2021-2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同全真模擬考試試卷A卷含答案

2021-2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同全真模擬考試試卷A卷含答案單選題（共70題）1、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。A.由采購方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A2、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時(shí)開工、同時(shí)竣工B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)開工、同時(shí)竣工C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收【答案】C3、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D4、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B5、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C6、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C7、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C8、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評標(biāo)委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A9、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C10、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D11、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B12、只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結(jié)清證明【答案】B13、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤C(jī).業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤【答案】B14、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C15、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D16、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B17、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C18、設(shè)備設(shè)計(jì)合同生效后，設(shè)計(jì)人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計(jì)人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計(jì)費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C19、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D20、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B21、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A22、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B23、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C24、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C25、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為【答案】A26、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A27、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C28、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A29、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D30、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B31、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D32、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D33、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D34、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A35、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A36、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主【答案】D37、基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C38、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B39、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B40、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A41、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B42、FIDIC合同條件引入的解決爭端機(jī)制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機(jī)構(gòu)D.人民法院【答案】B43、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任【答案】A44、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C45、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C46、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C47、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B48、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C49、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.國家標(biāo)準(zhǔn)C.乙方要求D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B50、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B51、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D52、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A53、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格【答案】B54、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B55、中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D56、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D.通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案【答案】B57、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價(jià)格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細(xì)介紹商品的D.附加了期限的【答案】B58、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A59、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B60、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D61、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D62、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C63、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D64、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時(shí)履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A65、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計(jì)算機(jī)軟件C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C66、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】C67、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B68、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時(shí)，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C69、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A70、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D多選題（共20題）1、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC2、我國仲裁協(xié)議的法定內(nèi)容包括()。A.提請仲裁的意思表示B.約定仲裁事項(xiàng)C.仲裁費(fèi)用的負(fù)擔(dān)D.選擇仲裁委員會E.仲裁地點(diǎn)【答案】ABD3、資格預(yù)審文件中，資格預(yù)審程序部分應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.申請人須知B.設(shè)備工程要求C.資格預(yù)審數(shù)據(jù)表D.資格標(biāo)準(zhǔn)和評審方法E.資格預(yù)審申請表【答案】ACD4、下列選項(xiàng)中()屬于委托代理終止的原因。A.代理期限屆滿B.被代理人取得民事行為能力C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.代理事務(wù)完成【答案】ACD5、設(shè)備工程合同履行中發(fā)生的下列情況中，按照《合同法》對不可抗力免責(zé)的規(guī)定，承包人不承擔(dān)責(zé)任的有()。A.洪水災(zāi)害導(dǎo)致工程受損B.地震災(zāi)害導(dǎo)致工程受損C.社會動(dòng)亂導(dǎo)致停工損失D.承包人安全管理制度不落實(shí)導(dǎo)致火災(zāi)損失E.承包人拖欠工人工資導(dǎo)致罷工的停工損失【答案】ABC6、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在設(shè)備工程合同履行中，下列關(guān)于承包商設(shè)備的說法，正確的有()。A.承包商應(yīng)對所有承包商設(shè)備負(fù)責(zé)B.承包商設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場后，應(yīng)視為該工程專用C.承包商設(shè)備的保險(xiǎn)由業(yè)主辦理D.承包商設(shè)備不包括實(shí)施工程的各種儀器E.除運(yùn)輸車輛外，未經(jīng)設(shè)備監(jiān)理師同意，不得將承包商設(shè)備移出現(xiàn)場【答案】AB7、在承攬合同中，承攬人的義務(wù)有()。A.按合同約定提供原材料并接受定作人對材料進(jìn)行檢驗(yàn)B.協(xié)助定作人辦理付款擔(dān)保手續(xù)C.對定作人提供的材料及時(shí)檢驗(yàn)D.接受定作人監(jiān)督檢查E.發(fā)現(xiàn)定作人的技術(shù)要求不合理應(yīng)及時(shí)通知定作人【答案】ACD8、當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C.因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E.當(dāng)事人一方違約致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的【答案】ABC9、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)有()。A.戰(zhàn)爭、敵對行動(dòng)(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動(dòng)B.承包商使用爆炸性物質(zhì)、輻射或放射性活動(dòng)C.應(yīng)由業(yè)主負(fù)責(zé)并提供的工程任何部分的設(shè)計(jì)D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商不可預(yù)見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD10、我國設(shè)備工程當(dāng)事人之間糾紛處理的基本形式有()。A.和解B.調(diào)解C.仲裁D.訴訟E.行政復(fù)議【答案】ABCD11、下列關(guān)于委托合同中，受托人義務(wù)與責(zé)任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內(nèi)容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務(wù)轉(zhuǎn)交他人處理C.受托人向委托人報(bào)告受托事務(wù)處理情況是一種默示義務(wù)D.受托人依照合同處理委托事務(wù)所取得的各種財(cái)產(chǎn)，要及時(shí)移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤蚴芡腥诉^錯(cuò)致使委托人受到經(jīng)濟(jì)損失的，受托人要承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】ACD12、承包商按照合同規(guī)定的時(shí)間向工程師提交的進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)包含的內(nèi)容有()。A.質(zhì)量保證文件、試驗(yàn)結(jié)果及合格證B.承包商實(shí)施工程的順序C.審核或批準(zhǔn)承包商文件的期限D(zhuǎn).合同中規(guī)定的檢查和檢驗(yàn)的順序和時(shí)間安排E.-份包括承包商的施工方法和主要的施