加工簡單版合同范本

加工簡單版合同范本

加工簡潔版合同1

甲方：________________________

乙方：________________________

一、甲方權(quán)利、義務(wù)

1．向乙方供應(yīng)______，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。

2．向乙方供應(yīng)合格的__________________設(shè)備，組裝工具。

3．有權(quán)要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。

4．向乙方準(zhǔn)時供應(yīng)全套散件。

二、乙方權(quán)利、義務(wù)

1．向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。

2．按甲方要求加工合格______。

3．準(zhǔn)時支付散件價款。

4．可以自行銷售成品______，但應(yīng)準(zhǔn)時告知甲方。

5．乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證平安生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如消失一切事故由乙方自負(fù)。

三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）

1．____________________________________。

2．____________________________________。

四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)待條件，詳細(xì)如下：

1．乙方在甲方批發(fā)____散件累計達(dá)八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。

2．乙方在甲方批發(fā)____散件累計達(dá)十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。

3．乙方在甲方批發(fā)____散件累計達(dá)十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方全部。

甲方：______________

地址：______________

電話：______________乙方：______________

地址：______________

電話：______________簽定日期：__________

加工簡潔版合同2

發(fā)包人：____木材廠

法定代表人：（下稱甲方）

承包人：（下稱乙方）

身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的____木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。

一、合同標(biāo)的

甲方將座落于_____的____木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方全部的____木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，情愿承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，詳細(xì)包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經(jīng)營期限為_____年，即從20____年____月____日起至20____年____月____日止。

2、依據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書商定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為_____元/年，實行先繳納后使用原則；乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、甲方有權(quán)按協(xié)議商定的方式收取承包保證金。

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方供應(yīng)住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)準(zhǔn)時將____木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定全部權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、乙方應(yīng)按商定準(zhǔn)時足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必需嚴(yán)格予以管理；該全部的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行擔(dān)當(dāng)。

4、合同期內(nèi)，乙方對甲方供應(yīng)的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必需保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方準(zhǔn)時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律，否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。

6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外供應(yīng)擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將____木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)覺甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必需遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的緣由導(dǎo)致甲方不能交貨而違約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方擔(dān)當(dāng)。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將全部甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責(zé)任

甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的商定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方擔(dān)當(dāng)違約金_____元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。

八、其它

1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方全部，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方全部，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

20____年____月____日20____年____月____日

加工簡潔版合同3

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方托付承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

其次條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的帶給方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不貼合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙帶給方法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)覺帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)帶給檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的.，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務(wù)必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約職責(zé)

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責(zé)。

八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)職責(zé)。

十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的職責(zé)。

第十三條定作方的違約職責(zé)

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條

第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千