公司電腦軟硬件管理承攬合同1篇_第1頁
公司電腦軟硬件管理承攬合同1篇_第2頁
公司電腦軟硬件管理承攬合同1篇_第3頁
公司電腦軟硬件管理承攬合同1篇_第4頁
公司電腦軟硬件管理承攬合同1篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩32頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1/1公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)公司電腦軟硬件管理承攬合同1甲方:______________________聯(lián)系電話:______________________________

乙方:______________________聯(lián)系電話:_______________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就______工程達成以下協(xié)議:

1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件,共____。

合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)

其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)

硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____百____拾整)

工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)

2、付款方式

乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)

其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)

硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)

工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝后,乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。

以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

3、甲方責任

(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

(2)甲方負責培訓乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。

(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。

(4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。

4、乙方責任

(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試,均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負責。

(3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統(tǒng)的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。

5、其他事項

(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權(quán)利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

(2)按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。

6、違約責任

雙方若有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決,若有一方違約或侵權(quán),參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。

7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經(jīng)復印或涂改后無效!

甲方:(蓋章)_______負責人:_____________地點:_______________

乙方:(蓋章)_______負責人:_____________地點:_______________

簽約時間:_______________

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)擴展閱讀

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)(擴展1)

——電腦技術(shù)軟硬件服務合同(菁華2篇)

電腦技術(shù)軟硬件服務合同1甲方:______

乙方:______

甲方向乙方采購,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務,根及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以及項目的具體情況,本著互惠互利的原則,在*等公正的情況下簽訂此合同,以資雙方共同遵守:

第一章合同標的

購買產(chǎn)品如下:

系統(tǒng)設(shè)備清單(價格單位為人民幣元)

序號貨物名稱/參數(shù)型號數(shù)量單價(元)總價(元)

第二章合同金額

合同總金額:人民幣(大寫):

人民幣(小寫):

(包含16%增值稅專用發(fā)票和6%技術(shù)服務費、運費、系統(tǒng)調(diào)試費增值稅專用發(fā)票)

第三章付款方式

合同簽訂后3個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總金額的30%,即人民幣:整(小寫:¥元)作為合同預付款;

乙方向甲方發(fā)出貨物后,3個工作日內(nèi)甲方向乙方支付合同總金額的40%,即人民幣:整(小寫:¥元)作為合同到貨款;

系統(tǒng)和硬件安裝調(diào)試完成驗收后,3個工作日內(nèi)甲方向乙方支付合同總金額的25%,即人民幣:整(小寫:元)作為合同驗收款;

質(zhì)保金5%,驗收后一年無質(zhì)量問題全額支付;

乙方收到全部款項后3個工作日內(nèi),向甲方提供相應的合法有效等額增值稅專用發(fā)票。

第四章交貨地點和時間

交貨地點:,聯(lián)系人:,聯(lián)系電話:,運費由乙方支付。

交貨時間:合同簽訂完成且乙方收到甲方的預付款后個工作日內(nèi),乙方把所需硬件設(shè)備發(fā)貨至甲方指定地點;軟件安裝調(diào)試在收到到貨款后個工作日內(nèi),安排相應技術(shù)人員到項目現(xiàn)場進行安裝與調(diào)試。

第五章品質(zhì)保證和服務支持

乙方應保證所提供軟件產(chǎn)品完全符合現(xiàn)行有效的國家標準,及協(xié)議規(guī)定的品質(zhì)、規(guī)格、功能和性能的要求。

乙方在進行項目實施時,甲方應配合乙方響應,乙方在進行項目實施時,甲方派人協(xié)助乙方完成項目的調(diào)試等方面的技術(shù)支持工作。

乙方為甲方提供免費的培訓。同時乙方也可對甲方的工程商或者使用單位進行一次性免費培訓。

在維保期內(nèi),乙方為甲方提供免費的電話及遠程服務。

第六章設(shè)備交付、安裝及驗收

物流簽收:

貨物到達甲方指定收貨地址后,甲方應核對貨物數(shù)量,并逐一開箱檢查,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、外包裝破損、液晶屏破損等情況,應拒絕簽收并及時通知物流公司及乙方,進入事故處理。

由乙方委托物流公司承運的,物流簽收之前,由乙方承擔運輸風險和售后責任;物流簽收之后,貨物的缺件、損毀風險由甲方承擔。

物流簽收后,在產(chǎn)品外觀完好無損的情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身質(zhì)量問題,甲方應在10個工作日內(nèi)向乙方提出書面異議及處理意見,乙方應負責更換或者無償修復。

甲方選擇自提或自行委托物流公司提貨的,應在提貨前委托代表人檢驗貨物數(shù)量、外觀完好情況、包裝情況,貨物出廠后,因物流運輸造成的貨物的缺件、損毀等情況的風險由甲方承擔。

乙方可在收到甲方到貨款后,派遣技術(shù)人員前往甲方的項目現(xiàn)場進行系統(tǒng)調(diào)試工作。

如甲方在乙方提出驗收邀請后3個工作日內(nèi)未進行驗收,又未向乙方書面說明原因,則視為甲方已驗收合格

如因甲方原因造成工程停工且停工工期累計超過工作日,甲方應對乙方已實施的工程部分進行驗收。停工原因包含但不限于以下幾條:

甲方不具備施工環(huán)境

甲方的施工現(xiàn)場相關(guān)人員不到位

甲方的施工條件不具備

在此合同執(zhí)行后,甲方如果追加購買設(shè)備,設(shè)備價格按照此合同金額執(zhí)行(不可抗力因素除外)。

第七章保修服務

系統(tǒng)硬件遵守國家新三包政策硬件保修壹年,保修期從系統(tǒng)驗收之日開始計算。

保修期內(nèi)乙方負責提供系統(tǒng)設(shè)備異常及故障的查找、診斷、排錯及問題解決。

在免費保修期滿后,甲乙雙方根據(jù)設(shè)備數(shù)量協(xié)商乙方設(shè)備維護費(其中包括備品備件、定期上門維護),維護費不高于合同總額的10%。

保修服務的響應:

1)24小時服務熱線:

2)定期電話回訪。

3)對于遠程診斷無法解決的故障,乙方應在6小時內(nèi)到現(xiàn)場解決。當發(fā)生無法修復的故障時,72小時內(nèi)無償提供替代設(shè)備以保證系統(tǒng)的正常運行。

4)保修期內(nèi)每月安排一次系統(tǒng)設(shè)備巡檢,系統(tǒng)出現(xiàn)故障乙方6小時內(nèi)到達現(xiàn)場;

5)保修期內(nèi)凡是24小時內(nèi)無法修復的設(shè)備將使用備用設(shè)備代替,并保證替換設(shè)備技術(shù)參數(shù)不低于原設(shè)備各項參數(shù)。

第八章保密條款

任何一方在未得到對方書面同意前,不得將本合同的內(nèi)容向第三方透露。

乙方擁有本合同涉及商品的版權(quán)、專利等知識產(chǎn)權(quán),包括除第三方產(chǎn)品外的計算機軟件的全部信息,包括該軟件的源代碼、已編譯程序、接口設(shè)計,以及與該軟件有關(guān)的屬于乙方商業(yè)秘密的構(gòu)想和概念。

甲方承諾,在未得到乙方書面同意前,不得將本合同的商品用于最終用戶以外的其他項目,不得擅自修改、制作、復制本合同涉及商品的計算機軟件,也不得將該軟件向任何第三方或公共媒體(包括互聯(lián)網(wǎng))提供。

雙方所承擔的保密責任不因本合同的終止而終止,應延續(xù)至本合同終止后三年。

第九章違約責任

甲方未能按期付款,應承擔延期付款的違約責任。每延期一日按合同總價的3‰向乙方支付違約金,并承擔乙方由此引起的相關(guān)損失及責任,違約金總額不超過合同總額的10%。甲方在支付違約金后,須繼續(xù)履行付款義務。

乙方未能按期交貨,應承擔延期到貨的違約責任。每延期一日按合同總價的3‰向甲方支付違約金,并承擔甲方由此引起的相關(guān)損失及責任,違約金總額不超過合同總額的10%。乙方在支付違約金后,須繼續(xù)履行交貨義務。

由于甲方原因造成乙方無法按期完工,甲方須提前書面通知乙方工期延期,且乙方不承擔任何責任。

乙方逾期15日不能提供合同約定的貨物,且未書面通知甲方,甲方有權(quán)解除本合同。

如乙方所提*品不符合合同規(guī)定的,乙方負責調(diào)換,所需費用由乙方承擔。

由于乙方原因造成甲方工程不能按期完工、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,乙方承擔工期拖延的違約責任,每延期一日按合同總價的3‰向甲方支付違約金,違約金總額不超過合同總額10%。

甲乙任何一方無故終止本合同,須以合同總金額的10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

任何一方違反本合同第八章的保密條款,應向守約方支付合同總金額的30%做為違約金。

第十章不可抗力

由于包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力原因?qū)е卤竞贤?guī)定條款未能執(zhí)行,受不可抗力因素影響的一方免于承擔因此發(fā)生的違約責任,但受不可抗力因素影響一方應當在不可抗力發(fā)生后24小時內(nèi)通知對方,使對方及時采取措施防止損失的擴大,否則將賠償對方由于未能采取措施而遭受的損失。

第十一章爭議解決

本合同適用中華人民共和國法律。凡有關(guān)本合同的一切爭議應通過雙方友好協(xié)商解決;如協(xié)商不能解決,由乙方所在地人民法院管轄。

第十二章其他

本合同未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。本合同書如有未盡事宜,可雙方協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。合同書所有附及補充協(xié)議構(gòu)成合同書不可分割的部分,與本合同書具有同等的法律效力。

本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力;合同件一為系統(tǒng)設(shè)備清單表,合同件二為驗收條件,與合同具有同等法律效力;未盡事宜,雙方協(xié)商解決。本合同簽字、蓋章后生效。

甲方:______乙方:______

地址:______地址:______

法定代表:______法定代表:______

簽定地:______簽定地:______

簽定時間:______簽定時間:______

電腦技術(shù)軟硬件服務合同2甲方:______

乙方:______

甲方向乙方采購,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務,根及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以及項目的具體情況,本著互惠互利的原則,在*等公正的情況下簽訂此合同,以資雙方共同遵守:

第一章合同標的

購買產(chǎn)品如下:

系統(tǒng)設(shè)備清單(價格單位為人民幣元)

序號貨物名稱/參數(shù)型號數(shù)量單價(元)總價(元)

第二章合同金額

合同總金額:人民幣(大寫):

人民幣(小寫):

(包含16%增值稅專用發(fā)票和6%技術(shù)服務費、運費、系統(tǒng)調(diào)試費增值稅專用發(fā)票)

第三章付款方式

合同簽訂后3個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總金額的30%,即人民幣:整(小寫:¥元)作為合同預付款;

乙方向甲方發(fā)出貨物后,3個工作日內(nèi)甲方向乙方支付合同總金額的40%,即人民幣:整(小寫:¥元)作為合同到貨款;

系統(tǒng)和硬件安裝調(diào)試完成驗收后,3個工作日內(nèi)甲方向乙方支付合同總金額的25%,即人民幣:整(小寫:元)作為合同驗收款;

質(zhì)保金5%,驗收后一年無質(zhì)量問題全額支付;

乙方收到全部款項后3個工作日內(nèi),向甲方提供相應的合法有效等額增值稅專用發(fā)票。

第四章交貨地點和時間

交貨地點:,聯(lián)系人:,聯(lián)系電話:,運費由乙方支付。

交貨時間:合同簽訂完成且乙方收到甲方的預付款后個工作日內(nèi),乙方把所需硬件設(shè)備發(fā)貨至甲方指定地點;軟件安裝調(diào)試在收到到貨款后個工作日內(nèi),安排相應技術(shù)人員到項目現(xiàn)場進行安裝與調(diào)試。

第五章品質(zhì)保證和服務支持

乙方應保證所提供軟件產(chǎn)品完全符合現(xiàn)行有效的國家標準,及協(xié)議規(guī)定的品質(zhì)、規(guī)格、功能和性能的要求。

乙方在進行項目實施時,甲方應配合乙方響應,乙方在進行項目實施時,甲方派人協(xié)助乙方完成項目的調(diào)試等方面的技術(shù)支持工作。

乙方為甲方提供免費的培訓。同時乙方也可對甲方的工程商或者使用單位進行一次性免費培訓。

在維保期內(nèi),乙方為甲方提供免費的電話及遠程服務。

第六章設(shè)備交付、安裝及驗收

物流簽收:

貨物到達甲方指定收貨地址后,甲方應核對貨物數(shù)量,并逐一開箱檢查,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、外包裝破損、液晶屏破損等情況,應拒絕簽收并及時通知物流公司及乙方,進入事故處理。

由乙方委托物流公司承運的,物流簽收之前,由乙方承擔運輸風險和售后責任;物流簽收之后,貨物的缺件、損毀風險由甲方承擔。

物流簽收后,在產(chǎn)品外觀完好無損的情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身質(zhì)量問題,甲方應在10個工作日內(nèi)向乙方提出書面異議及處理意見,乙方應負責更換或者無償修復。

甲方選擇自提或自行委托物流公司提貨的,應在提貨前委托代表人檢驗貨物數(shù)量、外觀完好情況、包裝情況,貨物出廠后,因物流運輸造成的貨物的缺件、損毀等情況的風險由甲方承擔。

乙方可在收到甲方到貨款后,派遣技術(shù)人員前往甲方的項目現(xiàn)場進行系統(tǒng)調(diào)試工作。

如甲方在乙方提出驗收邀請后3個工作日內(nèi)未進行驗收,又未向乙方書面說明原因,則視為甲方已驗收合格

如因甲方原因造成工程停工且停工工期累計超過工作日,甲方應對乙方已實施的工程部分進行驗收。停工原因包含但不限于以下幾條:

甲方不具備施工環(huán)境

甲方的施工現(xiàn)場相關(guān)人員不到位

甲方的施工條件不具備

在此合同執(zhí)行后,甲方如果追加購買設(shè)備,設(shè)備價格按照此合同金額執(zhí)行(不可抗力因素除外)。

第七章保修服務

系統(tǒng)硬件遵守國家新三包政策硬件保修壹年,保修期從系統(tǒng)驗收之日開始計算。

保修期內(nèi)乙方負責提供系統(tǒng)設(shè)備異常及故障的查找、診斷、排錯及問題解決。

在免費保修期滿后,甲乙雙方根據(jù)設(shè)備數(shù)量協(xié)商乙方設(shè)備維護費(其中包括備品備件、定期上門維護),維護費不高于合同總額的10%。

保修服務的響應:

1)24小時服務熱線:

2)定期電話回訪。

3)對于遠程診斷無法解決的故障,乙方應在6小時內(nèi)到現(xiàn)場解決。當發(fā)生無法修復的故障時,72小時內(nèi)無償提供替代設(shè)備以保證系統(tǒng)的正常運行。

4)保修期內(nèi)每月安排一次系統(tǒng)設(shè)備巡檢,系統(tǒng)出現(xiàn)故障乙方6小時內(nèi)到達現(xiàn)場;

5)保修期內(nèi)凡是24小時內(nèi)無法修復的設(shè)備將使用備用設(shè)備代替,并保證替換設(shè)備技術(shù)參數(shù)不低于原設(shè)備各項參數(shù)。

第八章保密條款

任何一方在未得到對方書面同意前,不得將本合同的內(nèi)容向第三方透露。

乙方擁有本合同涉及商品的版權(quán)、專利等知識產(chǎn)權(quán),包括除第三方產(chǎn)品外的計算機軟件的全部信息,包括該軟件的源代碼、已編譯程序、接口設(shè)計,以及與該軟件有關(guān)的屬于乙方商業(yè)秘密的構(gòu)想和概念。

甲方承諾,在未得到乙方書面同意前,不得將本合同的商品用于最終用戶以外的其他項目,不得擅自修改、制作、復制本合同涉及商品的計算機軟件,也不得將該軟件向任何第三方或公共媒體(包括互聯(lián)網(wǎng))提供。

雙方所承擔的保密責任不因本合同的終止而終止,應延續(xù)至本合同終止后三年。

第九章違約責任

甲方未能按期付款,應承擔延期付款的違約責任。每延期一日按合同總價的3‰向乙方支付違約金,并承擔乙方由此引起的相關(guān)損失及責任,違約金總額不超過合同總額的10%。甲方在支付違約金后,須繼續(xù)履行付款義務。

乙方未能按期交貨,應承擔延期到貨的違約責任。每延期一日按合同總價的3‰向甲方支付違約金,并承擔甲方由此引起的相關(guān)損失及責任,違約金總額不超過合同總額的10%。乙方在支付違約金后,須繼續(xù)履行交貨義務。

由于甲方原因造成乙方無法按期完工,甲方須提前書面通知乙方工期延期,且乙方不承擔任何責任。

乙方逾期15日不能提供合同約定的貨物,且未書面通知甲方,甲方有權(quán)解除本合同。

如乙方所提*品不符合合同規(guī)定的,乙方負責調(diào)換,所需費用由乙方承擔。

由于乙方原因造成甲方工程不能按期完工、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,乙方承擔工期拖延的違約責任,每延期一日按合同總價的3‰向甲方支付違約金,違約金總額不超過合同總額10%。

甲乙任何一方無故終止本合同,須以合同總金額的10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

任何一方違反本合同第八章的保密條款,應向守約方支付合同總金額的30%做為違約金。

第十章不可抗力

由于包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力原因?qū)е卤竞贤?guī)定條款未能執(zhí)行,受不可抗力因素影響的一方免于承擔因此發(fā)生的違約責任,但受不可抗力因素影響一方應當在不可抗力發(fā)生后24小時內(nèi)通知對方,使對方及時采取措施防止損失的擴大,否則將賠償對方由于未能采取措施而遭受的損失。

第十一章爭議解決

本合同適用中華人民共和國法律。凡有關(guān)本合同的一切爭議應通過雙方友好協(xié)商解決;如協(xié)商不能解決,由乙方所在地人民法院管轄。

第十二章其他

本合同未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。本合同書如有未盡事宜,可雙方協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。合同書所有附及補充協(xié)議構(gòu)成合同書不可分割的部分,與本合同書具有同等的法律效力。

本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力;合同件一為系統(tǒng)設(shè)備清單表,合同件二為驗收條件,與合同具有同等法律效力;未盡事宜,雙方協(xié)商解決。本合同簽字、蓋章后生效。

甲方:______乙方:______

地址:______地址:______

法定代表:______法定代表:______

簽定地:______簽定地:______

簽定時間:______簽定時間:______

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)(擴展2)

——電腦軟硬件供貨合同(菁華1篇)

電腦軟硬件供貨合同1甲方:__________________

乙方:__________________

一、甲方向乙方購買下列產(chǎn)品(價格單位為人民幣_____元)

產(chǎn)品名稱:__________________

配置:__________________

單價:__________________

數(shù)量:__________________

合計:__________________

共計:__________________

共計人民幣(大寫):__________________

二、技術(shù)支持與服務

產(chǎn)品的技術(shù)標準符合國家標準。

主機三年有限保修:主板、cpu、內(nèi)存、硬盤等保修三年;(第一年免費保修;第二、三年返修)光驅(qū)、軟驅(qū)免費保修一年。

本公司可根據(jù)客戶需求安裝linu_操作系統(tǒng),如果應客戶要求安裝其它操作系統(tǒng)而引起的版權(quán)問題本公司概不負責。

三、交貨時間:______交貨地點:______交貨方式:______付款方式:______

四、為縮短訂貨期,買方可以用傳真方式訂貨,傳真需加蓋買方公章并由法定代表人或委托代理人簽名,賣方在收到上述傳真件后即加蓋印章傳真給買方,即時雙方買賣合同成立。買方需及時將二份蓋合同章的合同郵寄給賣方,賣方在收到合同原件后,五個工作日內(nèi)將蓋有買賣雙方合同章的合同郵寄一份給買方。

五、本合同壹式貳份,由雙方加蓋合同章后生效。

甲方:__________乙方:__________________

代表:__________________代表:__________________

_______年_______月_______日_____年_____月_____日

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)(擴展3)

——電腦及軟硬件買賣合同(菁華1篇)

電腦及軟硬件買賣合同1賣方(以下簡稱甲方):___________

買方(以下簡稱乙方):___________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就乙方向甲方購買電腦的事宜進行協(xié)商,現(xiàn)就相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,簽訂本合同。

風險提示:標的物信息

買賣合同中應根據(jù)標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。

數(shù)量、價款要明確,包括數(shù)額的計量單位,大多數(shù)事項應由雙方協(xié)定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。

一、合同標的及價款

乙方向甲方購買下列微型計算機商品,具體情況如下

1、筆記本計算機品牌型號:___________,單價________元,數(shù)量________臺,小計________元。

2、臺式計算機品牌型號:________,單價________元,數(shù)量________臺,小計________元。

以上所選商品的總價款為:人民幣(大寫):_________元,即(小寫)________元。

風險提示:價款支付

在實務中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

另外,需方應盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方。

二、支付方式

雙方約定采用下列第方式付款

1、即時結(jié)清貨款:合同標的交付時,以現(xiàn)金信用卡支付。

2、分期支付貨款:合同訂立時,首付人民幣________元,以現(xiàn)金信用卡支付。

風險提示:履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如“一個月內(nèi)履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。

三、商品驗收與交付

1、驗收方式:甲乙雙方共同驗收。

甲方向乙方說明商品的配置,核對商品品牌、型號和編號,包括和贈品,通電調(diào)試,保證商品能運行預裝的系統(tǒng)軟件,符合使用說明書中的配置和產(chǎn)品質(zhì)量狀況,經(jīng)乙方確認后,驗收完畢。

2、交付方式

(1)乙方自提,提貨時間:_________年_________月_________日。

風險提示:______交貨地點

對“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下,標的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移,風險承擔隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉(zhuǎn)移到買方處,因此,在簽訂合同時,對交貨地點的選擇上,應慎重對待。

(2)送貨上門,送貨時間:_________年_________月_________日。送貨地址:____________,運費由買方承擔。

四、商品售后服務

甲方按照《微型計算機商品修理更換退貨責任規(guī)定》中銷售者的義務向乙方提供質(zhì)量保證和售后服務;隨機附帶的保修服務標準若高《微型計算機商品修理更換退貨責任規(guī)定》,按照該標準執(zhí)行。

五、甲方承諾

1、所售商品質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準或行業(yè)標準,符合國家有關(guān)的強制性認證規(guī)定,技術(shù)性能指標與說明書相吻合,商品為首次使用。

2、商品包裝符合國家質(zhì)量標準或行業(yè)標準,符合品牌廠商在說明書中規(guī)定的包裝標準。實物與原包裝內(nèi)的配置清單相符。

六、乙方須知

1、開票后15天內(nèi),應保留商品的原包裝和充填物;在質(zhì)量保證期內(nèi),應妥善保存商品的發(fā)票、配置清單和三包憑證。

2、品牌產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的兼容性測試。不應隨意改變配置及任意擴充功能。

七、特別約定

在接受硬件維護前,乙方應自行備份保存在硬盤中的數(shù)據(jù)資料。因硬件維修而造成的數(shù)據(jù)丟失,責任由乙方承擔。

甲方特別承諾:在服務過程中,未經(jīng)乙方允許,不得復制或泄露硬盤中的信息;商品更換回收后,對原硬盤不進行數(shù)據(jù)恢復。

風險提示:______違約責任

違約責任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時,能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統(tǒng),實務中很難操作。

具體應明確,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便向違約方主張。

八、違約責任

1、若乙方采用分期支付貨款方式的

甲方未按約定時間交貨,每日按合同總價的_________%向乙方支付違約金。

甲方逾期_________日未交貨的,乙方有權(quán)解除合同,甲方應返還乙方全部已付款項,并賠償乙方所受損失。

2、乙方無故拒收商品的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應賠償甲方所受損失。

風險提示:爭議解決方式

合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。

九、爭議解決

1、合同履行中若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,或向有關(guān)行業(yè)組織及消費者權(quán)益保護委員會申請調(diào)解。

2、當事人不愿協(xié)商、調(diào)解,或協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方均可向合同履行地的人民法院起訴。

十、附則

1、本合同自雙方簽字后生效,一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份,具有同等效力。

2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

風險提示:證據(jù)保留

注意保留和編寫合同及以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。

甲方:______________

企業(yè)(個體工商戶)注冊號

聯(lián)系電話:___________________

銷售地址:__________

合同履行地

簽約時間:_______年_______月_______日

乙方:_____________________

聯(lián)系電話:___________________

地址:__________

合同履行地

簽約時間:_______年_______月_______日

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)(擴展4)

——公司承建材料承攬合同(菁華1篇)

公司承建材料承攬合同1合同編號:____________

定作人:______________簽訂地點:___________

承攬人:______________簽訂時間:___________

第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)

承攬項目名稱及內(nèi)容

計量單位

數(shù)量或工作量

報酬

單價

總價

第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________

第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。

第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________

第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________

第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________

第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。

第十二條結(jié)算方式及期限:_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)_________________________________________

第十五條定作人違約責任:_______________________

承攬人違約責任:_________________________________

第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)

(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項:___________________

定作人

定作人(章):_________

住所:_________

營業(yè)執(zhí)照號碼:_________

身份證號:_________

法定代表人:_________

委托代理人:_________

電話:_________

傳真:_________

開戶銀行:_________

賬號:_________

稅號:_________

郵政編碼:_________

承攬人

承攬人(章):_________

住所:_________

營業(yè)執(zhí)照號碼:_________

身份證號:

法定代表人:_________

委托代理人:_________

電話:_________

傳真:

開戶銀行:_________

賬號:_________

稅號:_________

郵政編碼:_________

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)(擴展5)

——公司電腦維護保養(yǎng)合同(菁華1篇)

公司電腦維護保養(yǎng)合同1甲方:_________

乙方:_________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著一切為客戶著想,一切為客戶服務,為客戶實實在在解決實際問題為目的,達成如下協(xié)議:

一、合同時間

乙方為甲方提供電腦維護保養(yǎng)服務,時間從_________年_________月

_________日至_________年_________月_________日止,共計_________月。

二、合同內(nèi)容

乙方按合同時間為甲方提供上門維護保養(yǎng)電腦服務,每月的第一周內(nèi)提供上門保養(yǎng)_________次,保證甲方電腦正常工作;

除每月保養(yǎng)_________次外,甲方的電腦在合同時間內(nèi)出現(xiàn)故障,乙方無償提供上門服務;

乙方上門時間為周一到周五早9:00到晚17:00,并且力爭在48小時內(nèi)解決故障;

甲方對乙方的服務人員身份進行確認,否則工作人員的行為對甲方造成的損失不負責任;

甲方應該為乙方提供電腦配置清單及電腦附件;

乙方無償為甲方提供技術(shù)支持,故障排除,技術(shù)顧問等電話服務;

乙方為甲方服務的范圍如下:

乙方必須保證甲方的電腦及其網(wǎng)絡(luò)正常工作;

甲方的電腦硬件如果出現(xiàn)損壞時乙方可以代購,甲方也可以自已購買,但必須經(jīng)過乙方的確定型號無誤后方可;

乙方必須負責調(diào)試,保證機器的正常工作;

乙方電話指導甲方使用人員排除;

當甲方因為乙方的行為造成損失時,甲方可以憑借乙方提供的有效票據(jù)理賠。

三、收費標準

甲方在合同生效之日起向乙方一次*付全部服務費用,_________元/臺__________臺__________月=_________元人民幣,共計大寫_________整;

乙方為甲方提供費用票據(jù)。

四、其他

甲、乙雙方因履行本協(xié)議而引發(fā)的糾紛應友好協(xié)商解決,否則任何一方均可提出仲裁或訴訟。

本協(xié)議正本一式兩份,甲,乙雙方各持一份,具有同等法律效力。

本協(xié)議在雙方簽字蓋章之日起生效。

合同期內(nèi),當出現(xiàn)不可抗拒的因素,雙方確實無法履行合同時,合同自行無效。

甲方:_________乙方:_________

負責人:_________負責人:_________

_________年____月____日_________年____月____日

公司電腦軟硬件管理承攬合同(菁華1篇)(擴展6)

——軟硬件配置方案設(shè)計

軟硬件配置方案設(shè)計1隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,嵌放式系統(tǒng)如單片機、DSP等系統(tǒng)對接入網(wǎng)絡(luò)的需求日益增加,例如具有遠程抄表功能的電表系統(tǒng)、楞以進行遠程控制的信息電系統(tǒng)等。本文采用TI公司的TMS320VC33DSP芯片設(shè)計與Realtek公司的RTL8019網(wǎng)卡的硬件接口電路,并在DSP中用軟件實現(xiàn)TCP/IP協(xié)議,使DSP芯片具備上網(wǎng)功能,從而可以用計算機通過網(wǎng)卡與DSP電路板進行大量數(shù)據(jù)交換并對其進行控制。

1、硬件設(shè)計

DSP與網(wǎng)卡的硬件接口電路圖如圖1所示。

DSP的數(shù)據(jù)總線低16位接ISA網(wǎng)卡的16位數(shù)據(jù)線,ISA網(wǎng)卡的IOCS16線接高電*,設(shè)置網(wǎng)卡為16位的模式。

網(wǎng)卡共有20根地址線。將A7~A8、A10~A19接地,A0~A6和A9分別接DSP的A0~A7,用到的網(wǎng)卡地址為0240H~025FH,映射到DSP的Page3空間,地址映射為C000C0H~C000DFH。

DSP的Reset信號用于復位網(wǎng)卡,由于DSP的Reset信號低有效,而網(wǎng)卡的Reset信號高有效,故中間應接非門。

DSP的Page3和R/W信號用于選能網(wǎng)卡的讀寫信號IOR、IOW,實現(xiàn)的邏輯關(guān)系如圖2所示。

IORQ是網(wǎng)卡的中斷9,通過非門后接DSP的INT1引腳。

RTL8019網(wǎng)卡有三種工作方式:

第一種為跳線方式,網(wǎng)卡的I/O和中斷由跳線決定;

第二種為即插即用方式,由軟件進行自動配置plugandplay;

第三種為免跳線方式,網(wǎng)卡的I/O和中斷由外接的93C46里的內(nèi)容決定。

計算機上一是即插即用方式,為了降低軟件編程的復雜度,將網(wǎng)卡設(shè)置為跳線方式。

上述所有的譯碼邏輯都在EPM7129中實現(xiàn)。

74ALVC16425是總線驅(qū)動芯片,可實現(xiàn)3.3V到5V的電*轉(zhuǎn)換。由于TMS320VC33和EPM7128是3.3V的器件,而ISA總線是5V的,所以信號線不能直接連接,需要通過74ALVC164245進行電*轉(zhuǎn)換和隔離。

2、軟件設(shè)計

2.1網(wǎng)卡硬件驅(qū)動程序的設(shè)計

網(wǎng)卡驅(qū)動程序主要包括以下幾部分:

(1)NIC的初始化

NIC是網(wǎng)絡(luò)接口控制芯片,它負責網(wǎng)絡(luò)上數(shù)據(jù)的接收和發(fā)送。為了能夠使NIC啟動并處于準備接收或準備發(fā)送數(shù)據(jù)的狀態(tài),必須對相關(guān)的寄存器進行初始化。這些寄存器包括CR、DCR、RBCR、PSTART、PSTOP、ISR、IMR、PAR0~PAR5、MAR0~MAR7、CURR、TCP、RCR等。

(2)中斷服務程序

中斷服務程序一般完成兩項任務:一是設(shè)置中斷標志,以使相關(guān)程序能以此發(fā)現(xiàn)發(fā)生了中斷;二取得中斷狀態(tài)寄存器的值,并將引起中斷的具體原因提交給相應的程序,這一過程也是通過設(shè)置中斷原因標志完成的。需要注意的,中斷服務程序開始的時候要保護中斷現(xiàn)場,待程序處理完成后要恢復中斷現(xiàn)場;中斷服務程序應盡可能短小,以便在盡可能短的時間內(nèi)執(zhí)行完成,因此需要將一些不民要的工作交給其它程序來完成。

(3)幀發(fā)送程序

在網(wǎng)絡(luò)中,幀傳輸?shù)倪^程是:發(fā)送方將待發(fā)送的數(shù)據(jù)按幀格式要求封裝成幀,然后通過網(wǎng)卡將幀發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)的傳輸線上;接收方根據(jù)接收到的幀的目的地址研究是否將該幀提交給上層應用程序。幀的發(fā)送是指將待發(fā)送的數(shù)據(jù)以幀的形式發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)傳輸線上,因此,幀的發(fā)送過程應該包括以下幾個步驟:

①裝幀;

②將幀送入NIC的發(fā)送緩沖區(qū);

③初始化發(fā)送控制寄存器;

④啟動NI

C將該幀發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)傳輸線上。

(4)幀接收程序

幀接收是指將網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)幀接收并緩存于網(wǎng)卡的接收緩沖環(huán)中,然后由主機程序?qū)⒕彺嬗诮邮站彌_環(huán)的幀讀走并存入內(nèi)存中以備程序使用。從中可以看出,幀的接收過程分成兩卡;

①第一步由NIC通過本地DMA將幀存入接收緩沖環(huán);

②第二卡是通過遠程DMA并在主機的配合下將接收緩沖環(huán)中的幀讀入內(nèi)存。

2.2TCP/IP協(xié)議的實現(xiàn)

2.2.1DSP中與PC機中實現(xiàn)TCP/IP協(xié)議不同

TCP/IP協(xié)議最先是在UNIX系統(tǒng)中實現(xiàn)的,后來在LINUX、DOS和WINDOWS系統(tǒng)中也實現(xiàn)了TCP/IP。但是,在UNIX上實現(xiàn)的TCP/IP協(xié)議的源代碼并不能直接移植到DSP上來,這是因為PC機和DSP存在著巨大的差異。

PC機的運算速度非??欤话愣加幸粋€多任務的操作系統(tǒng),可以多任務并行執(zhí)行,通過硬中斷與中斷、消息隊列和各種插口實現(xiàn)ATCP/IP各協(xié)議層之間的通信和整個網(wǎng)絡(luò)的通信。而DSP運行速度相對較慢,缺乏多任務操作系統(tǒng)的*臺,只能通過順序執(zhí)行加硬件中斷的方式來實現(xiàn),并且因其還要同時執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、串口中斷等任務,所以中斷程序應盡量短,只完成設(shè)置各種狀態(tài)的標志位,而將相對較慢的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的處理放在主程序中執(zhí)行,以減少各種任務之間的沖突。

PC機的內(nèi)存非常大,現(xiàn)在一般都可達到32~128M的存儲容量,可以動態(tài)地分配和釋放內(nèi)存,很容易實現(xiàn)存儲器緩存mbuf、網(wǎng)絡(luò)控制塊ncb等鏈狀結(jié)構(gòu),且可隨意增刪;同時能維護多條網(wǎng)絡(luò)連接,由于計算機處理速度快,幾乎不用考慮緩沖區(qū)溢出的問題。而DSP內(nèi)部RAM一般只有十幾K,加上外部擴展的RAM也只能達到幾十K的容量,一個最大的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包就有1.5

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論