投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天答案：B解析：A選項(xiàng)：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定繳納投標(biāo)保證金，投標(biāo)保證金的數(shù)額不得超過投標(biāo)價的百分之三。因此，A選項(xiàng)不符合規(guī)定。B選項(xiàng)：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十七條規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)將投標(biāo)保證金存入專用賬戶，不得挪作他用。因此，B選項(xiàng)符合規(guī)定。C選項(xiàng)：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定，投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)以銀行匯票或者保函的形式提交。因此，C選項(xiàng)不符合規(guī)定。D選項(xiàng)：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定，投標(biāo)保證金的有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)有效期相同。因此，D選項(xiàng)不符合規(guī)定。綜上所述，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是B選項(xiàng)。103.根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A、所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B、動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C、所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D、抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)答案：C解析：根據(jù)《物權(quán)法》第二章第一節(jié)的規(guī)定，物權(quán)分為所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)。因此，選項(xiàng)C為正確答案。選項(xiàng)A中的債權(quán)不屬于物權(quán)范疇；選項(xiàng)B中的權(quán)利質(zhì)權(quán)是指權(quán)利人將其擁有的權(quán)利質(zhì)押給債權(quán)人，不屬于物權(quán)范疇；選項(xiàng)D中的抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)屬于擔(dān)保物權(quán)的范疇。104.設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A、不能出自于業(yè)主的要求B、不能出自于承包商的建議C、只能出自于監(jiān)理工程師的建議D、既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議答案：D解析：業(yè)主可以提出變更要求，要求承包商按變更實(shí)施，承包商也可以提合理化建議，業(yè)主可以酌情考慮。設(shè)備工程合同的變更既可能出自業(yè)主的要求，也可能來自承包商提出建議。105.某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報告給的管理人員是()。A、班組長B、監(jiān)理工程師C、本單位負(fù)責(zé)人D、總監(jiān)理工程師答案：C解析：本題考查的是在工程施工中，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)該向哪個管理人員報告。根據(jù)工程施工的管理體系，班組長是負(fù)責(zé)具體施工的人員，監(jiān)理工程師是負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量和安全的人員，總監(jiān)理工程師是負(fù)責(zé)整個工程的管理和協(xié)調(diào)的人員，而本單位負(fù)責(zé)人則是負(fù)責(zé)整個單位的管理和決策的人員。因此，當(dāng)施工人員發(fā)現(xiàn)護(hù)欄被撞落后長時間未予安裝時，應(yīng)該立即向本單位負(fù)責(zé)人報告，由其決定是否需要采取措施進(jìn)行修復(fù)或重新安裝。因此，選項(xiàng)C為正確答案。106.根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A、實(shí)體民事權(quán)利B、勝訴權(quán)C、起訴權(quán)D、抗辯權(quán)答案：C解析：答案應(yīng)為B.勝訴權(quán)，而非C.起訴權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》及相關(guān)法律解釋，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人所喪失的是**勝訴權(quán)**，即不能再通過訴訟的方式強(qiáng)制要求義務(wù)人履行義務(wù)或獲得賠償。但權(quán)利人的**實(shí)體民事權(quán)利**依然存在，只是無法再通過訴訟程序得到法律上的保護(hù)。同時，起訴權(quán)是公民依法享有的一項(xiàng)基本權(quán)利，并不因訴訟時效的屆滿而喪失?？罐q權(quán)則是針對對方請求或主張進(jìn)行反駁或防御的權(quán)利，與訴訟時效的屆滿無直接關(guān)系。因此，原答案中的C選項(xiàng)是錯誤的，正確答案應(yīng)為B選項(xiàng)，即訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失勝訴權(quán)。107.設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A、增加人員投入B、變更工程設(shè)計(jì)C、加大資金收入D、調(diào)整合同計(jì)劃答案：B解析：技術(shù)措施一般是指在施工過程中采取先進(jìn)的施工方法，或變更設(shè)計(jì)方案，對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，使用先進(jìn)的設(shè)備，改變施工工藝等來實(shí)現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的措施。108.對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A、業(yè)主B、承包商C、設(shè)備監(jiān)理工程師D、總監(jiān)理工程師答案：A解析：對于大型的設(shè)備工程，業(yè)主聘請專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同文件的編制，目的是使履行合同更為順利，有效減少雙方的沖突和爭議。109.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B、雙方約定的合理使用年限C、2年D、5年答案：C解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定：“設(shè)備安裝工程的最低保修期限，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得低于2年?！币虼?，選項(xiàng)C為正確答案。選項(xiàng)A和B是不準(zhǔn)確的，因?yàn)樵O(shè)備安裝工程的最低保修期限是有明確規(guī)定的，不是由設(shè)計(jì)文件或雙方約定決定的。選項(xiàng)D也不正確，因?yàn)樵O(shè)備安裝工程的最低保修期限不得低于2年，而不是5年。110.《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A、企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B、民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C、一切責(zé)任D、產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任答案：B解析：產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是一種綜合法律責(zé)任，包括民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。民事責(zé)任中又具體包括產(chǎn)品責(zé)任(侵權(quán)責(zé)任)和產(chǎn)品合同責(zé)任(瑕疵擔(dān)保責(zé)任)兩種。111.甲建筑設(shè)計(jì)研究院與乙單位簽訂了一份設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同。該合同法律關(guān)系的客體是()。A、物B、行為C、圖紙D、智力成果答案：D解析：注意區(qū)分B選項(xiàng)，“行為”重在過程，是人的有意識的活動；而“智力成果”重在結(jié)果。112.在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。A、合同成立B、合同簽訂C、合同生效D、違反約定答案：D解析：設(shè)備風(fēng)險承擔(dān)：因買受人的原因致使設(shè)備不能按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。113.設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A、簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B、啟動試車C、性能驗(yàn)收試驗(yàn)D、簽發(fā)最終驗(yàn)收證書答案：A解析：合同內(nèi)應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從簽發(fā)初步驗(yàn)收證書之日起開始計(jì)算。114.某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A、2021年5月4日B、2034年3月8日C、2021年12月31日D、2034年12月31日答案：C解析：著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，115.由于設(shè)計(jì)人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A、免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng)、重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C、賠償委托人的實(shí)際損失D、支付違約金并賠償損失答案：A解析：設(shè)計(jì)人應(yīng)對設(shè)計(jì)資料及文件中出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于設(shè)計(jì)人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金。116.法定代理終止條件是()A、代理期限屆滿B、被代理人取消委托C、代理人辭去委托D、代理人喪失行為能力答案：D解析：注意區(qū)分委托代理關(guān)系終止的原因。117.根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A、執(zhí)行B、撤銷C、中止執(zhí)行D、不予執(zhí)行答案：C解析：根據(jù)《仲裁法》第五十五條規(guī)定，當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行裁決。因此，本題答案為C。118.根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A、工程師B、工程師助手C、雇主D、雇主代表答案：C解析：這屬于雇主的變更權(quán)。在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，雇主可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。119.下列關(guān)于誤期損害賠償費(fèi)的說法，錯誤的是()。A、如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費(fèi)B、誤期損害賠償費(fèi)不超過投標(biāo)函附錄的最高限額C、支付誤期損害賠償費(fèi)后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D、誤期損害賠償費(fèi)按日計(jì)算答案：C解析：A選項(xiàng)：正確。承包商未按合同約定的竣工時間完成工程，應(yīng)向業(yè)主支付誤期損害賠償費(fèi)。B選項(xiàng)：正確。誤期損害賠償費(fèi)不超過投標(biāo)函附錄的最高限額。C選項(xiàng)：錯誤。支付誤期損害賠償費(fèi)并不代表承包商可以解除合同下的其他義務(wù)，承包商仍需履行合同下的其他義務(wù)。D選項(xiàng)：正確。誤期損害賠償費(fèi)按日計(jì)算。綜上所述，選項(xiàng)C是錯誤的。120.2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全