(復合詳盡版)建設工程承攬施工合同

(復合詳盡版)建設工程承攬施工合同合同編號：_______建設工程承攬施工合同甲方（委托方）：_______乙方（承攬方）：_______第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程范圍：_______1.4工程規(guī)模：_______1.5工程質量標準：_______1.6工程安全生產標準：_______第二條承攬方式2.1乙方采取包工、包料、包工期、包質量、包安全生產的承攬方式。第三條合同工期3.1工程總工期為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2如遇下列原因，可順延工期：（1）不可抗力；（2）甲方原因導致的工程延期；（3）經甲方同意的工程變更。第四條合同價款及支付方式4.1工程合同價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。4.2付款方式：（1）預付款：合同簽訂后_______日內，甲方支付乙方合同價款的_______%作為預付款；（2）進度款：乙方按照工程進度，向甲方提交工程進度報告及付款申請，甲方審核同意后支付相應進度款；（3）結算款：工程竣工驗收合格后_______日內，甲方向乙方支付至合同價款的_______%；（4）質保金：工程竣工驗收合格滿_______年后，甲方向乙方支付剩余_______%的合同價款。第五條工程質量及安全生產5.1乙方應嚴格按照國家、地方及行業(yè)相關標準、規(guī)范、規(guī)程進行施工，確保工程質量符合合同約定的質量標準。5.2乙方應嚴格遵守國家、地方及行業(yè)安全生產法律法規(guī)，確保工程安全生產。第六條工程變更6.1如甲方需對工程進行變更，應書面通知乙方，乙方根據變更內容重新報價，經雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。第七條違約責任7.1甲方未按合同約定支付款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額_______%的違約金。7.2乙方未按合同約定完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額_______%的違約金。第八條爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。第九條合同附件9.1本合同附件包括：（1）工程量清單；（2）工程設計圖紙；（3）施工方案；（4）其他雙方約定的文件。第十條合同生效10.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：_______乙方（承攬方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件：1.工程量清單2.工程設計圖紙3.施工方案4.其他雙方約定的文件========本合同更廣泛的場景，特設場景及條款========特殊應用場合及增加條款：1.特殊應用場合：高風險環(huán)境施工增加條款：安全措施：乙方應制定詳細的安全施工方案，包括對高風險環(huán)境的識別、評估和控制措施。應急預案：乙方應制定應急預案，以應對可能發(fā)生的安全事故，并定期進行演練。保險要求：乙方應購買足額的工程保險，包括但不限于第三方責任保險、工人意外傷害保險等。2.特殊應用場合：涉及專利或特殊技術的施工增加條款：知識產權：乙方應保證其施工過程中使用的任何技術或材料不侵犯第三方的知識產權。技術保密：乙方應對甲方提供的任何技術資料或商業(yè)信息保密，不得泄露給第三方。技術許可：乙方如需使用甲方的專利技術，應簽訂專利許可協(xié)議，并支付相應的許可費用。3.特殊應用場合：跨國施工增加條款：法律遵守：乙方應遵守工程所在國的所有法律法規(guī)，包括但不限于勞動法、稅法、環(huán)境保護法等。貨幣結算：雙方應約定工程款項的結算貨幣和匯率風險承擔方式。文化差異：乙方應尊重工程所在國的文化習俗，避免因文化差異導致的沖突。4.特殊應用場合：緊急情況下的施工增加條款：快速響應：乙方應在接到甲方通知后，立即啟動快速響應機制，確保在最短時間內開始施工。資源調配：乙方應優(yōu)先調配所需的人力、材料和設備，以滿足緊急施工的需求。成本控制：由于緊急施工可能導致成本增加，雙方應就額外成本的分擔進行協(xié)商。5.特殊應用場合：受季節(jié)性影響較大的施工增加條款：季節(jié)性計劃：乙方應根據季節(jié)性因素制定合理的施工計劃，確保工程進度不受季節(jié)影響。惡劣天氣應對：乙方應制定應對惡劣天氣的措施，包括但不限于防雨、防雪、防風等。季節(jié)性成本調整：由于季節(jié)性因素可能導致成本波動，雙方應就成本調整進行協(xié)商。附件列表及要求說明：1.工程量清單要求：詳細列出工程所需的全部材料、設備、人工等，包括數(shù)量、規(guī)格、型號、單價和總價。2.工程設計圖紙要求：包括所有施工階段的設計圖紙，圖紙應清晰、準確，符合相關標準和規(guī)范。3.施工方案要求：詳細描述施工的步驟、方法、工藝流程、質量標準、安全生產措施等。4.其他雙方約定的文件要求：根據工程特點和雙方協(xié)商的結果，可能包括技術規(guī)范、質量標準、環(huán)境保護要求、安全生產規(guī)定等。實際操作過程中的相關問題及注意事項：1.工程變更管理注意事項：任何工程變更都應書面記錄，并經雙方同意后簽訂補充協(xié)議。變更可能導致工期和成本的變化，應詳細記錄并協(xié)商一致。2.質量控制注意事項：乙方應嚴格按照合同約定的質量標準進行施工，甲方應定期進行質量檢查，確保工程質量。3.付款進度注意事項：甲方應按照合同約定的付款方式進行付款，乙方應按時提交進度報告和付款申請，避免因付款問題導致工程延誤。4.爭議解決注意事項：在發(fā)生爭議時，雙方應嘗試通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應及時采取法律手段，避免爭議升級。5.合同終止注意事項：合同終止應符合合同約定或相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方應就終止后的善后事宜進行協(xié)商，包括已完工程量的結算、未完成工程的處理等。6.保險和風險管理注意事項：乙方應確保在整個施工過程中，所有的保險都保持有效，包括但不限于建筑工程一切險、第三方責任險和工人意外傷害保險。甲方也應審查乙方的保險憑證，確保保險覆蓋了施工期間可能發(fā)生的風險。7.環(huán)境保護注意事項：乙方在施工過程中應遵守環(huán)保法規(guī)，采取措施減少施工對環(huán)境的影響，包括噪音控制、粉塵控制、廢物處理等。合同中應明確環(huán)保責任和違約后果。8.勞動合同和工人權益注意事項：乙方應確保所有施工人員都簽訂了合法的勞動合同，并遵守當?shù)氐膭趧臃ㄒ?guī)定，包括工時、工資、福利和工作條件。甲方有權要求乙方提供相關勞動合同和工資支付證明。9.材料和設備供應注意事項：合同中應明確材料和設備的供應責任，包括供應時間、質量標準、驗收程序和責任歸屬。乙方應確保所有材料和設備符合合同要求，甲方應對材料和設備進行驗收。10.知識產權注意事項：如果施工過程中涉及到甲方的知識產權，如商標、專利或著作權，乙方應確保不侵犯這些權利，并在合同中明確知識產權的使用許可和保密義務。11.不可抗力注意事項：合同中應定義什么是不可抗力事件，以及不可抗力事件發(fā)生時的應對措施和責任分配。這包括自然災害、政治動蕩、法律法規(guī)變化等不可預見的事件。12.持續(xù)監(jiān)控和溝通注意事項：甲乙雙方應建立有效的溝通機制，定期召開會議，討論工程進展、成本控制、質量管理和安全生產等問題。及時的溝通有助于問題的及時發(fā)現(xiàn)和解決。13.合同修改和終止注意事項：任何對合同的修改都應以書面形式進行，并經雙方簽署。合同的終止應遵循合同條款和法律法規(guī)，確保雙方的合法權益得到保護。14.保修和售后服務注意事項：合同中應明確工程的保修期限和保修內容，以及乙方在保修期內應提供的售后服務。保修期后的維修和服務應另行協(xié)商和收費。15.合同文檔的