2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制高分題庫附精品答案

2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制高分題庫附精品答案單選題（共60題）1、某工程合同價為500萬元，合同價的60％為可調(diào)部分?？烧{(diào)部分，人工費占35％，材料費55％，其余占10％。結(jié)算時，人工費價格指數(shù)增長10％，材料費價格指數(shù)增長20％，其余未發(fā)生變化。按照調(diào)值公式法計算，該工程的結(jié)算工程價款為（）萬元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B2、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D3、路基施工前，應(yīng)對路基基底土進行相關(guān)試驗，每公里至少?。ǎ﹤€點。A.2B.4C.6D.8【答案】A4、熱拌瀝青混合料面層施工時，碾壓作業(yè)時混合料的溫度，初壓溫度不應(yīng)低于120℃。碾壓終了的溫度，對于鋼輪壓路機不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B5、沿海地區(qū)或冬季撒除冰鹽的路面或橋面中可摻入或復配（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】C6、在索賠事件影響結(jié)束后的（）天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書。A.14B.25C.28D.30【答案】C7、某工程合同價為2000萬元，合同價的50％為可調(diào)部分?？烧{(diào)部分，人工費占35％，材料費55％，其余占10％。結(jié)算時，人工費價格指數(shù)增長20％，材料費價格指數(shù)增長20％，其余未發(fā)生變化。按照調(diào)值公式法計算，該工程的結(jié)算工程價款為（）萬元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】C8、施工單位應(yīng)進行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。A.二級公路填石路堤B.三級公路填土路堤C.特殊路基D.四級公路土石路堤【答案】B9、隧道圍巖為極硬巖，巖體完整，巨塊狀或巨厚層狀結(jié)構(gòu)，其圍巖基本質(zhì)量指標為大于等于551MPa，該圍巖屬于（）級。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅵ【答案】A10、推進交通強國建設(shè)的監(jiān)理工作目標中的安全目標是杜絕（）及以上生產(chǎn)安全責任事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】C11、項目資本金可以用貨幣出資也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、資源開采權(quán)作價出資，除國家對采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定外，其比例不得超過項目資本金總額（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C12、安全防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領(lǐng)導失誤【答案】B13、結(jié)構(gòu)外露表面的模板，其撓度不應(yīng)超過跨徑的1/400，結(jié)構(gòu)隱蔽表面的模板，不應(yīng)超過跨徑的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C14、路基填方試驗路段應(yīng)選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D15、關(guān)于季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工說法不正確的是（）。A.季節(jié)性凍土地區(qū)路基宜在非冰凍季節(jié)施工B.高速公路、一級公路的土質(zhì)路堤以及半填半挖地段、填挖交界處，不得在冰凍期施工C.越冬路基壓實度應(yīng)滿足設(shè)計及規(guī)范要求D.春融期路基宜在開春后施工【答案】D16、森林采伐方式中，主伐包括()A.撫育伐B.更新伐C.皆伐D.漸伐E.擇伐【答案】C17、發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時不能確定價格的材料的金額稱為（）。A.暫估價B.暫列金額C.生產(chǎn)費用D.特定估價【答案】A18、某工程出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，造成10人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.一般事故D.較大事故【答案】B19、竣工決算報告應(yīng)在竣工驗收委員會審查同意后的（）報出。A.28天內(nèi)B.兩個月內(nèi)C.三個月內(nèi)D.五個月內(nèi)【答案】C20、下列關(guān)于士地使用權(quán)出讓的期限的說法.中，正確的是()。.A.居住用地70年B.工業(yè)用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.綜合用地50年【答案】A21、某公司向銀行借款，貸款年利率為6%。第一年初借款200萬元，每年計息一次；第二年末又借款100萬元，每半年計息一次，兩筆借款均在第3年末還本付息，則本利和為（）萬元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D22、下列不屬于路基沉陷的原因的是（）A.碾壓遍數(shù)過多B.路基填料不當C.填筑方法不合理D.壓實不足【答案】A23、對有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強度和最大力下總伸長率的實測值的規(guī)定，說法錯誤的是（）。A.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25B.鋼筋的抗壓強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25C.鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應(yīng)大于1.30D.鋼筋的最大力下總伸長率不應(yīng)小于9％【答案】B24、關(guān)于挖孔樁施工的說法，正確的是（）。A.孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于300mm的護圈B.挖孔施工時，相鄰兩樁孔可同時開挖C.采用混凝土護壁支護的樁孔，全部挖完后再護壁D.樁孔直徑應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定，孔壁支護可以占用樁徑尺寸【答案】A25、適用于巖層破碎，路塹邊坡較高，全部明挖可能引起坍塌，但拱腳巖層承載力較好的地段是（）。A.拱墻整體灌注法B.先墻后拱法C.先拱后墻法D.墻拱交替法【答案】C26、安全帶使用論述錯誤的是（）。A.安全帶應(yīng)高掛低用B.安全帶使用前應(yīng)檢查C.安全帶有效長度應(yīng)大于2mD.安全帶的各部件不得隨意更換或拆除【答案】C27、在《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTG10-2016）中“由總監(jiān)主持編制、開展監(jiān)理工作的指導性文件”稱為（）。A.監(jiān)理計劃B.監(jiān)理規(guī)劃C.監(jiān)理大綱D.監(jiān)理細則【答案】A28、高速公路、一級公路的路面必須具備的功能不包括（）。A.全天候地、穩(wěn)定地供汽車行駛，即應(yīng)保證路面良好的行車性能B.路面應(yīng)具有和保持較好的平整度C.路面表面應(yīng)具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面應(yīng)較為光滑【答案】D29、梁式體系的承重結(jié)構(gòu)是以梁的（）來承受荷載的。A.抗剪能力B.抗彎能力C.抗傾能力D.抗扭能力【答案】B30、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B31、橋梁基礎(chǔ)混凝土承臺、墩臺施工，澆筑混凝土時，串筒、溜槽等的布置應(yīng)方便攤鋪和振搗，并應(yīng)明確劃分工作區(qū)域?；炷翝仓瓿珊?，應(yīng)及時進行養(yǎng)護，養(yǎng)護時間不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B32、某施工單位年度施工產(chǎn)值為2.5億元，應(yīng)配置（）名專職安全生產(chǎn)管理人員。A.2B.3C.4D.5【答案】D33、因非施工單位的責任和風險等因素造成、施工單位依據(jù)合同規(guī)則提出延期申請并經(jīng)監(jiān)理工程師審查和建設(shè)單位批準的工期延長，稱為（）。A.工程延誤B.工程延期C.工期索賠D.工期順延【答案】B34、對于瀝青路面施工階段質(zhì)量控制，熱拌瀝青混合料面層混合料的壓實，（）應(yīng)采用鋼輪壓路機或振動壓路機（靜壓）。A.初壓B.復壓C.終壓D.以上均是【答案】A35、將邊坡高度大于（）m的填方路基稱為高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C36、（）是指各獨立運行管理公路路段的收費管理機構(gòu)，直接對公路路段所轄的各收費站進行調(diào)度、管理，并監(jiān)督各收費站的業(yè)務(wù)。A.公路收費分中心B.公路收費中心C.公路收費站D.公路收費路口【答案】A37、下列四種時差中，對緊前緊后工作均有影響的是（）。A.總時差B.局部時差C.相關(guān)時差D.獨立時差【答案】A38、我國全面質(zhì)量管理的"三全"管理不包括（）的質(zhì)量管理。A.全面B.全過程C.全方位D.全員參與【答案】C39、在選擇瀝青面層材料時，（）適用于各級瀝青面層的任何層次。A.密級配瀝青混凝土混合料ACB.瀝青瑪?shù)僦槭旌狭蟂MAC.瀝青碎石混合料AMD.排水式瀝青碎石混合料OGFC【答案】A40、分包工程開工前，安全監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報送的“三類人員”的資格不包括（）。A.施工單位的主要負責人B.項目負責人C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.特殊工種作業(yè)人員【答案】D41、（）還應(yīng)做好風險控制工作，進行風險辨識和評估并據(jù)此編寫專項施工方案，編寫應(yīng)急預案、儲備應(yīng)急物資、開展應(yīng)急演練等。A.施工單位B.發(fā)包人C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位【答案】A42、根據(jù)《公路工程標準施工招標文件》（2018年版.第三冊）第八章“工程量清單計量規(guī)則”第100章的規(guī)定，在未設(shè)最高投標限價的情況下安全生產(chǎn)費按投標價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B43、關(guān)于大體積混凝土施工說法錯誤的是（）。A.宜選用低水化熱和凝結(jié)時間長的水泥品種B.粗集料宜采用連續(xù)級配，細集料宜采用粗砂C.宜摻用可降低混凝土早期水化熱的外加劑和摻合料D.摻合料宜采用粉煤灰、礦渣粉【答案】B44、全面辨識應(yīng)每年不少于（），專項辨識應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或其要素發(fā)生重大變化或管理部門有特殊要求時及時開展。安全生產(chǎn)風險辨識后形成風險清單。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C45、建設(shè)工程施工總承包單位依法將工程分包給其他單位的，則下列關(guān)于工程分包說法正確的是（）。A.分包工程現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由分包單位負總責B.分包工程的生產(chǎn)安全事故由分包單位承擔責任C.分包單位應(yīng)當接受監(jiān)理人員的安全生產(chǎn)管理D.總承包單位和分包單位對分包工程安全生產(chǎn)承擔連帶責任【答案】D46、下列不屬于輔助施工過程的是（）。A.維修壓路機B.材料加工C.開挖基坑D.生產(chǎn)壓縮空氣【答案】C47、當洞內(nèi)有瓦斯等易燃易爆氣體時，應(yīng)檢測測站附近（）范圍內(nèi)的氣體濃度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】B48、工程材料、設(shè)備預付款的預付比例，一般不低于（），按照合同工程項目的專用合同條款的約定執(zhí)行。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】B49、全斷面襯砌模板臺車施工應(yīng)符合下列規(guī)定說法，錯誤的是（）。A.臺車支撐門架間距，不宜大于2.0m，且門架位置宜與模板拼縫重合B.臺車模板的表面，應(yīng)光滑、接縫嚴密，臺車鋼模板的厚度不宜小于10mmC.模板上應(yīng)預留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應(yīng)大于2.0m，橫向間距不應(yīng)大于2.5mD.振搗窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C50、對于注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準的，以下不屬于處罰措施的是（）。A.停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下B.情節(jié)嚴重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，3年內(nèi)不予注冊C.造成重大安全事故的，終身不予注冊D.構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責任【答案】B51、防水層鋪設(shè)施工，鋪掛的固定點間距（）。A.拱部宜為0.5~0.7mB.側(cè)墻宜為0.5~0.7mC.拱部宜為0.7~1.0mD.在凸處適當加密固定點【答案】A52、監(jiān)理工程師應(yīng)對施工單位的工藝試驗進行全過程的（），并應(yīng)做出詳細記錄。A.巡視B.旁站C.抽檢D.平行試驗【答案】B53、施工現(xiàn)場生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)應(yīng)分開設(shè)置，距離集中爆破區(qū)應(yīng)不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C54、關(guān)于關(guān)鍵工作和關(guān)鍵線路的說法正確的是（）。A.關(guān)鍵線路上的工作全部是關(guān)鍵工作B.關(guān)鍵工作不能在非關(guān)鍵線路上C.關(guān)鍵線路上不允許出現(xiàn)虛工作D.關(guān)鍵線路上只有一條【答案】A55、關(guān)于先張和后張預應(yīng)力梁施工的說法，錯誤的（）。A.兩者使用的預制臺座不同B.預應(yīng)力張拉都需采用千斤頂C.兩者放張順序一致D.后張法預應(yīng)力管道需壓漿處理【答案】C56、路基填方試驗路段應(yīng)選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D57、當在使用中對水泥質(zhì)量有懷疑或水泥出廠超過（）個月（快硬硅酸鹽水泥超過（）個月）時，應(yīng)進行復驗，并按復驗結(jié)果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B58、（）是建立、健全質(zhì)量管理體系的首要條件。A.企業(yè)領(lǐng)導決策B.分層次教育培訓C.分析企業(yè)特點D.落實各項要素【答案】A59、流水施工中，每一施工過程在單位時間內(nèi)所完成的工程量稱為（）。A.流水段B.流水強度C.流水節(jié)拍D.流水步距【答案】B60、填方分幾個作業(yè)段施工時，接頭部位如能交替填筑，應(yīng)分層相互交替搭接，搭接長度應(yīng)不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B多選題（共30題）1、對于路面基層（底基層）施工階段的質(zhì)量控制，石灰土穩(wěn)定砂礫基層、水泥石灰穩(wěn)定土基層施工，以下說法正確的有（）。A.多雨地區(qū)，應(yīng)避免在雨季進行施工B.石灰土穩(wěn)定砂礫、水泥石灰穩(wěn)定土宜用中心站集中拌和的辦法施工C.石灰土穩(wěn)定砂礫、水泥石灰穩(wěn)定土不可用路拌法D.當鋪筑層不只一層時，先鋪筑的一層，將表面輕輕地耙松E.當基層壓實采用12～15t三輪壓路機碾壓時，每層的壓實厚度不應(yīng)超過20cm【答案】ABD2、軟土地區(qū)施工時，下列厚度的軟土宜采用淺層置換的有（）。A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.5.0mE.4.0m【答案】AB3、組織措施的優(yōu)化方法包括有（）。A.作業(yè)方式的選擇B.作業(yè)順序的選擇C.從計劃外增加資源D.采取平均加快法E.采用依次加快法【答案】ABC4、根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法，下列需要編制專項施工方案且組織專家進行論證、審查的有（）。A.深基坑工程B.爆破工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程E.起重吊裝工程【答案】ACD5、對于下列哪些人民法院作出的生效法律文書，當事人不得依照審判監(jiān)督程序申請再審？()A.甲某訴乙某離婚案件，人民法院經(jīng)過兩+審終審，判決僅解除甲某與乙某夫妻關(guān)系，而不涉及共同財產(chǎn)分割與子女撫養(yǎng)問題的判決B.張輝的哥哥申請人民法院宣告下落不明的張輝失蹤，人民法院經(jīng)過審理后，作出的宣告張輝為失蹤人的判決C.天意貿(mào)易公司訴有色金屬公司鋁錠質(zhì)量問題糾紛一案，經(jīng)過區(qū)人民法院、市中級人民法院兩審終審后，基于天意貿(mào)易公司的再審申請，省高級人民法院經(jīng)過再審審理作出的維持原判決的再審判決D.蔡清訴哥哥侵犯其平等繼承權(quán)一案，經(jīng)區(qū)法院審理作出判決后，蔡清不服向市中級人民法院上訴，市中級人民法院對該案件經(jīng)過審理后作出的判決【答案】ABC6、下列關(guān)于隧道洞口施工的說法中，正確的有（）。A.應(yīng)遵循"晚進洞、早出洞"的開挖原則。B.洞口邊坡及仰坡應(yīng)自下而上進行開挖C.明洞回填分墻背回填和拱背回填兩個部位D.宜采用人工配合機械開挖E.明洞拱背回填應(yīng)在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行【答案】CD7、波形梁護欄產(chǎn)品的檢驗項目主要包括（）。A.托架的外形尺寸檢查B.防腐層質(zhì)量檢查C.螺孔尺寸及長度檢查D.定尺長度及螺孔定位E.表面顏色檢查【答案】ABCD8、關(guān)于填隙碎石施工說法正確的有（）。A.填隙碎石可采用干法或濕法施工。干旱缺水地區(qū)宜采用濕法施工B.填隙碎石用作基層時，集料的公稱最大粒徑應(yīng)不大于63mmC.填隙碎石用作底基層時，應(yīng)不大于53mmD.填隙碎石用作基層時集料的壓碎值應(yīng)不大于26%E.填隙碎石用作底基層時集料的壓碎值應(yīng)不大于30%【答案】D9、根據(jù)我國民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，下列有關(guān)再審程序的說法正確的是：()A.人民檢察院提起抗訴的案件，人民法院應(yīng)當再審B.人民檢察院決定對人民法院的判決、裁定提出抗訴的，情況緊急的可以口頭提起抗訴C.同級人民檢察院不得對其同級人民法院的生效判決直接提起抗訴D.人民法院再審時，應(yīng)通知人民檢察院派員出席法庭【答案】AC10、路堤施工滿足施工規(guī)定參數(shù)有（）。A.孔隙率標準的松鋪厚度B.組合、壓實速度C.壓實遍數(shù)D.最大壓實干密度的松鋪厚度E.沉降差【答案】ABC11、施工組織設(shè)計編制原則的內(nèi)容包括（）。A.嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序B.科學安排施工順序C.確保工程質(zhì)量和施工安全D.依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)和文件E.節(jié)約基建費用，降低工程成本【答案】ABC12、關(guān)于預應(yīng)力筋檢驗的說法正確的有（）。A.鋼絲分批檢驗時每批質(zhì)量應(yīng)不大于60tB.鋼絲檢驗時應(yīng)先從每批中抽查5%且不少于5盤，進行表面質(zhì)量檢查，如檢查不合格，則應(yīng)對該批鋼絲逐盤檢查C.鋼絞線分批檢驗時每批質(zhì)量應(yīng)不大于60tD.螺紋鋼筋分批檢驗時每批質(zhì)量應(yīng)不大于60tE.鋼筋試驗結(jié)果如有一項不合格時，則應(yīng)另取雙倍數(shù)量的試件重做全部各項試驗，如仍有一根試件不合格則該批鋼筋為不合格【答案】ABC13、《通用硅酸鹽水泥》(GB175—2007)中規(guī)定，關(guān)于各齡期、各類型水泥強度說法正確的有（）。A.強度等級42.5型號3d抗壓強度17MPaB.強度等級42.5R型號3d抗壓強度17MPaC.強度等級52.5型號3d抗壓強度23MPaD.強度等級52.5R型號3d抗壓強度23MPaE.強度等級52.5型號28d抗壓強度52.5MPa【答案】AC14、在組織流水施工時，確定流水節(jié)拍應(yīng)考慮的因素有（）A.所采用的施工方法和施工機槭B.相鄰兩個施工過程相繼開始施工的最小間隔時間C.施工段數(shù)目D.在工作面允許的前提下投入的工人數(shù)和機械臺班數(shù)量E.專業(yè)工作隊的工作班次【答案】AD15、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應(yīng)遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期，若只是局部工程受到影響，承包人應(yīng)考慮可否采取其他措施予以彌補，而不應(yīng)考慮推遲工程項目的總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關(guān)鍵線路上，若是非關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序，監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長總工期D.惡劣氣候條件造成工程延期，監(jiān)理工程師審批時應(yīng)考慮整個分項工期內(nèi)良好氣候予以的補償E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后7天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求【答案】ABCD16、鋼筋混凝土梁橋的裂縫處理：當裂縫的寬度大于限值及裂縫分布超出正常范圍時，應(yīng)做如下處理（）。A.當裂縫寬度在限值范圍內(nèi)時，可進行封閉處理，一般涂刷環(huán)氧樹脂膠B.當裂縫寬度大于限值規(guī)定時，應(yīng)采用壓力灌漿法灌注環(huán)氧樹脂膠或其他灌縫材料C.當裂縫發(fā)展嚴重時，應(yīng)加強觀測，查明原因，按照有關(guān)規(guī)定進行加固處理D.當裂縫的寬度大于限值時，應(yīng)用高強度等級混凝土、水泥砂漿或其他材料進行修補E.當裂縫發(fā)展嚴重時，應(yīng)重新修筑鋼筋混凝土梁橋【答案】ABC17、按照受力體系分類，橋梁基礎(chǔ)體系有（）。A.梁式橋B.剛架橋C.拱式橋D.斜拉橋E.懸索橋【答案】AC18、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應(yīng)遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期，若只是局部工程受到影響，承包人應(yīng)考慮可否采取其他措施予以彌補，而不應(yīng)考慮推遲工程項目的總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關(guān)鍵線路上，若是非關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序，監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長總工期D.惡劣氣候條件造成工程延期，監(jiān)理工程師審批時應(yīng)考慮整個分項工期內(nèi)良好氣候予以的補償E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后7天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求【答案】ABCD19、關(guān)于填土路堤施工說法，正確的是（）。A.對于強膨脹土，有機質(zhì)土、易溶鹽超過允許含量的土，以及含水率超過規(guī)定的土，不得直接作為路堤填料B.濕黏土填料宜采用石灰進行改良，石灰宜采用消石灰或磨細生石灰粉C.每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水穩(wěn)性好或凍脹敏感性小的填料E.每一填筑層壓實后的寬度不得小于設(shè)計寬度【答案】ABC20、下列選項中屬于建筑項目前期工作費的有（）。A.勘察、設(shè)計所需的費用B.施工招標文件編制費C.使用林地可行性研究報告編制費D.風洞試驗費E.樁基承載力試驗費【答案】ABD21、甲公司因乙公司拒絕履行生效法律文書所確定的給付120萬元的義務(wù)，向區(qū)人民法院申請執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，區(qū)人民法院發(fā)現(xiàn)乙公司已停業(yè)半年之久，無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，但是乙公司曾在一年前購買上市公司丙公司的股票，價值110萬元，對此，區(qū)人民法院可以：()A.扣押股票，并強制乙公司按照公司法的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓B.直接對乙公司的股票進行拍賣或者變賣，用于清償債務(wù)C.直接將股票抵償給甲公司D.將丙公司變更為本案的被執(zhí)行人【答案】ABC22、確定施工流水步距的基本要求包括（）。A.始終保持兩施工過程的先后工藝順序B.實現(xiàn)工期最短C.保持各施工過程的連續(xù)作業(yè)D.做到前后兩施工過程施工時間的最大搭接E.流水步距與流水節(jié)拍保持一定關(guān)系，它應(yīng)滿足一定的施工工藝、組織條件及質(zhì)量要求【答案】ACD23、下列情形屬于Ⅱ級事故的有（）。A.10人以上死亡（含失蹤）