2023年二建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》點睛提分卷（六）附詳解

PAGEPAGE442023年二建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》點睛提分卷（六）附詳解一、單選題1.某有獨立請求權(quán)的第三人，因不能歸責與本人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證明生效判決的部分內(nèi)容錯誤，損害其民事權(quán)益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是（）個月。A、24B、18C、12D、6答案：D解析：以上規(guī)定的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證明發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書的部分或者全部內(nèi)容錯誤，損害其民事權(quán)益的，可以自知道或者應(yīng)當知道其民事權(quán)益受到損害之日起6個月內(nèi)，向作出該判決、裁定、調(diào)解書的人民法院提起訴訟。2.施工中發(fā)包人如需提前竣工，正確的做法是()。A、發(fā)包人只需要提前書面通知承包人提前竣工的時間B、發(fā)包人需要通知承包人提前竣工的時間及追加的價款C、發(fā)包人需要與承包人協(xié)商一致，簽訂提前竣工協(xié)議D、發(fā)包人與承包人需要針對此工程另訂協(xié)議答案：C解析：承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。3.城市道橋、鐵路、工業(yè)廠房等建設(shè)項目，在建成后使用過程中可能會對周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染，因此、建設(shè)單位在（）就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設(shè)環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施。A、建設(shè)前期B、建設(shè)過程中C、建設(shè)后期D、使用過程中答案：A解析：本題考查的是建設(shè)項目噪聲污染的防治。城市道橋、鐵路、工業(yè)廠房等建設(shè)項目，在建成后使用過程中可能會對周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染，因此，建設(shè)單位在建設(shè)前期就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設(shè)環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施。4.建設(shè)單位應(yīng)當報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證的前提是，中止施工滿（）的工程恢復施工。A、1個月B、3個月C、1年D、2年答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)報告；中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設(shè)單位應(yīng)當報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證。5.某房地產(chǎn)開發(fā)公司委托李某采購陶瓷用品，并簽訂了委托購買合同。合同中約定了陶瓷用品采購價格范圍、質(zhì)量標準、委托期限等內(nèi)容。在購買陶瓷用品過程中，李某超越了委托權(quán)限給房地產(chǎn)開發(fā)公司造成了經(jīng)濟損失。此時房地產(chǎn)開發(fā)公司（）。A、與李某重新簽訂合同B、可對李某造成的損失提出索賠C、自己承擔經(jīng)濟損失D、與李某共同承擔經(jīng)濟損失答案：B解析：教材P171受托人超越權(quán)限給委托人造成損失的，應(yīng)當賠償損失。6.當事人雙方就消滅有效合同達成意思表示一致的，稱為（）。A、協(xié)議解除B、約定解除C、法定解除D、協(xié)商解除答案：B解析：教材P125《民法典》第93條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以解除合同。當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同。7.二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模標準不包括()。A、12層以上的房屋建筑工程B、高度50米以上的建筑物或構(gòu)筑物C、單體建筑面積3萬平方米以上的房屋建筑工程D、建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群體答案：C解析：《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》中規(guī)定，二級建造師可以擔任二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理。二級注冊建造師可以承擔中、小型工程施工項目負責人。按照《注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準》，選項A、B、D是二級建筑企業(yè)承擔工程的標準，也屬于二級注冊建造師可以執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模，選項C屬于一級建筑企業(yè)承擔工程的標準，超出了執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準。8.甲企業(yè)與乙運輸公司簽訂了貨物運輸合同，在合同履行過程中，甲企業(yè)未按合同內(nèi)容履行合同，乙運輸公司可將其貨物（）。A、抵押B、留置C、質(zhì)押D、拍賣答案：B解析：三、留置按照《擔保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。9.采取固定總價的施工合同中約定混凝土強度為C25，出于安全的考慮，建設(shè)單位將混凝土強度提高到C30。施工合同中無C30混凝土的計價標準，雙方對該混凝土計價發(fā)生爭議。關(guān)于工程價款處理的說法，正確的是（）。A、應(yīng)按照建設(shè)單位提出的計價標準予以補償B、應(yīng)按照施工企業(yè)提出的計價標準予以補償C、合同總價款不予調(diào)整D、協(xié)商不成，可以參照簽訂施工合同時當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或計價標準確定答案：D解析：因設(shè)計變更導致建設(shè)工程的工程量或質(zhì)量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結(jié)算工程價款。10.用人單位自用工之日起超過過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)向勞動者支付每月（）倍的工資A、1.2B、1.5C、2D、3答案：C解析：教材P151用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當向勞動者每月支付2倍的工資。11.監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工人不聽勸阻，基坑開挖時盲目堆土，對基坑安全構(gòu)成嚴重威脅。其應(yīng)當()。A、要求施工單位整改，并及時報告建設(shè)單位B、要求施工單位整改，并及時報告主管部門C、要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位D、要求施工單位暫時停止施工，并及時報告主管部門答案：C解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當要求施工單位整改；情況嚴重的，應(yīng)當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當及時向有關(guān)主管部門報告。12.甲設(shè)備租賃公司與乙建筑工程公司簽訂了融資租賃合同，雙方約定，甲應(yīng)按照乙的要求，從國外購買起重設(shè)備租賃給乙，乙支付租金。在乙使用起重設(shè)備中發(fā)生了故障，并及時告知甲和國外出售商，而國外出售商不履行修理義務(wù)。此時，應(yīng)行使索賠的權(quán)利的是()。A、甲設(shè)備租賃公司B、擔保人C、乙建筑工程公司D、代理人答案：C解析：教材P166融資租賃合同中，出賣人不履行合同義務(wù)的，由承租人行使索賠權(quán)利。而答案A設(shè)備租賃公司為出租人，與題意不符；答案B、D分別為擔保人和代理人，在題中沒有出現(xiàn)。只有乙建筑工程公司為承租人，可以行使索賠的權(quán)利。13.施工企業(yè)要求建設(shè)單位出具銀行保函作為工程款支付擔保，則保證人應(yīng)為()。A、監(jiān)理單位B、銀行C、建設(shè)單位D、施工企業(yè)答案：B解析：在建設(shè)工程活動中，保證是最為常用的一種擔保方式。所謂保證，是指保證人和債權(quán)人約定，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔責任的行為。具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。但在建設(shè)工程活動中，由于擔保的標的額較大，保證人往往是銀行，也有信用較高的其他擔保人，如擔保公司。銀行出具的保證通常稱為保函，其他保證人出具的書面保證一般稱為保證書。14.乙方的違約行為導致工程受到損失，甲方采取措施減損，導致?lián)p失減少到3萬元，但甲方支出相應(yīng)的措施費用是0.5萬元，乙方應(yīng)該支付甲方（）萬元費用。A、0.5B、2.5C、3D、3.5答案：D解析：教材P118《民法典》規(guī)定，當事人一方違約后，對方應(yīng)當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。15.下列關(guān)于不動產(chǎn)登記的效力表述中，正確的是（）。A、沒有進行轉(zhuǎn)移登記，房屋買賣合同不生效B、導致不能進行房屋轉(zhuǎn)移登記的房屋買賣合同一方當事人，應(yīng)當承擔違約責任C、未辦理預(yù)告登記就不能辦理房屋轉(zhuǎn)移登記D、預(yù)告登記不影響處分房屋的權(quán)利答案：B解析：,物權(quán)變動的基礎(chǔ)往往是合同關(guān)系，如買賣合同導致物權(quán)的轉(zhuǎn)讓。當事人之間訂立有關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生法律效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。所以，合同效力與物權(quán)效力不能畫等號。故A選項不符合題干要求；而B項符合題干要求，是正確選項。關(guān)于預(yù)告登記的效力：《物權(quán)法》第20條規(guī)定：“當事人簽訂買賣房屋或者其他不動產(chǎn)物權(quán)的協(xié)議，為保障將來實現(xiàn)物權(quán)，按照約定可以向登記機構(gòu)申請預(yù)告登記。預(yù)告登記后，未經(jīng)預(yù)告登記的權(quán)利人同意，處分該不動產(chǎn)的，不發(fā)生物權(quán)的效力”。故C、D選項都不符合題干要求?？键c:本題考查合同與物權(quán)登記的關(guān)系、預(yù)告登記的效力16.甲建筑施工企業(yè)與乙房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂了建筑施工合同，并附加簽訂了易貨買賣合同，該易貨買賣合同是指買賣雙方（）的買賣。A、以擔保易物B、以物易物C、以保險額易物D、以資金易物答案：B解析：教材P159易貨買賣是指買賣雙方以物易物的買賣。比如用的人用大別針換別墅。17.根據(jù)《招標投標法》，招標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件應(yīng)當（）。A、由投標人自行編制B、完全響應(yīng)招標文件各項要求C、包括投標擔保D、包括擬用于完成招標項目的機械設(shè)備答案：D解析：招標項目屬于建設(shè)施工項目的，投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。故選D18.按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》要求，設(shè)計單位應(yīng)當就審查合格的施工圖設(shè)計文件向（）作出詳細說明。A、監(jiān)理單位B、建設(shè)單位C、施工單位D、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)答案：C解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，設(shè)計單位應(yīng)當就審查合格的施工圖設(shè)計文件向施工單位作出詳細說明。19.對證據(jù)有無證明力和證明力大小進行審查確認是由（）。A、當事人進行質(zhì)證B、法院進行認證C、證人出庭作證D、鑒定人進行鑒定答案：B解析：認證，即證據(jù)的審核認定，是指法院對經(jīng)過質(zhì)證或當事人在證據(jù)交換中認可的各種證據(jù)材料作出審查判斷，確認其能否作為認定案件事實的根據(jù)。認證是正確認定案件事實的前提和基礎(chǔ)，其具體內(nèi)容是對證據(jù)有無說明里和證明力大小金星審查確認。20.工程監(jiān)理單位應(yīng)依法承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)，下列工程監(jiān)理單位的行為正確的是（）。A、將本單位資質(zhì)借給其他工程監(jiān)理單位承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B、以其他工程監(jiān)理單位名義承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)C、在本單位資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)D、將已中標的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給具備相同資質(zhì)的其他工程監(jiān)理單位答案：C解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。禁止工程監(jiān)理單位超越本單位資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他工程監(jiān)理單位的名義承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。禁止工程監(jiān)理單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。21.（2016年）根據(jù)《建筑法》施工企業(yè)在施工中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，情節(jié)尚不嚴重的，應(yīng)當給予的處罰是（）。A、吊銷資質(zhì)證書B、責令停業(yè)整頓C、責令改正，除以罰款D、降低資質(zhì)等級答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有其他不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標準施工的行為的，責令改正，處以罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成建筑工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。22.（2018年）根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工總承包項目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負責向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報事故的是（）。A、分包單位B、總承包單位C、建設(shè)單位D、現(xiàn)場安全責任人答案：B解析：本題考查的是施工生產(chǎn)安全事故報告及采取相應(yīng)措施的規(guī)定。《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故，應(yīng)當按照國家相關(guān)傷亡事故報告和調(diào)查處理的規(guī)定，及時、如實地向負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門報告；特種設(shè)備發(fā)生事故的，還應(yīng)當同時向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門報告。實行施工總承包的建設(shè)工程，由總承包單位負責上報事故。23.（2020年真題）某建設(shè)工程施工合同約定的開工日期為3月1日，發(fā)包人于3月10日向承包人發(fā)出開工通知。開工通知載明的開工日期為3月20日。接到形式通知后，承包人由于人員、設(shè)備未能及時到位。3月30日才正式進場施工。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，該項目開工日期應(yīng)當為（）。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：P111-117《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》（法釋[2018]20號）規(guī)定，當事人對建設(shè)工程開工日期有爭議的，人民法院應(yīng)當分別按照以下情形予以認定:（1）開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知載明的開工日期;開工通知發(fā)出后，尚不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因?qū)е麻_工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期。（2）承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實際進場施工的，以實際進場施工時間為開工日期。（3）發(fā)包人或者監(jiān)理人未發(fā)出開工通知，亦無相關(guān)證據(jù)證明實際開工日期的，應(yīng)當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間，并結(jié)合是否具備開工條件的事實，認定開工日期。24.按照建設(shè)部《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列選項中屬于施工單位工程質(zhì)量不良行為的是()。A、串通投標B、偷工減料C、惡意拖欠或克扣勞動者工資D、出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書答案：B解析：教材P106(三）工程質(zhì)量不良行為認定標準（1）在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有不按照工程設(shè)計圖紙或施工技術(shù)標準施工的其他行為的；（2）未按照節(jié)能設(shè)計進行施工的；（3）未對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢測，或未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的；（4）工程竣工驗收后，不向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的，或質(zhì)量保修的內(nèi)容、期限違反規(guī)定的；（5）不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的。25.下列不屬于物權(quán)種類的是()。A、所有權(quán)B、使用物權(quán)C、用益物權(quán)D、擔保物權(quán)答案：B解析：物權(quán)的種類包括：所有權(quán)、用益物權(quán)、擔保物權(quán)。26.（2019年）采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即（）。A、取消當事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布B、撤銷當事人注冊證書C、撤銷當事人建造師資格證書D、處以罰款答案：A解析：對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消當事人繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布27.用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自（）之日起建立。A、實際用工B、訂立勞動合同C、勞動合同備案D、實際支付工資答案：A解析：本題考查的是勞動合同的基本條款和訂立勞動合同應(yīng)當注意的事項。用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關(guān)系。28.甲乙雙方的施工合同約定工程應(yīng)于2013年5月10日竣工，但是乙方因為管理不善導致工程拖期，在5月20日到5月25日該地區(qū)發(fā)生洪災(zāi)，造成工期一再拖延，最后竣工時間為2013年5月31日。甲方在支付乙方工程費用時，擬按照合同約定扣除因乙方工程拖期的違約費用，那么甲方應(yīng)該計算（）天的拖期違約損失。A、15B、16C、17D、21答案：D解析：本題考查的是違約責任及違約責任的免除。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。29.以下仲裁協(xié)議有效的是()。A、爭議發(fā)生之后才達成的仲裁協(xié)議B、未排除法院管轄權(quán)的仲裁協(xié)議C、以口頭方式約定的仲裁協(xié)議D、約定了兩個仲裁委員會的仲裁協(xié)議答案：A解析：仲裁是當事人根據(jù)在糾紛發(fā)生前或糾紛發(fā)生后達成的協(xié)議，自愿將糾紛提交中立第三方作出裁決，糾紛各方都有義務(wù)執(zhí)行該裁決的一種解決糾紛的方式。30.（2018年）根據(jù)《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是（）。A、詢價B、單一來源采購C、直接確定D、框架協(xié)議答案：B解析：2014年8月經(jīng)修改后頒布的《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定，政府采購工程進行招標投標的，適用招標投標法。2015年1月頒布的《中華人民共和國政府采購法實施條例》進一步規(guī)定，政府采購工程依法不進行招標的，應(yīng)當依照政府采購法和本條例規(guī)定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。31.下列可移動文物中不屬于國家所有的是（）。A、中國境內(nèi)出土的文物，國家另有規(guī)定的除外B、國有文物收藏單位的文物C、流失于海外的文物D、國家購買的文物答案：C解析：本題考查的是受國家保護的文物范圍。本題可憑常識進行選擇：中華人民共和國境內(nèi)地下、內(nèi)水和領(lǐng)海中遺存的一切文物，屬于國家所有。32.《招標投標法》規(guī)定，招標人應(yīng)當在招標文件中載明投標有效期。投標有效期從（）起算。A、招標公告發(fā)布之日B、領(lǐng)取招標文件之日C、提交投標文件的截止之日D、資格預(yù)審結(jié)束之日答案：C解析：招標人應(yīng)當在招標文件中載明投標有效期。投標有效期從提交投標文件的截止之日起算。33.根據(jù)《勞動合同法》，下列關(guān)于用人單位向勞動者支付報酬的表述正確的是（）。A、勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼與補貼B、用人單位支付的工資可以以實物或有價證劵等形式代替支付C、勞動者在婚喪假期間，用人單位可不支付工資D、用人單位拖欠勞動報酬的，勞動者可以依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾堉Ц读?，人民法院?yīng)當依法發(fā)出支付令。答案：D解析：教材P132用人單位應(yīng)當按照勞動合同約定和國家規(guī)定，向勞動者及時足額支付勞動報酬。勞動報酬是指勞動者為用人單位提供勞動而獲得的各種報酬，通常包括三個部分：（1）貨幣工資，包括各種工資、獎金、津貼、補貼等；（2）實物報酬，即用人單位以免費或低于成本價提供給勞動者的各種物品和服務(wù)等;（3）社會保險，即用人單位為勞動者支付的醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)老、工傷等保險金。用人單位和勞動者可以在法律允許的范圍內(nèi)對勞動報酬的金額、支付時間、支付方式等進行平等協(xié)商。勞動報酬的支付要遵守國家的有關(guān)規(guī)定：（1）用人單位支付勞動者的工資不得低于當?shù)氐淖畹凸べY標準；（2）工資應(yīng)當以貨幣形式按月支付勞動者本人，即不得以實物或有價證券等形式代替貨幣支付；（3）用人單位應(yīng)當依法向勞動者支付加班費;勞動者在法定休假日、婚喪假期間、探親假期間、產(chǎn)假期間和依法參加社會活動期間以及非因勞動者原因停工期間，用人單位應(yīng)當依法支付工資。用人單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的，勞動者可以依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾堉Ц读?，人民法院?yīng)當依法發(fā)出支付令。34.不動產(chǎn)作為擔保物，依法可以設(shè)置的擔保方式為（）A、質(zhì)押B、留置C、保證D、抵押答案：D解析：本題可用排除法解答。擔保方式分為保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金?！稉７ā返?條規(guī)定：“所謂保證，是指保證人和債權(quán)人約定，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔責任的行為”。保證是具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民以人格、信譽作為擔保的一種方式，不需要提供任何財產(chǎn)?？梢奀選項不符合題干要求。根據(jù)《擔保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，質(zhì)押是指債務(wù)人或者第三人將其動產(chǎn)或權(quán)利移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)或權(quán)利作為債權(quán)的擔保。質(zhì)押擔保物可以是動產(chǎn)或者權(quán)利，但不可以是不動產(chǎn)?？梢夾選項不符合題干要求。按照《擔保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。留置只能針對動產(chǎn)，不可以針對權(quán)利和不動產(chǎn)留置。可見B選項不符合題干要求。根據(jù)《擔保法》和《物權(quán)法》的規(guī)定，抵押是指債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔保方式。抵押擔保物可以是動產(chǎn)也可以是不動產(chǎn)。本題干是以不動產(chǎn)作為擔保物，而不動產(chǎn)是不可移動的，只有抵押符合“不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)占有”的情形?？梢奃項正確?？梢奀選項不符合題干要求。考點:考查對擔保方式的理解35.（2015年）根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱瞞相關(guān)情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理并給予警告，申請人在（）內(nèi)不得再次申請。A、4年B、3年C、2年D、1年答案：D解析：本題考查的是施工許可法律制度違法行為應(yīng)承擔的法律責任?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理或不予行政許可，并予以警告，申請人在1年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。36.工程監(jiān)理單位與建筑施工企業(yè)串通,弄虛作假、降低工程質(zhì)量的,由此給建設(shè)單位造成損失的,下列說法正確的是()。A、由建筑施工企業(yè)承擔全部賠償責任B、由監(jiān)理単位承擔全部賠償責任C、監(jiān)理単位與建筑施工企業(yè)按各自比例分別承擔賠償責任D、監(jiān)理單位與建筑施工企業(yè)承擔連帶賠償責任答案：D解析：《建筑法》規(guī)定，工程監(jiān)理單位與建設(shè)單位或者建筑施工企業(yè)串通，弄虛作假、降低工程質(zhì)量的，責令改正，處以罰款，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；有違法所得的,予以沒收；造成損失的，承擔連帶賠償責任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。37.關(guān)于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。A、可以由1名仲裁員組成B、可以由2名仲裁員組成C、首席仲裁員應(yīng)當由仲裁委員會主任指定D、當事人未在仲裁規(guī)定的期限內(nèi)選定仲裁員的，視為撤回仲裁申請答案：A解析：本題考查的是仲裁庭的組成。仲裁案件采用普通程序或者簡易程序來審理。采用普通程序?qū)徖碇俨冒讣?，?名仲裁員組成合議仲裁庭；采用簡易程序?qū)徖碇俨冒讣?，?名仲裁員組成獨任仲裁庭。選項A正確，選項B錯誤；當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應(yīng)當各自選定1名或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員，第三名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定第三名仲裁員是首席仲裁員，選項C中“應(yīng)當”說法過于絕對，因此不選；選項D錯誤，當事人沒有在仲裁規(guī)定的期限內(nèi)約定仲裁庭的組成方式或者選定仲裁員的，由仲裁委員會主任指定。38.北江市第三建筑工程公司（甲公司）經(jīng)過業(yè)主同意將該實驗樓的玻璃幕墻的安裝分包給乙施工單位，乙在施工過程中出現(xiàn)了質(zhì)量事故。則北江中學可()。A、只能要求甲承擔責任B、只能要求乙承擔責任C、要求甲和乙承擔連帶責任D、要求甲和乙與自己分擔責任答案：C解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任。39.按照建筑法及其相關(guān)規(guī)定，投標人之間（）不屬于串通投標的行為。A、相互約定抬高或者降低投標報價B、約定在招標項目中分別以高、中、低價位報價C、相互探聽對方投標報價D、先進行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標人后再參加投標答案：C解析：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，禁止招標人與投標人串通投標。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：(1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標人；（2）招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；（4）招標人授意投標人撤換、修改投標文件；招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便；（5）招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。排除法選C。40.（2020年真題）《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》由（）三部分組成。A、合同總則、合同分則、合同附則B、合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款C、合同總則、通用條件、專用條件D、合同協(xié)議書、合同條款、合同附件答案：B解析：P127-128《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》由合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款三部分組成。41.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是（）。A、不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記B、不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記C、不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效D、不動產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機構(gòu)辦理答案：A解析：不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力。不動產(chǎn)登記，由不動產(chǎn)所在地的登記機構(gòu)辦理。42.施工企業(yè)要求建設(shè)單位出具銀行保函作為工程款支付擔保，則保證人應(yīng)為（）。A、監(jiān)理單位B、銀行C、建設(shè)單位D、施工企業(yè)答案：B解析：（三）工程款支付擔保工程款支付擔保，是發(fā)包人向承包人提交的，保證按照合同約定支付工程款的擔保，通常采用由銀行出具保函的方式。43.下列行為中，構(gòu)成重大責任事故罪的行為應(yīng)是（）。A、工地塔吊倒塌，造成臨近小吃部房屋被砸塌B、包工頭單某素來與工人梁某不和，明知某行為違反安全管理的規(guī)定，可能會發(fā)生重大傷亡事故，仍然強迫梁某實施這一行為，導致梁某死亡C、工地安全管理人員于某，因為怕麻煩，沒有嚴格執(zhí)行工人進工地必須戴安全帽的安全規(guī)定，結(jié)果因為磚墻倒塌，砸傷工人1人D、工地施工人員不按安全生產(chǎn)規(guī)定，擅自將廢棄的建筑用釘子扔到周圍的地上，造成15人被扎傷答案：B解析：重大責任事故罪：《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134條規(guī)定，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑。強令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處5年以上有期徒刑。44.關(guān)于建設(shè)工程施工合同中的賠償損失，下列不屬于承包人應(yīng)當承擔的賠償損失是()。A、轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書等造成的損失B、轉(zhuǎn)包、違法分包造成的損失C、偷工減料等造成的損失D、未及時檢查隱蔽工程造成的損失答案：D解析：教材P119承包人應(yīng)當承擔的賠償損失主要包括：(1)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書等造成的損失；(2)轉(zhuǎn)包、違法分包造成的損失；(3)偷工減料等造成的損失；(4)與監(jiān)理單位串通造成的損失；(5)不履行保修義務(wù)造成的損失；(6)保管不善造成的損失；(7)合理使用期限內(nèi)造成的損失。45.刑事責任不包括（）。A、警告B、罰金C、拘役D、有期徒刑答案：A解析：刑事責任，是指犯罪主體因違反刑法，實施了犯罪行為所應(yīng)承擔的法律責任。其承擔方式主要是刑罰，也包括一些非刑罰的處罰方法。2015年8月經(jīng)修改后公布的《中華人民共和國刑法》規(guī)定，刑法分為主刑和附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑；附加刑包括罰金、剝脫政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)、驅(qū)逐出境。46.（2019年）關(guān)于可撤銷合同撤銷權(quán)的說法，正確的是（）。A、因欺詐致使對方意思不真實，構(gòu)成撤銷事由B、可以使尚未成立的合同歸于無效C、撤銷權(quán)的行使應(yīng)當以通知的方式作出D、當事人不得自行放棄撤銷權(quán)答案：A解析：選項B錯誤，合同的撤銷是使已經(jīng)生效的合同歸于無效。C錯誤，可撤銷合同行使撤銷權(quán)應(yīng)當向人民法院或者仲裁機構(gòu)申請。D錯誤，當事人可以放棄行使撤銷權(quán)，撤銷權(quán)消滅。47.下列選項中，不屬于投標人以他人名義投標的是()。A、甲投標人掛靠乙單位B、甲從乙單位轉(zhuǎn)讓資質(zhì)C、甲從乙單位借用資質(zhì)D、甲乙投標人約定，本項目以甲為主，乙作為陪標，甲中標后分給乙部分利潤答案：D解析：教材P86投標人有下列情形之一的，屬于招標投標法第33條規(guī)定的以其他方式弄虛作假的行為：（1）使用偽造、變造的許可證件；（2）提供虛假的財務(wù)狀況或者業(yè)績；（3）提供虛假的項目負責人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明；（4）提供虛假的信用狀況；（5）其他弄虛作假的行為。48.對一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起()個月。A、3B、4C、5D、6答案：D解析：一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起6個月。49.某市建委的下列行為中，當事人不服，但不能申請行政復議的是（）。A、對某建筑公司罰款2000元B、沒收該公司違法所得8萬元C、責令某建筑公司停產(chǎn)停業(yè)D、對某施工合同糾紛進行調(diào)解答案：D解析：本題考查的是行政復議的范圍。不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理，應(yīng)當依法申請仲裁或者向法院提出訴訟，不能提起行政復議。50.物品的外部、特征、質(zhì)量等說明待證事實的一部分或全部的物品，稱為()。A、書證B、物證C、視聽資料D、鑒定結(jié)論答案：B解析：物證的定義。物證，是指用物品的外部、特征、質(zhì)量等說明待證事實的一部分或全部的物品。51.下列行為中，屬于要約的是()。A、發(fā)布招標公告B、寄送價目表C、寄送訂貨單D、發(fā)布招股說明書答案：C解析：【考點】本題考查要約與要約邀請的區(qū)別《民法典》第14條規(guī)定了要約的概念。要約是希望和他人訂立合同的意思表示。與之易混淆的是要約邀請。要約邀請是指行為人作出的邀請他方向自己發(fā)出要約的意思表示。常見的要約邀請有招標公告、拍賣公告、一般商業(yè)廣告、寄送價目表、招股說明書等。A、B、D選項均為要約邀請，C選項正確。52.陽光工程公司提出與公司員工李某解除合同，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除了勞動合同。李某在該公司工作了2年4個月，解除合同前李某月工資2400元。李某要求公司經(jīng)濟補償，而陽光公司認為是雙方協(xié)商終止合同，不應(yīng)當進行經(jīng)濟補償。根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，下列說法正確的是（）。A、陽光公司無須給予李某任何經(jīng)濟補償B、陽光公司應(yīng)當給予李某6000元經(jīng)濟補償C、陽光公司應(yīng)當給予李某7200元經(jīng)濟補償D、陽光公司應(yīng)當給予李某5600元經(jīng)濟補償答案：B解析：教材P136每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付，6個月以上不滿1年的，按1年計算，不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。這里2年4個月，也就是補償2.5個月的工資，即2.5*2400=600053.根據(jù)我國《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝、拆卸單位，未編制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以（）。A、責令限期改正B、直接吊銷資質(zhì)證書C、責令限期改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款D、直接責令停業(yè)整頓答案：C解析：施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝、拆卸單位有下列行為之一的，責令限期改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級，直至吊銷資質(zhì)證書；造成損失的，依法承擔賠償責任：未編制拆裝方案、制定安全施工措施的；54.2010年6月24日，甲施工企業(yè)與乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)簽訂一份鋼材購銷合同，合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款應(yīng)于2010年8月31日前付清，丙企業(yè)在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)于2010年9月20日向法院提起訴訟。則下列關(guān)于保證責任和保證期間的表述中，正確的是()。A、丙企業(yè)承擔一般保證責任，保證期間為自2010年8月31日起6個月B、丙企業(yè)承擔一般保證責任，保證期間為自2010年9月20日起6個月C、丙企業(yè)承擔連帶保證責任，保證期間為自2010年8月31日起6個月D、丙企業(yè)承擔連帶保證責任，保證期間為自2010年9月20日起6個月答案：C解析：連帶責任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)履行期屆滿之日起六個月內(nèi)要求保證人承擔保證責任。55.下列選項中，符合《建筑法》有關(guān)施工許可證規(guī)定的說法或做法的是（）。A、為爭取早日竣工，建設(shè)單位可先行開工建設(shè)，但最遲應(yīng)該在開工后1個月內(nèi)申請補辦施工許可證B、開工前，建設(shè)單位可申請延期辦理施工許可證，延期至多允許3個月C、取得施工許可證后，工程未按期開工的，該施工許可證將在3個月后自行廢止D、取得施工許可證后，工程因故中止，建設(shè)單位在一個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)遞交了報告答案：D解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)報告；中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設(shè)單位應(yīng)當報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證。56.債權(quán)人無正當理由拒絕接受履行，致使債務(wù)人難以履行債務(wù)時，債務(wù)人可以采取的消滅債務(wù)的方式是()。A、銷消B、提存C、混同D、免除答案：B解析：【考點】本題考查消滅債務(wù)的方式及其概念，因一定法律事實的出現(xiàn)而使既存的債權(quán)債務(wù)關(guān)系在客觀上不復存在，叫做債的消滅。消滅債務(wù)的方式包括履行、提存、混同、免除、當事人死亡等。抵消，是指同類已到履行期限的對等債務(wù)，因當事人相互抵充其債務(wù)而同時消滅。提存是指債權(quán)人無正當理由拒絕接受履行或其下落不明，或數(shù)人就同一債權(quán)主張權(quán)利，債權(quán)人一時無法確定，致使債務(wù)人一時難以履行債務(wù)，經(jīng)公證機關(guān)證明或人民法院的裁決，債務(wù)人可以將履行的標的物提交有關(guān)部門保存的行為。混同，是指某一具體之債的債權(quán)人和債務(wù)人合為一體。免除，是指債權(quán)人放棄債權(quán)，從而免除債務(wù)人所承擔的義務(wù)。A、C選項的條件不足，缺乏“同類已到履行期限的對等債務(wù)”、“債權(quán)人和債務(wù)人合為一體”的背景信息。D選項在實踐情形中發(fā)生的可能性較小，不宜選擇。B選項相對其他選項而言，更為符合題意。57.甲地注冊的建設(shè)單位與乙地注冊的施工企業(yè)在丙地簽訂了建設(shè)工程施工合同。合同約定，項目所在地為丁地，若發(fā)生糾紛，向丙地法院起訴。則該合同確定訴訟管轄的標準為（）。A、原告住所地B、被告住所地C、合同簽訂地D、合同履行地答案：C解析：協(xié)議管轄《民事訴訟法》規(guī)定，合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。58.甲公司和乙公司之間的合同糾紛案件經(jīng)仲裁委員會仲裁作出裁決，雙方對裁決不服，認為仲裁庭認定的事實存在嚴重錯誤，而該仲裁委員會隨后也發(fā)現(xiàn)當事人反映的事實確實存在，仲裁庭認定的事實嚴重錯誤。對此，正確的處理方式是()。A、甲公司、乙公司重新達成仲裁協(xié)議申請仲裁B、仲裁委員會撤銷該仲裁裁決，由當事人重新選任仲裁員進行仲裁C、甲公司和乙公司就已經(jīng)裁決的事項向人民法院提起訴訟D、甲公司和乙公司請求人民法院撤銷該仲裁裁決答案：D解析：教材P336仲裁實行一裁終局制度，當事人不得就已經(jīng)裁決的事項再行申請仲裁，也不得就此提起訴訟；當事人申請人民法院撤銷裁決的，應(yīng)當依法進行。59.勞動爭議申請仲裁的時效期間為（）年。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：教材P149勞動爭議申請仲裁的時效期間為一年。60.下列關(guān)于招標代理機構(gòu)的說法中，正確的是()。A、招標代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系B、建設(shè)行政主管機構(gòu)可以為招標人推薦招標代理機構(gòu)C、招標人自行辦理招標事宜的，應(yīng)當經(jīng)有關(guān)行政監(jiān)督部門批準D、招標代理機構(gòu)可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標答案：A解析：五、建設(shè)工程招標投標交易場所《招標投標法實施條例》規(guī)定，設(shè)區(qū)的市級以上地方人民政府可以根據(jù)實際需要，建立統(tǒng)一規(guī)范的招標投標交易場所，為招標投標活動提供服務(wù)。招標投標交易場所不得與行政監(jiān)督部門存在隸屬關(guān)系，不得以營利為目的。國家鼓勵利用信息網(wǎng)絡(luò)進行電子招標投標。多選題1.工程建設(shè)領(lǐng)域較常見的侵權(quán)行為有（）。A、對公民身體造成傷害的侵權(quán)行為B、環(huán)境污染致人損害的侵權(quán)行為C、對知識產(chǎn)權(quán)的侵害造成經(jīng)濟損失的行為D、地面施工致人損害的侵權(quán)行為E、建筑物及地上構(gòu)筑物致人損害的侵權(quán)行為答案：ABD解析：侵權(quán)糾紛是指一方當事人對另一方當事人侵權(quán)而產(chǎn)生的糾紛。在建設(shè)工程領(lǐng)域也易發(fā)生侵權(quán)糾紛，如施工單位在施工過程中未采取相應(yīng)的防護措施而造成對他方損害而產(chǎn)生的侵權(quán)糾紛，未經(jīng)許可使用他方的專利、工法等而造成的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛等。2.下列國家機關(guān)中，有權(quán)制定地方性法規(guī)的有（）。A、省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常委會B、省、自治區(qū)、直轄市的人民政府C、省級人民政府所在地的市級人民代表大會及其常委會D、省級人民政府所在地的市級人民政府E、國務(wù)院各部委答案：AC解析：教材P3頁省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸的前提下，可以制定地方性法規(guī)。3.可以提起行政復議的事項包括（）。A、行政處罰B、行政強制措施C、行政征收D、行政處分E、行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解答案：ABC解析：下列事項應(yīng)按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復議：(1)不服行政機關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應(yīng)當依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起申訴；(2)不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理，應(yīng)當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。4.（2020年真題）關(guān)于投標保證金的說法，正確的有（）。A、退還投標保證金時，無須退還保證金利息B、投標保證金不得超過招標項目結(jié)算價的2%C、招標人在招標文件中可以要求投標人提交投標保證金D、投標保證金有效期應(yīng)當與投標有效期一致E、中標人無正當理由不予招標人訂s立合同，取消其中標資格，投標保證金不予退還答案：CDE解析：P81-84《招標投標實施條例》投標保證金不得超過招標項目估價的2％。投標保證金有效期應(yīng)當與投標有效期一致。《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》進一步規(guī)定，投標保證金不得超過項目估算價的2%，但最高不得超過80萬元人民幣。招標人終止招標，已經(jīng)收取投標保證金的，招標人應(yīng)當及時退還所收取的投標保證金及銀行同期存款利息。投標人撤回已提交的投標文件，招標人已收取投標保證金的，應(yīng)當自收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)退還。投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金。5.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位在招用勞動者時可對勞動者采取的行為有（）。A、扣押居民身份證B、扣押職業(yè)資格證C、要求提供擔保D、簽訂專業(yè)技術(shù)培訓服務(wù)違約條款E、簽訂競業(yè)限制保證書答案：DE解析：《勞動合同法》規(guī)定，勞動者違反本法規(guī)定解除勞動合同，或者違反勞動合同中約定的保密義務(wù)或者競業(yè)限制，給用人單位造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任?？梢娪萌藛挝豢蓪趧诱卟扇〉男袨橛蠦E兩項。6.若建筑工程不符合建筑節(jié)能標準，則建筑主管部門對建設(shè)方可能的處罰措施有（）。A、不得批準開工建設(shè)B、也可以批準開工建設(shè)，但是需要責令其限期改正C、已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當責令停止施工、限期改正D、已經(jīng)開工建設(shè)的，限期改正，但不需要停止施工E、已經(jīng)建成的，不得銷售或者使用答案：ACE解析：《節(jié)約能源法》規(guī)定，不符合建筑節(jié)能標準的建筑工程，建設(shè)主管部門不得批準開工建設(shè)；已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當責令停止施工、限期改正；已經(jīng)建成的，不得銷售或者使用。7.（2020年真題）財產(chǎn)抵押時，抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立的有（）．A、原材料B、交通運輸工具C、生產(chǎn)設(shè)備D、建設(shè)用地使用權(quán)E、正在建造的建筑物答案：ABC解析：P30-33當事人以下列財產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立，未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人:（1）生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品;（2）交通運輸工具;（3）正在建造的船舶、航空器。8.物權(quán)的種類包括（）。A、所有權(quán)B、債權(quán)C、用益物權(quán)D、知識產(chǎn)權(quán)E、擔保物權(quán)答案：ACE解析：根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，物權(quán)包括所有權(quán)、用益物權(quán)和擔保物權(quán)。即A、C、E三個選項為正確答案。此外，債權(quán)為相對權(quán)，物權(quán)為絕對權(quán)；知識產(chǎn)權(quán)為無形財產(chǎn)權(quán)，物權(quán)為有形財產(chǎn)權(quán)。9.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當具備的條件有（）。A、管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格B、建立.健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程C、保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入D、有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合相關(guān)標準的安全防護用具和安全防護服裝E、依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險答案：ABCD解析：《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》中進一步作出規(guī)定，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當具備下列安全生產(chǎn)條件：（1）建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（2）保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入；（3）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按照國家有關(guān)規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員；（4）主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格；（5）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；（6）管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格；（7）依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費；（8）施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)程的要求；（9）有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝；（10）有對危險性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；（11）有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；（12）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。10.房屋開發(fā)公司與建材公司簽訂一份裝飾材料購銷合同，后因該批裝飾材料質(zhì)量問題，雙方發(fā)生糾紛，起訴至人民法院。人民法院經(jīng)過審理后，判決建材公司退還貨款。建材公司不服上訴，二審法院審理認為上訴請求不成立，判決維持原判決。該判決產(chǎn)生的法律效力有()。A、雙方的購銷合同解除B、雙方的裝飾材料質(zhì)量爭議消滅C、人民法院非經(jīng)法定審判監(jiān)督程序，不得撤銷該判決D、建材公司不履行義務(wù)時，房屋開發(fā)公司可申請人民法院強制執(zhí)行E、二審法院審理后，訴訟程序即告終結(jié)答案：BCDE解析：由于我國實行兩審終審制，上訴案件經(jīng)二審法院審理后，作出的判決、裁定為終審的判決、裁定，訴訟程序即告終結(jié)，11.貨運合同的法律特征體現(xiàn)在（）。A、貨運合同是諾成合同B、貨運合同的標的物是貨物C、貨運合同是雙務(wù)、有償合同D、貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人E、托運人對相應(yīng)運輸貨物享有留置權(quán)答案：ACD解析：教材P167貨運合同具有以下法律特征：(一）貨運合同是雙務(wù)、有償合同；(二）貨運合同的標的是運輸行為；(三）貨運合同是諾成合同；(四）貨運合同當事人的特殊性12.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設(shè)單位應(yīng)當在拆除工程施工15日前，將（）報送工程所在地的縣級以上建設(shè)行政主管部門備案。A、施工單位資質(zhì)等級證明B、擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明C、相鄰建筑物和構(gòu)筑物及地下工程的有關(guān)資料D、拆除施工組織方案E、堆放、清除廢棄物的措施答案：ABDE解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當在拆除工程施工15日前，將有關(guān)資料報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。(1)施工企業(yè)資質(zhì)等級證明；(2)擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；(3)拆除施工組織方案；(4)堆放、清除廢棄物的措施?？梢夾BDE為正確選項13.以下情況可能會造成工期延誤，其中（）情況經(jīng)工程師確認，工期應(yīng)相應(yīng)的順延。A、一周內(nèi)停水、停電累計超過8小時B、設(shè)計變更和工程量增加C、發(fā)包方未按合同約定提供圖紙D、不可抗力E、承包方因質(zhì)量不合格返工答案：BCD解析：教材P112(二)工期順延當事人約定順延工期應(yīng)當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。14.根據(jù)《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定，下列情形中屬于中標無效的有()。A、投標人之間協(xié)商投標報價等投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容B、不同投標人的投標文件相互混裝C、招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便D、中標人未按照招標文件的要求提交履約保證金的E、提供虛假的項目負責人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明答案：ABCE解析：依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標的其他情況的，影響中標結(jié)果的，中標無效；投標人相互串通投標或