![熱門合同施工合同范文_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c1.gif)
![熱門合同施工合同范文_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c2.gif)
![熱門合同施工合同范文_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c3.gif)
![熱門合同施工合同范文_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c4.gif)
![熱門合同施工合同范文_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c/01e1ba881a747083b6dddf7ee62b6f1c5.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
熱門合同施工合同范文施工合同。
在這個快節(jié)奏的今天,合同變得更加愈發(fā)重要了。制定合同時要遵循等價有償?shù)脑敲?。施工合同主要是圍繞雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。簽訂施工合同就會受到法律的約束,則,您有沒有了解過怎么去寫一份施工合同呢?急您所急,小編為朋友們了收集和編輯了“熱門合同:施工合同范文〞,供大家借鑒和使用,希望大家分享!
施工合同【篇一】
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方為了開展村級公益事業(yè),加快村級環(huán)境面貌提升進度,方案通過一事一議工程硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過,甲乙雙方達成協(xié)議如下:
一、施工范圍:本村村內(nèi)主街道硬化1500米,路寬2.5米,合計3750平米;水泥厚度20CM。
二、完工及驗收日期:合同簽訂之日起兩個月內(nèi)完工,完工后3個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額:承包總價款_______________元、款計〔大寫〕_______________。
四、付款方式:完工后三日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后立即清算項目款;本著互相尊重的原那么,甲方在經(jīng)濟條件富余的情況下可提前支付乙方局部項目款,待項目完結(jié)后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理項目款結(jié)清事項。
五、權(quán)利和義務(wù):甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利,并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛,如乙方正常施工遭受村民攔阻,且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期,乙方不負(fù)擔(dān)任何賠償責(zé)任,并有權(quán)力向甲方追討誤工費用。
六、違約責(zé)任:乙方如果無正當(dāng)理由超期完工,每天支付________元賠償金;乙方超期半月或因項目質(zhì)量問題達不到甲方驗收規(guī)范視同違約甲方不負(fù)擔(dān)任何施工費用。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起立即生效!
甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________
法定代表人〔簽字〕:_________法定代表人〔簽字〕:_________
_________年____月____日_________年____月____日
>修路施工合同3
甲方:〔下列簡稱甲方〕_______________
乙方:〔下列簡稱乙方〕_______________
根據(jù)中華人民共和國合同法等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本項目實際,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方將道路維修項目承包給乙方。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),特簽訂本合同。
第一條項目概況
1、項目名稱:維修
2、項目內(nèi)容:清理老舊道路垃圾、重新修筑砼道路
第二條承包方式和項目價款
1、承包方式:包工包料等所有施工內(nèi)容
2、項目價款:_______________元〔大寫:_______________〕
3、付款方式:項目完工驗收合格后,30內(nèi)一次性付清。
第三條工期
該項目竣工后提交給甲方待驗收的時間為年月日。
第四條質(zhì)量
質(zhì)量規(guī)范:合格。
第五條平安責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)本項目的平安設(shè)施和措施。
2、對于乙方由于違反平安操作規(guī)程出現(xiàn)的平安事故,所造成的損失均由乙方承當(dāng)。
第六條雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對項目平安、質(zhì)量進行監(jiān)督。
2、甲方有權(quán)對施工內(nèi)容提出變更要求。
3、甲方需按時向乙方支付項目款。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、及時組織項目施工,并對項目平安、質(zhì)量、工期負(fù)責(zé)。
2、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境。
3、接受甲方對項目的監(jiān)督。
第七條合同的生效
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________
法定代表人〔簽字〕:_________法定代表人〔簽字〕:_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同【篇二】
如何認(rèn)定建設(shè)項目施工合同糾紛中“實際施工人〞
在我國法律現(xiàn)行的法律標(biāo)準(zhǔn)中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人〞這一法律概念,“實際施工人〞這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在?最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)項目施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該?解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設(shè)項目質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。〞和第二十六條“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付項目價款范圍內(nèi)對實際施工人承當(dāng)責(zé)任。〞
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人〞這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人〞這一法律概念,可以說“實際施工人〞這一概念是由?解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定開展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、?建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的項目轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責(zé)令改過,沒收違法所得,并處分款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴(yán)重的,撤消資質(zhì)證書。〞
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟開展的根底產(chǎn)業(yè),吸納了大量農(nóng)民工就業(yè),但是建筑市場實踐中,農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是,一些資質(zhì)等級低甚至基本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶著一幫民工組成臨時隊伍,他們依托大的建筑企業(yè),以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)項目,但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性,這些臨時隊伍往往難以追回項目款,造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重,極大的影響了社會穩(wěn)定;另一方面,這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練,施工水平有限,造成建筑項目質(zhì)量存在缺陷,直接影響了發(fā)包人的利益,并造成項目質(zhì)量隱患危及公共平安?;诖?,國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止,規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效,但實踐中,法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果,轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在,而單純的否認(rèn)轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力,只會增加農(nóng)民工追討工資的難度,因為合同無效的話,實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利,法院通常需要采取項目造價評估鑒定來核定項目款,由于鑒定時間不計入審限內(nèi),訴訟程序往往歷時很長,另外由于建筑項目合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫忙,預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大,造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證項目質(zhì)量平安,又能維護社會穩(wěn)定,最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋,當(dāng)前,我國建筑市場的運作存在大量不標(biāo)準(zhǔn)之處,其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重,許多承包人取得項目之后并不進行施工,而是將項目再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費,項目完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張項目款。?解釋》出臺之前,法律未對實際施工人問題作出規(guī)定,大量實際完成了項目施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系,無法直接向發(fā)包人索要項目款,也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關(guān)注。為有效愛護農(nóng)民工的合法權(quán)益,?解釋》第二十六條突破合同相對性原那么,規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告,發(fā)包人在欠付項目款范圍內(nèi)承當(dāng)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺,為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù),審判實踐中,各地法院依據(jù)?解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的項目款承當(dāng)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是,是否所有參與了項目施工的主體都可以適用?解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢?
解決這一問題,首先要明確?解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人〞應(yīng)如何界定。?解釋》共有四條提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第〔五〕項的規(guī)定,認(rèn)定無效。〞
第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)項目或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)項目施工合同的行為無效。〞第二十五條規(guī)定:“因建設(shè)項目質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。〞第二十六條規(guī)定:“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付項目價款范圍內(nèi)對實際施工人承當(dāng)責(zé)任。〞
目前較為一致的觀點認(rèn)為,實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)項目施工合同的承包人,包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包項目承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的?最高人民法院建設(shè)項目施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為,實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系,在這種情況下,才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索項目款的訴訟。這一意見對?解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
?解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的愛護是一種間接愛護,該條對合同相對性原那么的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然?解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了愛護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是不足建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的愛護而間接的愛護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應(yīng)正確理解?解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵,嚴(yán)格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設(shè)項目施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)項目施工的農(nóng)民工個人,應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原那么向其合同相對方主張權(quán)利,而不應(yīng)簡單適用?解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責(zé)任。
指出的是,審判實踐中,大量合乎實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設(shè)項目施工合同義務(wù),與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承當(dāng)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
施工合同【篇三】
發(fā)包人〔全稱〕:
承包人〔全稱〕:
依照?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定,雙方就本建設(shè)項目施工事項協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
項目名稱:
項目地點:
項目規(guī)模:
項目立項批準(zhǔn)文號:
二、承包范圍
承包范圍:
三、合同價款
金額〔大寫〕:元〔人民幣〕小寫:元,其中,平安防護、文明施工措施費為:〔大寫〕:元〔人民幣〕小寫:元。
四、合同工期
合同工期:日歷天
方案動工日期:年月日
方案竣工日期:年月日。
五、質(zhì)量規(guī)范
項目質(zhì)量規(guī)范:合格。
六、合同文件
本協(xié)議書與以下文件一起構(gòu)成合同文件:
1.中標(biāo)通知書;
2.投標(biāo)函及其附錄;
3.已標(biāo)價的項目量清單〔含暫估價的材料和項目設(shè)備損耗率表〕;
4.合同條款專用局部;
5.合同條款通用局部;
6.技術(shù)規(guī)范和要求;
7.合同圖紙。
雙方在本合同履行中所共同簽署或認(rèn)可的合乎現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)性文件,且合乎本合同實質(zhì)性約定的指令、洽商、紀(jì)要或同類性質(zhì)的文件,均構(gòu)成合同文件的有效補充。
七、承包人承諾按照本合同約定進行施工、竣工并在缺陷責(zé)任期內(nèi)對項目缺陷承當(dāng)維修責(zé)任。
八、發(fā)包人承諾按照本合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價款。
九、合同生效
合同訂立時間:年月日
合同訂立地點:
雙方約定后本合同生效。
發(fā)包人:〔蓋章〕承包人:〔蓋章〕
住所:住所:
法定代表人:〔簽字或蓋章〕法定代表人:〔簽字或蓋章〕
或委托代理人:〔簽字或蓋章〕或委托代理人:〔簽字或蓋章〕
聯(lián)系:聯(lián)系:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
施工合同【篇四】
甲方:〔下列簡稱甲方〕乙方:〔下列簡稱乙方〕經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將項目委托給乙方施工。為了確保本項目的順利實施,根據(jù)?中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)就該項目相關(guān)事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款,共同遵守。
第一條項目概況
1.1項目名稱:
1.2項目地點:
1.3項目內(nèi)容:
1.4項目期限:甲方將合乎施工條件的場地交給乙方施工,時間暫定為20xx年月日,本項目工期為天,以甲方通知乙方進場時間為準(zhǔn)開始計算工期。
第二條承包方式及合同價款
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本項目合同總價約萬元包干〔大寫整〕,雙方按此包干價進行結(jié)算。
第三條質(zhì)量要求
1、乙方按照公路項目施工標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求進行施工,項目質(zhì)量
等級為合格。
2、假設(shè)雙方對項目質(zhì)量有爭議,共同商情公路項目質(zhì)量鑒定機構(gòu)進行質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過錯的一方承當(dāng)。
3、本項目質(zhì)量保修期為一年。假設(shè)屬乙方原因造成的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承當(dāng)費用。假設(shè)因不可抗拒的自然災(zāi)害等原因造成的混凝土路面返工、修復(fù),由甲方承當(dāng)費用,乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復(fù)。
第四條甲方的責(zé)任權(quán)利
1、負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)工作,確保施工的連續(xù)性。
2、負(fù)責(zé)乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調(diào)工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境,排除干擾正常施工的各種因素。甲方應(yīng)安頓專人組織施工場地周圍的協(xié)調(diào)工作,配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現(xiàn)場。
4、組織業(yè)主單位、相關(guān)部門人員及時驗收。
5、按照合同約定按期足額支付項目款。
6、負(fù)責(zé)交付后的成品愛護。
第五條乙方的責(zé)任權(quán)利
1、及時告知甲方施工日期、項目機械設(shè)備等進入施工場地的路線、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。
2、嚴(yán)格按照公路項目施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求施工,確保項目質(zhì)量合格。
3、負(fù)責(zé)提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料,砼路面檢測由乙方負(fù)責(zé),費用由乙方承當(dāng)。
4、向甲方提供施工進度情況,接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門相關(guān)施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,嚴(yán)格管理乙方施工現(xiàn)場人員,做到文明施工。
6、在施工過程中按操作規(guī)程平安文明施工,假設(shè)因乙方在施工期間出現(xiàn)平安事故及造成的人身損害和財產(chǎn)損失,應(yīng)由乙方全部賠償。假設(shè)因此造成甲方損失〔包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用〕的,應(yīng)由乙方賠償。
7、按合同約定收取項目款。
第六條施工進度要求
1、按照本合同約定的期限,及時組織并完成項目施工。
2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕さ?,項目順延?/p>
第七條項目款的支付
乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方的全部項目款。質(zhì)保期為一年,質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方修復(fù)。
第八條項目驗收、移交與結(jié)算
1、項目施工完成后5日內(nèi),乙方應(yīng)及時通知甲方,甲方須組織相關(guān)部門及人員進行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內(nèi)無正當(dāng)理由不組
織驗收,在該項目無任何質(zhì)量問題的前提下,視同本項目已驗收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善項目結(jié)算手續(xù)。
3、項目驗收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi),雙方應(yīng)辦理完善項目結(jié)算。
第九條違約責(zé)任
1、乙方項目延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響,從延遲之日起,向甲方支付項目款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的,除承當(dāng)上述約定的違約責(zé)任外,另向守約方支付違約金5萬元。
第十條其他
1、在履行合同中雙方有爭議,應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商未果的,雙方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙辦法定代表人或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效,本合同正本兩份,副本四份,雙方各執(zhí)三份,具有同等效益。雙方結(jié)清賬務(wù)后,本合同自動失效。
下列無正文
甲方〔章〕:乙方〔章〕:法定代表人:法定代表人:或:或:
委托代理人:委托代理人:電話::傳真:
開戶銀行:
賬號:
簽訂時間:傳真:開戶銀行:賬號:年月日
施工合同【篇五】
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________承包方(簡稱乙方):_________________________根據(jù)?中華人民共和國合同法》、?建筑安裝項目承包合同條例》、?中華人民共和國消費者權(quán)益愛護法》、?中華人民共和國價格法》、?XX市愛護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文?家庭居室裝飾裝修管理試行方法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原那么,為愛護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本項目的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾?資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點:_________________________________
3.住房結(jié)構(gòu):________房型________房________廳________套,施工面積________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一?裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:________(包工包料、清包工、局部承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):__________________7.工期:自________年________月________日動工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、關(guān)于材料供給的約定
1.甲方提供的材料:詳見附件二?甲方提供材料、設(shè)備表》。本項目甲方負(fù)責(zé)采購供給的材料、設(shè)備,應(yīng)為合乎設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供給到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供給的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差別,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成項目損失的,責(zé)任由甲方承當(dāng)。甲方供給的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三?主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供給的材料、設(shè)備,如不合乎質(zhì)量要求或規(guī)格有差別,應(yīng)禁止使用。如已使用,對項目造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于項目質(zhì)量及驗收的約定
1.本項目執(zhí)行dbj086297?住宅建筑裝飾項目技術(shù)規(guī)程》、db31/t301999?住宅裝飾裝修驗收規(guī)范》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方規(guī)范、質(zhì)量評定驗收規(guī)范。
2.本項目由________方設(shè)計,施工計劃。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響項目質(zhì)量,其返工費由甲方承當(dāng),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承當(dāng),工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減項目工程時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂?項目工程變更單》(詳見附件四)后,方能進行該工程的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6.項目驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽項目和中間項目的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期加入驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予成認(rèn)。事后,假設(shè)甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。假設(shè)復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承當(dāng),工期也予順延。
7.項目竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五?項目質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)成認(rèn)原竣工日期,并承當(dāng)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)平安生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法表明及施工場地應(yīng)合乎防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的平安防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的`平安,避免相鄰居民住房的管道梗塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任感,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于項目價款及結(jié)算的約定
1.項目款付款方式按以下方式支付:付款時間付款百分比金額(1)第一次,對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付1000元,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后動工前二至五天支付項目總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付項目總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當(dāng)天支付項目總造價10%合計_________元
(5)增加項目工程款支付方式,當(dāng)簽訂工程變更表時候,一次性支付增加項目工程價格100%2、項目保修期兩年。須項目款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂?項目保修單》(詳見附件),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在動工前________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法表明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或局部騰空房屋,去除影響施工的障礙物。對只能局部騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取愛護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并表明使用考前須知。
(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如的確需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承當(dāng)有關(guān)費用。
2、乙方工作:
(1)加入甲方組織的施工圖紙或做法表明的現(xiàn)場交底。
(2)指派__________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠趧庸せ蛑型就9?,甲方?yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承當(dāng)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承當(dāng)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成局部。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:現(xiàn)場代表:
住址:________________________地址:________________________:________________:________________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂地點:
甲方:_____________
法定代表人:_______
住址:_____________
郵編:_____________
聯(lián)系:_________
乙方:_____________
法定代表人:_______
住所:_____________
郵編:_____________
聯(lián)系:_________
甲乙雙方?jīng)Q定正式終止?房屋出租協(xié)議》并由甲方對乙方的裝修適當(dāng)給予經(jīng)濟補償。為了明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),甲乙雙方在平等自愿的根底上,經(jīng)協(xié)商一致,就裝修補償?shù)认嚓P(guān)事宜達成如下協(xié)議,共同遵照執(zhí)行:
第一條具體補償范圍
鑒于不可抗力因素導(dǎo)致?房屋出租協(xié)議》被迫終止,故雙方同意補償?shù)姆秶鷥H包括乙方的裝修損失。
第二條具體補償金額
甲方同意對乙方投入的裝修進行全額補償。經(jīng)雙方嚴(yán)格審核乙方提供的裝修單據(jù)后雙方確認(rèn):補償?shù)木唧w金額為人民幣_____元。
第三條補償款的支付
雙方同意,上述_________元裝修補償款按以下方式支付:
3.1本協(xié)議簽訂后3日內(nèi),甲方支付_________元給乙方;
3.2乙方正式開始搬遷后2日內(nèi),甲方支付_________元給乙方;
3.3乙方搬遷完畢正式將房屋交還甲方后3日內(nèi),甲方付清殘余的_________元補償款。
第四條搬遷與房屋交接
乙方承諾,在本協(xié)議簽訂后收到甲方支付的_________元首期補償款后即開始搬遷工作,并承諾在15個工作日內(nèi)搬遷完畢將房屋交還給甲方。
第五條保證條款
5.1甲乙雙方承諾取得了一切必要的授權(quán)和批準(zhǔn),簽署并履行本協(xié)議。
5.2甲方承諾按本協(xié)議的規(guī)定按時支付補償款。如出現(xiàn)逾期支付的情形,那么自愿按應(yīng)付款項每日萬分之五的比例支付違約金。
5.3乙方承諾將按本協(xié)議約定的時間完成搬遷工作并將房屋交還給甲方。如出現(xiàn)逾期交付的情形,那么自愿按殘余應(yīng)收款項每日萬分之五的比例支付違約金。
5.4在房屋交還前,乙方之搬遷行動防止人為的使房屋出現(xiàn)損毀。否那么,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
5.5雙方保證本協(xié)議的簽署和將要采取的補償行為不違反任何中國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定,不損害其他任何第三方的合法權(quán)益,并不與任何依據(jù)法律或合同一方所應(yīng)承當(dāng)?shù)牧x務(wù)和責(zé)任相沖突。
5.6雙方保證履行本協(xié)議其他條款下規(guī)定的義務(wù)。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋裝修補償協(xié)議的延伸閱讀:
房屋裝修合同的六個考前須知
房屋裝修合同簽訂考前須知為了讓自己的生活環(huán)境更舒適一些,很多家庭開始裝修自己的房子。在開工前一定會簽定一份合同。很多裝修者都會有這樣的疑問:這個裝修設(shè)計合同到底怎么個簽法啊《對于外行來說,的確會一頭霧水。其實,也并不難,只要掌握下列六點,就可以幫你理清頭緒。
1、弄清設(shè)計收費的計算方式。設(shè)計師收費都是按面積計算的。方式可以分下列幾種:建筑面積、使用面積,套內(nèi)建筑面積。
2、設(shè)計費支出的時間和金額。在合同中裝修者應(yīng)該和設(shè)計師約定好設(shè)計費用的支付方式設(shè)計費用是分四次支付的。
3、出示效果圖的制作費用。有些不正規(guī)的設(shè)計合同里,會針對效果圖另外要求,如果裝修者想讓設(shè)計師出效果圖,必須以一張幾百元的費用來支付,這主要是因為設(shè)計師的收費已經(jīng)較低了,如果再送效果圖,設(shè)計師的整個本錢就高了。
4、設(shè)計平面圖紙的具體內(nèi)容。在合同中,要注明設(shè)計師所制作的圖紙內(nèi)容。因為,有些設(shè)計臺同在圖紙的要求上比擬含糊。
5、制作圖紙的期限規(guī)定。當(dāng)設(shè)計師測量房子后就要做初步的設(shè)計計劃確認(rèn)完初步的設(shè)計計劃后,就要制作第二階段的設(shè)計圖紙最后就是制作全套的設(shè)計圖紙以及主要裝飾材料的清單。
6、設(shè)計師提供效勞的內(nèi)容規(guī)定設(shè)計師的效勞從開始設(shè)計到施工到家具軟裝,直到業(yè)主入住前都要有的
甲方(物業(yè)管理單位):__________________
聯(lián)系:___________________________
乙方(裝修人):________________________
聯(lián)系:___________________________
丙方(裝修施工單位):__________________
聯(lián)系:___________________________
為了標(biāo)準(zhǔn)小區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修(下列簡稱裝修)活動及管理行為,維護小區(qū)正常秩序和公共利益,根據(jù)國家?物業(yè)管理條例》、建設(shè)部?住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》等相關(guān)法規(guī),對本小區(qū)_________棟_________房裝修管理效勞事宜,達本錢協(xié)議。
一、裝修工程或計劃(可加附頁)
1、__________________;
2、__________________;
3、__________________;
4、__________________。
二、裝修期限
裝修期限為_________年_____月_____日至_________年______月_____日。如超期裝修,乙方應(yīng)與甲方續(xù)簽住宅室內(nèi)裝飾裝修管理協(xié)議。
三、裝修禁止行為
1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結(jié)構(gòu);
2、擅自增加樓面荷載;
3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸,撤除連接陽臺的墻體;
4、將廳、房、陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間,將雨水管用于排放生活污水;
5、破壞衛(wèi)生間、廚房的地面防水層;
6、違法搭建建筑物、構(gòu)筑物;
7、破壞或擅自改變住宅外觀,擅自在非承重墻上開門窗;
8、擅自改動、接駁燃氣管道設(shè)施和公共管線;
9、占用、損壞或者擅自變動物業(yè)共有部位、共有設(shè)施設(shè)備;
10、其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用平安的行為。
四、裝修管理規(guī)定
1、裝修施工人員進入小區(qū)需佩帶?裝修出入證》,并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領(lǐng)裝修施工人員?裝修出入證》_________個,交納押金_________元/個共_________元。
2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內(nèi)內(nèi)住宿,如需留人看守施工現(xiàn)場,乙方應(yīng)向甲方申報登記。
3、裝修施工作業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守消防規(guī)定,作業(yè)現(xiàn)場至少配備2個滅火器。
4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00,其余時段禁止施工。
5、裝修施工期間,丙方須對各種管道口采取愛護措施,防止雜物進入管道造成梗塞。
6、甲方在履行管理職責(zé)時有權(quán)采取以下措施,乙方及丙方不得拒絕或妨礙:
(1)要求乙方或丙方提供有關(guān)資料;
(2)進入裝修現(xiàn)場進行檢查;
(3)制止違規(guī)裝修行為,要求停工或整改;
(4)向政府有關(guān)部門報告;
(5)采取__________________措施;
(6)___________________________;
(7)___________________________。
五、室外設(shè)施及防盜門窗的安裝規(guī)定
1、室外各種設(shè)施如空調(diào)、太陽能熱水器等,應(yīng)當(dāng)安裝在建筑設(shè)計預(yù)定的位置,尺寸不得超出設(shè)計要求。如原設(shè)計未預(yù)定位置,那么按照甲方指定的統(tǒng)一位置進行標(biāo)準(zhǔn)合理安裝??照{(diào)機冷凝水應(yīng)當(dāng)接入管道內(nèi),不得滴漏。
2、室外防盜門窗應(yīng)按規(guī)定安裝,不得違反有關(guān)法規(guī)。
3、_____________________________________________。
六、裝修材料與裝修垃圾的寄存、清運與處置
1、裝修材料應(yīng)寄存于裝修住宅室內(nèi)內(nèi),不得堆放在公共部位或公共場所,因裝卸需要暫時堆放的應(yīng)盡快清理;不及時清理的,經(jīng)甲方通知后,乙方或丙方仍未做出適當(dāng)安頓的,甲方有權(quán)進行處置,處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。
2、裝修垃圾清運采用以下第_________種方式:
(1)自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾;未按時進行清運的,甲方將代其進行清運,清運費用按_________元/車(缺乏一車按一車計)從裝修保證金中扣除。
(2)委托甲方清運。乙方或丙方應(yīng)在需清運垃圾前一天通知甲方,并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點;乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車,缺乏1車按1車計。
3、____________________________________。
七、裝修保證金及管理效勞費用
1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂,乙方即按以下規(guī)范向甲方交納裝修保證金:
住宅物業(yè)每戶_________元;
非住宅物業(yè)每戶_________元。
2、裝修項目完畢后,經(jīng)甲方檢查確認(rèn)無違章裝修、無損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的,甲方在驗收后_________天(不得超過30天)內(nèi)將裝修保證金退還乙方。
本站合同范文·建材訂貨合同范本·簡單裝修合同·工裝裝修合同·門面店面裝修合同·辦公室裝修合同·室內(nèi)裝修合同3、乙方按約定向甲方支付裝修效勞費_________元。
4、____________________________________。
八、其他約定
1、因裝修造成共用部位、共用設(shè)施設(shè)備損壞、共用管道梗塞、滲漏等,乙方應(yīng)當(dāng)立即組織修復(fù);造成經(jīng)濟損失的,乙方應(yīng)與受損人協(xié)商進行合理賠償。協(xié)商不成的,可申請仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責(zé)任的,乙方可向丙方追償。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
甲方(蓋章):___________乙方:________________
負(fù)責(zé)人(簽名):_________裝修人(簽名):_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方(蓋章):_________
負(fù)責(zé)人(簽名):_________
_________年____月____日
施工合同【篇六】
發(fā)包人(全稱):(下列簡稱甲方)
承包人(全稱):(下列簡稱乙方)
依照?中華人民共和國民法典》、?中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么,雙方就本建設(shè)項目施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、項目概況
項目名稱:
項目地點:
項目內(nèi)容:
二、項目承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
動工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量規(guī)范
項目質(zhì)量規(guī)范:到達國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求,并到達合格規(guī)范。
1、本項目執(zhí)行中華人民共和國現(xiàn)行?市政項目施工及驗收規(guī)定》、?建筑項目施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)范》等有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
2、本項目按現(xiàn)行?市政項目質(zhì)量檢驗評定規(guī)范》等到達合格等級。
五、合同價款
金額(大寫):暫定:(人民幣)¥:萬元
六、組成合同的文件
組本錢合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件
4、圖紙
5、預(yù)算書
雙方有關(guān)項目的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成局部。
七、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承當(dāng)項目質(zhì)量保修責(zé)任。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同訂立時間:
合同訂立地點:
本合同雙方約定:經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
發(fā)包方(全稱):(下列簡稱甲方)
承包方(全稱):(下列簡稱乙方)
依照?中華人民共和國民法典》、?中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么,雙方就20xx年度羅村移民項目施工事項協(xié)商一致,特立本合同:
一、項目概況:
二、項目承包范圍:
承包范圍:
三、合同工期:
動工日期:20xx年6月5日完工日期:20xx年7月15日合同工期總天數(shù)40天
四、質(zhì)量規(guī)范:
五、合同價款:
噴涂每平米用料10元、人工費4元
六、甲方的權(quán)利與責(zé)任:
1、對項目建設(shè)規(guī)范質(zhì)量和乙方進場及各種建筑材料的檢驗。
2、嚴(yán)格監(jiān)測項目施項目序與建筑規(guī)范,對乙方施項目序不標(biāo)準(zhǔn),項目規(guī)范質(zhì)量差等問題,有權(quán)責(zé)令其返工或停工,所造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對完工項目進行驗收和結(jié)算。
4、負(fù)責(zé)檢驗乙方進工地的各種建筑材料的質(zhì)量是否合格,如不合格,有權(quán)阻止不合格建筑材料進入工地。
5、本項目為全額抵押項目,乙方在完工以前,甲方不予付項目款。
六、乙方的權(quán)利與責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)組織有力的施工工隊,對項目進行施工建設(shè)。
2、施工中要嚴(yán)格按照甲方的要求及施工標(biāo)準(zhǔn)進行施工;杜絕劣質(zhì)項目和不合格的項目出現(xiàn),杜絕不合格的建筑材料進場。
3、在施工中出現(xiàn)不可預(yù)見項目時,應(yīng)及時向甲方反映情況。經(jīng)甲方確認(rèn)方可施工建設(shè)。
4、接受甲方的施工監(jiān)督、對甲方提出的要求和建設(shè)要及時予以整改糾正。
5、在施工過程中要加強管理,嚴(yán)格遵守各項施工平安規(guī)那么,如項目施工中所出現(xiàn)的一切工傷事格由乙方負(fù)責(zé)。
七、付款方式:
項目完工待有關(guān)部門驗收合格后,資金到位后再行付款。
八、項目保修:
項目完工驗收交工后保修期為一年,保修金為項目造價的15%。費用乙方負(fù)責(zé)。保修期滿后不出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,保修金一次付清。
合同中未盡事宜經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商同意后確定。
以上合同條款經(jīng)甲乙雙方共同同意后簽訂,從簽訂之日起生效,本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)1份,任何一方不得私自涂改和變更合同內(nèi)容,否那么所造成后果由涂改方負(fù)責(zé)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
發(fā)包方(下列簡稱甲方):
承包方(下列簡稱乙方):
根據(jù)?中華人民共和國民法典》、?中華人民共和國消費者權(quán)益愛護法》、?中華人民共和國價格法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本項目的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上達成如下協(xié)議:
第一條項目概況:
1.1裝修施工地點:
1.2住房結(jié)構(gòu):施工面積平方米。裝飾施工內(nèi)容:詳見?裝飾施工造價表》。
1.3項目承發(fā)包方式:_______________________。
1.4合同價款:本合同項目造價為(人民幣)_____________________________元(不含稅金),金額大寫:__________________________________________(詳見:?項目預(yù)算書》)
1.5項目工期:自______年____月_____日動工,至年___月_____日竣工,工期天。
第二條甲方工作
2.1動工前___3___天,為乙方入場施工發(fā)明條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原那么;
2.2提供施工期間的水源、電源;
2.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
2.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需折改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
2.5施工期間甲方仍需局部使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的捍衛(wèi)及消防等項工作;
2.6參與項目質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場驗收及項目竣工驗收。
第三條乙方工作
3.1施工中嚴(yán)格按照平安施工操作標(biāo)準(zhǔn)、防火規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量規(guī)范,按期保質(zhì)完成項目;
3.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3.3愛護好室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證上、下水管道的暢通;
3.4保證施工現(xiàn)場的整潔,項目完工后負(fù)責(zé)打掃施工現(xiàn)場裝修垃圾。
第四條項目變更
項目工程或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)項目費用及工期。
第五條材料供給
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
5.2按合同約定由乙方提供的材料應(yīng)保證質(zhì)量,主要項目材料達到施工現(xiàn)場前乙方應(yīng)通知甲方,雙方共同驗收。
第六條工期延誤
6.1對下列原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
1、項目量變化或設(shè)計變更;
2、不可抗力;
3、同意工期順延的其他情況;
6.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響項目質(zhì)量的,返工費用由甲方承當(dāng),工期順延。
6.3甲方未按期支付項目款,合同工期相應(yīng)順延。
6.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成項目質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承當(dāng),工期不順延。
第七條項目驗收和保修
本項目以施工圖紙、作法表明、設(shè)計變更和?建筑裝飾項目施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ73-91)、?建筑安裝項目質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一規(guī)范》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量驗收規(guī)范。本項目質(zhì)量應(yīng)到達國家質(zhì)量評定___________規(guī)范。
7.1雙方約定在施工過程中分下面幾個階段對項目質(zhì)量進行驗收:
1、隱蔽項目驗收
2、項目中期驗收
3、項目竣工驗收
乙方應(yīng)提前二天通知甲方加入驗收,階段驗收合格后填寫項目驗收單(見附表
四:?裝飾裝修項目驗收單》)。
7.2本項目自驗收合格雙方簽字之日起保修期為___2___年。驗收合格簽字并在乙方付清項目尾款后,填寫項目保修單____________。
第八條項目款支付方式
8.1雙方約定按以下方式支付項目款;
合同生效后,甲方按如下約定直接向乙方支付項目款:因本項目為辦公室裝修,工期緊,其特殊性,本項目進場即付50%的項目款,在木工進場安裝前付總項目45%,其余5%在項目結(jié)束時,一次性全付清。中期增加工程費用在工程結(jié)束前支付清。
8.2.項目進度過半指:在油漆項目材料進場之前。
8.3項目驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出項目結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫項目結(jié)算單(?裝飾裝修項目結(jié)算單》);并簽字,甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清項目尾款。
第九條違約責(zé)任
9.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承當(dāng)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用項目成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
9.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
9.4甲方未按期支付第二(三)次項目款的,每延誤一天向乙方支付違約金:應(yīng)付項目款金額的3。
9.5由于乙方原因,項目質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量規(guī)范,乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
9.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金:合同金額的3元。
第十條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按以下第___2___種方式解決:
①向金華市仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院提起訴訟。
第十一條附那么
11.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11.2本合同簽定后項目不得轉(zhuǎn)包。
11.3甲、乙方雙方直接簽定合同,本合同一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份。
11.4合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
熱門范文:水電安裝施工合同范本合集五篇
在這個飛速開展的社會,可少不了合同這個東西。簽訂合同前要盡量讓雙方認(rèn)可,達成雙贏。施工合同是建設(shè)單位與施工方或者承包施工方應(yīng)該簽署的協(xié)議。簽訂施工合同時不允許任何單位和個人進行非法干涉,則,值得推薦的經(jīng)典施工合同模板你收集了嗎?小編特地為大家精心收集和整理了“熱門范文:水電安裝施工合同范本合集五篇〞,僅供您在工作和學(xué)習(xí)中參考。
水電安裝施工合同(篇一)
業(yè)主(下列簡稱甲方):身份證:
聯(lián)系:
承包人(下列簡稱乙方):身份證:
聯(lián)系:
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照?合同法》等法律,在平等公平的情況下簽定如下合同
一、項目概況
項目地址:
項目時間:
項目內(nèi)容:乙方提供勞動力,按照雙方協(xié)商好的施工圖紙及要求,按時完成家裝水電項目。
具體有放樣,開槽,布線管,布線,布水管,測試,衛(wèi)浴五金,開關(guān)安裝,燈具安裝等
二、價格
甲方以人民幣元的價格,將此項目承包給乙方。
三、付款方式
甲方按乙方施工完成量付款,分四個階段(填寫工序,收到款項需填簽收條)
1、第一階段:完成付元
2、第二階段:完成付元
3、第三階段:完成付元
4、第四階段:工期結(jié)束無遺留問題付清余款
備注:竣工后,因乙方施工原因遺留問題,甲方可扣留局部款項,待乙方處理完后付清余款。
四、考前須知
1.甲方假設(shè)有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作,甲方假設(shè)無圖紙,須向乙方交代分明要求,乙方施工前,施工內(nèi)容雙方要到達認(rèn)可。
2.乙方開出精確的材料采購清單,甲方負(fù)責(zé)及時購置。
3.乙方自帶施工所需工具,并保證工具的平安性和良好使用性,乙方自行承當(dāng)工具損耗。
4.乙方應(yīng)平安施工,施工中未做平安措施而導(dǎo)致的生命財產(chǎn)損失,由乙方負(fù)責(zé)。
5.乙方每天完工后將自產(chǎn)的垃圾袋裝化,放在門口(或指定地點),甲方負(fù)責(zé)提供工具,垃圾搬運,及垃圾袋等耗品。
6.甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方施工質(zhì)量,乙方如無法到達甲方要求的施工工藝,甲方在結(jié)算費用后可無條件解除此合同。
7.施工中,如需改變施工計劃,在計劃可行前提下,乙方需配合甲方施工,造成項目量變化,以市場價進行多退少補。
8.未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
9.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商,協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
五、附加事項
甲方:乙方:
日期:
水電安裝施工合同(篇二)
甲方工程負(fù)責(zé)人:
水電安裝施工班負(fù)責(zé)人:
為了皇甫移民項目平安、質(zhì)量生產(chǎn),文明施工。特定下列責(zé)任條款,望自覺遵照執(zhí)行。
一、項目地點:
萬榮縣皇甫鄉(xiāng)
二、平安責(zé)任條款:
1、本項目水電工班組施工人員必須服從甲方現(xiàn)場管理和平安部門的統(tǒng)一指揮,不能盲目施工,違章作業(yè),凡不服從現(xiàn)場管理和平安部門的規(guī)章制度,所發(fā)生的一切平安事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
2、乙方必須每周星期一組織工人平安學(xué)習(xí),宣傳平安責(zé)任,提高工人的平安意識,保障職工的平安,質(zhì)量平安重于泰山,平安就是職工的生命。
3、各班組嚴(yán)格按照生產(chǎn)、平安合同,搭設(shè)自己所負(fù)責(zé)范圍的平安防護措施。
三、平安生產(chǎn)責(zé)任制
班組平安員,在班組長的領(lǐng)導(dǎo)和專職人員的指導(dǎo)下,隨時負(fù)責(zé)本組的平安生產(chǎn),催促和幫忙本組工人遵守平安操作規(guī)程和各項平安生產(chǎn)制度,組織好每日班前、班后的平安檢查。
四、平安生產(chǎn)制度
施工生產(chǎn)現(xiàn)場的情況是復(fù)雜的,必須密切注意避免工傷事故的發(fā)生,杜絕不平安因素的苗子。一般應(yīng)在下列幾方面加以防備:
1、在施工前,操作人員必須認(rèn)真檢查場地、道路、工具和設(shè)備等平安狀況,確認(rèn)平安后,才能進行操作。
2、工作時要精力集中,不準(zhǔn)與他人閑談、打鬧和嬉戲,不準(zhǔn)酒后操作。
3、現(xiàn)場施工操作人員,不準(zhǔn)赤腳工作,易燃、易爆品附近嚴(yán)禁吸煙、打火,不準(zhǔn)在磚垛下或其它危險處休息。
4、工作中禁止擅自亂挪亂拆已搭好的腳手架及風(fēng)纜繩等設(shè)施,嚴(yán)禁互相打賭逞強、昌險作業(yè)等。
5、遇有雷雨時,要離開高壓線2m以外,雨雪后施工時,應(yīng)采取防滑措施,并應(yīng)檢查架設(shè)工具是否有下沉,風(fēng)纜繩是否有松動,六級以上強風(fēng),嚴(yán)禁繼續(xù)高空作業(yè)。
6、施工現(xiàn)場、宿舍、倉庫、工棚等處,應(yīng)嚴(yán)格加強防火措施。
7、進入現(xiàn)場工人必須正確佩戴平安帽如發(fā)現(xiàn)罰款50元。
8、用電焊機要注意防火、防電。
9、每天上班前必須對施工電線、電路進行檢查,正常前方可上班。
10、如由施工操作不合理,違章作業(yè)出現(xiàn)的平安事故由乙方負(fù)責(zé)。
11、請按此責(zé)任書規(guī)定執(zhí)行,否那么一切后果責(zé)任自負(fù)。
五、協(xié)議一式兩份,
甲、乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方工程負(fù)責(zé)人:水電安裝施工班負(fù)責(zé)人:
水電安裝施工合同(篇三)
建設(shè)單位:
設(shè)計單位:
施工單位:
合同編號:
年月日
建設(shè)單位:〔簡稱甲方〕
地址:
施工單位:〔簡稱乙方〕
地址:
茲有xxx項目,經(jīng)過投標(biāo)、議標(biāo)、決定由乙方施工。根據(jù)?中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和?建筑安裝項目承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合本項目的實際情況,為了明確項目工程及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工工程順利完成的原那么。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
第一條:項目地點
第二條:項目內(nèi)容
第三條:承包方式
第四條:項目價款及調(diào)整
1.項目價款
2.發(fā)生下列情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整:
〔1〕甲方代表確認(rèn)的項目量增減;
〔2〕甲方代表確認(rèn)的設(shè)計變更或項目洽商;
〔3〕項目造價管理部門頒布的價風(fēng)格整;
〔4〕甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關(guān)損失;
〔5〕合同條款以外得其他增減或調(diào)整;
第五條:付款方式
第六條:合同工期
1.雙方商定總工期為天。
動工日期:年月日
竣工日期:年月日
2.如遇以下情況,經(jīng)甲方代表簽證后,項目可以順延。
〔1〕甲方不能按合同約定提供動工條件,
〔2〕項目量變化和設(shè)計變更;
〔3〕非乙方原因得氣超過4個小時以上時;停水停電停
〔4〕項目款未按時支付;
〔5〕不可抗力〔如地震臺風(fēng)火災(zāi)等〕
3.由甲方責(zé)任造成的工期延誤,甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用,相應(yīng)順延工期。
4.乙方如無正當(dāng)理由拖延工期,每超過一天罰款xxxx元,反之每提前一天獎勵xxxxxx元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條:項目質(zhì)量要求:
第八條:材料設(shè)備:
第九條:項目施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任
1.甲方:
〔1〕進場前3天內(nèi),甲方必須將施工現(xiàn)場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地,并在乙方進場前辦妥本項目報建和消防以及施工許可證等有關(guān)手續(xù);
〔2〕負(fù)責(zé)解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;
〔3〕按時支付項目款項;
〔4〕協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關(guān)系及施工次序,保證乙方順利施工;
〔5〕組織有關(guān)單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底;
〔6〕組織施工現(xiàn)場的隱蔽項目變更項目的驗收和簽證工作;
〔7〕負(fù)責(zé)本項目波及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;
〔8〕組織項目竣工驗收工作。
2.乙方:
〔1〕做好施工組織管理及向甲方提供項目進度情況;
〔2〕做好施工平安防備措施,確保施工平安;
〔3〕負(fù)責(zé)做好材料、設(shè)備的采購和保管工作;
〔4〕遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,經(jīng)甲方代表同意,需辦理有關(guān)手續(xù)的,由甲方承當(dāng)由此發(fā)生的費用,因乙方責(zé)任造成的罰款除外;
〔5〕加入項目竣工驗收工作。
第十條:保修
保修期限:項目竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本項目保修期為個月。
第十一條:項目停建或緩建:
1.因政策調(diào)整,人力不可抗力及甲.乙雙方之外原因?qū)е马椖客?緩建,是合同不宜繼續(xù)履行,雙方應(yīng)簽訂項目停緩建協(xié)議。
2.項目停緩建后,乙方應(yīng)妥善做好已完工和已購材料設(shè)備器具的愛護及移交工作,并將自有機械設(shè)備,以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件,并支付撤出的一切費用,同時按合同支付已完項目價款和賠償乙方有關(guān)損失。
3.已訂貨的材料設(shè)備器具等款項,由甲方承當(dāng),應(yīng)退貨的由訂貨方負(fù)責(zé)退貨,不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承當(dāng)。
第十二條:其它
1.如甲方要求變更項目內(nèi)容,改變安裝范圍及條件,應(yīng)征得乙方的同意,并辦理書面簽證〔為合同附件〕項目竣工驗收后按實際項目量結(jié)算,否那么乙方有權(quán)拒絕設(shè)計和施工。
2.項目款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號,否那么因此引起的法律糾紛由甲方負(fù)責(zé)全部責(zé)任。
第十三條:合同生效與終止
本合同自甲乙雙辦法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完項目驗收交接和竣工結(jié)算后,除有關(guān)保修條款仍生效外,其它條款即告終止,保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
第十四條:本合同一式2份,其中:甲方1份,乙方1份,均具有同等法律效力。
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
甲方蓋章:乙方蓋章:
甲方簽字:乙方簽字:
年月日
水電安裝施工合同(篇四)
甲方:_______
乙方:_______
経雙方協(xié)商,甲方將水電安裝項目承包給乙方施工,為界定雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公平誠信原那么,雙方達成一致訂立本合同。
一、施工總體要求:
確保項目既定質(zhì)量等級達標(biāo);確保工期完工;確保施工現(xiàn)場平安文明標(biāo)準(zhǔn),事故率為零;確保材料質(zhì)量合格不超標(biāo);確保與其它工地、工種在施工中的協(xié)調(diào)配合,要絕對服從甲方施工管理人員的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)。
二、承包方式及承包范圍:
1、承包方式:包工
2、承包內(nèi)容和范圍:(1)本項目強電、給排水預(yù)埋項目;
(2)本項目施工圖紙包含的強電和給排水安裝項目;
(3)避雷針焊接和預(yù)埋;
(4)臨時設(shè)施的水電。
三、計價與付款:
1、計價方式:按建筑面積_______元/㎡包干價計算。
2、計價內(nèi)容:人工費、必備施工機具、現(xiàn)場材料二次轉(zhuǎn)運費、管理費、平安生產(chǎn)與文明施工費、進場退場費、意外工傷保險費、材料場地清理費等,甲方除包干價外不再承當(dāng)其他任何費用。
3、付款方式:動工日期起,按實際施工人員每人10天支付根本生活費250元,余款在完工并驗收合格后30日內(nèi)付清。
四、施工質(zhì)量要求:
乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)資料和施工標(biāo)準(zhǔn)施工,確保項目質(zhì)量到達合格。服從甲方技術(shù)質(zhì)量、平安人員的監(jiān)督檢查,抓好質(zhì)量事前控制。
五、工期要求:從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。按土建施工進度完成承包的施工內(nèi)容(包括配合臨時水電安裝),未按時完成的將每天罰款500元。施工過程中必須按甲方的施工進度表,配合相關(guān)工種進度銜接,假設(shè)單方原因影響項目進度銜接必須承當(dāng)每天_______元的罰款。如甲方原因影響工期,按影響天數(shù)順延。
六、乙方的義務(wù)和責(zé)任:
1、在施工中要服從甲方管理人員的生產(chǎn)指揮和管理,工作時間要服從與施工質(zhì)量和施工進度的需要,對不服從生產(chǎn)指揮,屢教不改的甲方有權(quán)清退出場。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、設(shè)備,由于安裝質(zhì)量原因須返工工程,承當(dāng)工料損失費用,且不延長工期。
3、每完成一道施工工序后,甲方進行檢驗,假設(shè)達不到合同質(zhì)量要求規(guī)范,乙方應(yīng)立即整改,如限期內(nèi)拒不整改或中途退場,甲方有權(quán)另外安頓施工,返工人工費用按人工單價的兩倍計算,返工材料費按實際發(fā)生金額計算,均從乙方項目款中扣除。
4、食宿費均由乙方自理。
5、按文明施工要求,設(shè)備、材料必須按文明工地的要求地點寄存和堆碼,對殘留物及施工垃圾必須及時去除干凈,做到工完場清,不另計費。乙方不去除時,甲方另外安頓打掃,打掃費按人工費用單價的兩倍計算,從乙方項目款中扣除。
6、必須按合同完成承包工程施工,無特殊原因中途退場屬違約行為,必須承當(dāng)所包項目30%罰款。
7、負(fù)責(zé)人必須堅守在施工崗位對所承包的工程進行全過程管理,離動工地必須向工程經(jīng)理請假,并指明代理人員負(fù)責(zé)臨時管理,允許后才能離開。
8、在施工中除了接受甲方管理人員和現(xiàn)場監(jiān)理人員外,未經(jīng)甲方許可,不得與建設(shè)方、監(jiān)理方、設(shè)計方或質(zhì)檢部門建立工作關(guān)系或超越范圍處理問題。
七、甲方的義務(wù)和責(zé)任
1、為確保施工質(zhì)量,向乙方提供相應(yīng)的技術(shù)圖紙和技術(shù)資料,并進行技術(shù)交底,提供技術(shù)指導(dǎo)、效勞和監(jiān)督。
2、工程管理人員在施工中不得違章指揮,或強令乙方進行冒險和危害身體健康的作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)與建設(shè)方、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工關(guān)系。
4、按合同具體條款足額支付給勞務(wù)人員生活費,乙方不得拖欠工人生活費。
5、及時向乙方提供合格材料,保證項目施工的需要。
八、平安施工及文明施工
(1)、乙方在確保施工質(zhì)量的同時必須狠抓平安生產(chǎn),加強對所轄職工的平安教育和管理。
(2)、遵守平安紀(jì)律和操作標(biāo)準(zhǔn),避免和杜絕觸電事故。上崗時必須戴平安帽;嚴(yán)禁酒后上崗和穿拖鞋,打赤膊上崗,遵守文明工地管理制度;不準(zhǔn)擅自亂拉亂接用電,現(xiàn)場不準(zhǔn)生明火。凡施工期間發(fā)生平安事故,均由乙方承當(dāng)一切責(zé)任。
(3)、嚴(yán)禁在工地聚眾賭博、打架、斗毆,凡違反規(guī)定,出現(xiàn)一次罰款_______元,情節(jié)嚴(yán)重的交當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚?,并由乙方承?dāng)一切責(zé)任。
九、其他
本合同附表是合同的不可分割的局部。未盡事宜,雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議作為本合同的組成局部。
本合同壹式肆份,甲方兩份,乙方貳份,具有同等的法律效力。
此合同雙方蓋章簽字生效。項目工程完工驗收合格、款項付清后自行作廢。
甲方(蓋章):_______乙方(蓋章):_______
甲方代表(簽字)_______乙方代表(簽字)_______
_______年_______月_______日
水電安裝施工合同(篇五)
發(fā)包方〔甲方〕:__________________
分包方〔乙方〕:__________________
根據(jù)?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原那么,達成如下協(xié)議,特簽訂本項目分包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條:項目名稱:
第二條:項目地點:
第三條:項目內(nèi)容及范圍:項目的給排水項目、強弱電氣、防雷項目安裝。
第四條:承包方式:甲方將所有給排水項目、強弱電氣、防雷項目安裝項目采取包清工的方式承包給乙方。
第五條:結(jié)算方式:以建筑面積為準(zhǔn)。
第六條:工期
總工期按建設(shè)方、甲方的要求執(zhí)行。施工期間預(yù)留預(yù)埋與土建結(jié)構(gòu)同步。
第七條:項目質(zhì)量
合格,到達設(shè)計和國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收的標(biāo)準(zhǔn)要求;
第八條:項目款支付
按甲方和建設(shè)方簽訂的主合同項目款支付方式執(zhí)行。
第九條:設(shè)備材料供給
1、項目所需要材料、輔料由甲方組織施工。
2、乙方提前十天提出材料方案。
第十條:文明施工
1、在施工中,甲方應(yīng)貫徹執(zhí)行JGJ59-99規(guī)范及公司制訂的平安生產(chǎn)管理方法,嚴(yán)禁違章指揮,有權(quán)制止施工現(xiàn)場的違章操作、違章作業(yè)。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守云南省人民政府關(guān)于加強承包生產(chǎn)和項目中的平安規(guī)定,堅持承包生產(chǎn)必須承包平安的原那么。甲方應(yīng)向乙方人員進行入場平安教育,并就平安技術(shù)措施等有關(guān)事宜,向乙方負(fù)責(zé)人交底。
3、乙方進入承包施工現(xiàn)場的施工人員必須事先登記注冊,并合乎建委等相關(guān)政府職能部門對崗位證書的要求。報甲方備案,對承包的勞務(wù)項目乙方應(yīng)制定出具體的平安技術(shù)措施計劃,確定專人負(fù)責(zé)平安工作。
4、凡乙方施工人員進入現(xiàn)場,必須遵守國家及甲方有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)章制度。甲方在檢查生產(chǎn)和平安時發(fā)現(xiàn)不平安因素。應(yīng)立即向乙方代表提出,監(jiān)督整改。
5、凡有不適應(yīng)高處作業(yè)者〔心臟病、高血壓、癲癇病、貧血病等〕以及16周歲下列未成年者、50周歲以上的老年工及女工,不準(zhǔn)隨隊入場施工,違者自行負(fù)責(zé)。
第十一條:乙方職責(zé)
1、乙方必須服從甲方的質(zhì)量、生產(chǎn)進度和平安等方面的工作安頓,施工中嚴(yán)格按甲方提供的施工圖〔含設(shè)計變更通知單、技術(shù)變更核定單〕和技術(shù)交底要求進行施工。對現(xiàn)場管理人員和監(jiān)理人員、建設(shè)單位提出的整改意見認(rèn)真落實整改。
2、乙方有責(zé)負(fù)責(zé)配合其它各工種的施工,不得影響后續(xù)工序施工,并為后續(xù)工序的施工發(fā)明條件。
3、乙方有責(zé)任配合甲方施工現(xiàn)場的平安文明施工和現(xiàn)場各種材料的管理工作。
4、乙方必須保證所承當(dāng)?shù)捻椖抗こ痰馁|(zhì)量合乎國家施工驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗規(guī)范。
5、乙方負(fù)責(zé)和建設(shè)單位辦理乙方承當(dāng)項目的結(jié)算工作。
6、乙方負(fù)責(zé)完善所承當(dāng)項目的資料工作,并協(xié)助完成檔案歸檔驗收工作。
第十三條:工傷
甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守承包生產(chǎn)必須承包平安的原那么。乙方在施工中所發(fā)生的違規(guī)、違章作業(yè)造成傷、殘、死亡事故,由乙方自行負(fù)責(zé)并承當(dāng)由此造成的一切責(zé)任。
第十四條:治安、防火
1、甲、乙雙方分別確定甲方,乙方為治安防備負(fù)責(zé)人、防火負(fù)責(zé)人。
2、乙方入場一周內(nèi),必須向所屬人員進行遵紀(jì)守法和遵守甲方工程部治安管理有關(guān)制度的宣傳教育。
3、乙方人員內(nèi)部治安糾紛、案件、事故,由乙方負(fù)責(zé)查辦,如波及甲方人員,那么必須派員與甲方配合查處。
4、甲方工程部有權(quán)對乙方進行防火平安檢查、催促,查處防火違法行為,乙方人員因違章引起火警、火災(zāi),除對責(zé)任人員依法查處外,發(fā)生一次未遂火警,罰款100元,一般火災(zāi)事故,罰款300~800元。
第十五條:在合同履行中假設(shè)發(fā)生爭議,解決方式:
1、雙方協(xié)商解決。
2、向市建設(shè)仲裁委員會申請仲裁,或區(qū)勞動局解決。
第十五條:其它
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方協(xié)商。
甲方〔簽章〕:_________乙方〔簽章〕:_________
法定代表人〔簽字〕:_________法定代表人〔簽字〕:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
[熱門]施工合同簡易版本二篇
用通俗的話來說:合同是我們簽署的一份保障自己的協(xié)議。簽訂合同前要盡量做到彼此稱心。施工合同主要是圍繞雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。簽訂施工合同是一種法律行為,則,對于施工合同的撰寫你是否毫無頭緒呢?下列是小編收集整理的“[熱門]施工合同簡易版本二篇〞,供大家借鑒和使用,希望大家分享!
施工合同簡易版本(篇一)
發(fā)包單位:〔下列簡稱甲方〕
承包單位:〔下列簡稱乙方〕
因甲方承包的項目的需要,現(xiàn)將該項目局部分項承包給乙方,雙方本著平等、自愿、公平、公道和誠信的原那么就本協(xié)議各項條款協(xié)商達成一致并訂立如下協(xié)議以資甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、項目工程:
二、項目地點:
1、承包方式及范圍:
2、勞務(wù)大包,含本項目局部勞務(wù)費用、輔材、耗材、周轉(zhuǎn)材料〔包括木板、方木〕機械設(shè)備,如塔吊、施工電梯、攪拌機、鋼筋機械,各種小型工具材料現(xiàn)場運費。臨時辦公用房〔不含甲方辦公用房〕配電總柜一級電箱下列所有電線、電纜、照明用具,配電箱,所有工人的人身意外傷害保險,特殊工種上崗證的費制。
3、承包范圍:主體項目如木工、鋼筋工、砼工、二次結(jié)構(gòu)如:砌磚、預(yù)制過梁、欄板、構(gòu)造柱,粉刷項目如〔內(nèi)端粉刷,外端粉刷、細托毛、上爐渣、屋面找平〕。室外1.5米以內(nèi)的散水不包括散水以外的項目。
4、乙方不包括:鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿添加劑、植筋膠、防水、門商,外墻保溫材料及人工費,室內(nèi)外油漆涂料,地板磚,廚房瓷磚、衛(wèi)生問瓷片、水電暖安裝、樓梯扶手。室內(nèi)外回填土方等。
5、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供水電到位,道路通暢、硬化及施工場區(qū)平安圍護和住房,排除外部干擾。
三、合同T期處分條款:
1、年月年月日完工。
2、由于乙方原兇造成工期延誤,甲方給予乙方每延誤一天,按壹仟元人民幣的處分,南于氣候和不可抗力原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延。屬于甲方原因造成的誤工、停工、資金缺乏、手續(xù)不全、材料供給不及時,水電安裝跟不上,誤工費按入場人員名單每人每天貳佰元計算。〔包括塔吊、鋼管、扣件、絲桿等所有租賃費由甲方承當(dāng)〕。
四、安傘生產(chǎn),文明施工。
〔一
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 環(huán)境管理在企業(yè)發(fā)展中的作用研究
- 生產(chǎn)流程優(yōu)化基于數(shù)據(jù)的決策支持方案
- 珠寶鑒定與法律法規(guī)關(guān)系解析
- 安保安全措施方案
- 2023九年級化學(xué)下冊 第九章 現(xiàn)在生活與化學(xué)9.4 化學(xué)物質(zhì)與健康第3課時 治病用的藥品、防范有害化學(xué)物質(zhì)、保護身體健康說課稿 科粵版
- Unit1 Making friends Part A Letters and sounds(說課稿)-2024-2025學(xué)年人教PEP版(2024)英語三年級上冊
- 3 學(xué)習(xí)有方法 說課稿-2024-2025學(xué)年道德與法治三年級上冊統(tǒng)編版
- Unit 3 Fascinating parks Discover Useful Structures 說課稿 -2024-2025學(xué)年高中英語人教版(2019)選擇性必修第一冊
- 《2 拉拉手交朋友》說課稿-2023-2024學(xué)年道德與法治一年級上冊統(tǒng)編版
- 2023六年級數(shù)學(xué)上冊 三 分?jǐn)?shù)除法 1分?jǐn)?shù)除法第1課時 倒數(shù)的認(rèn)識說課稿 西師大版
- 貨運有限公司2024年春節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)方案
- 2024年孝感中小學(xué)教師招聘真題
- 社交禮儀-儀態(tài)禮儀
- 2024暑期夏日露營潮趣互動音樂節(jié)(唱享潮夏旋律季)活動策劃方案
- 臨床成人ICU患者外周動脈導(dǎo)管管理要點
- 2024年長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院單招職業(yè)適應(yīng)性測試題庫及參考答案
- 死亡病例討論模板
- 《讓學(xué)生創(chuàng)造著長大》讀書心得
- 畢業(yè)旅游活動設(shè)計與實施方案
- 宜城安達特種水泥有限公司雙寨子礦區(qū)鋁土礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與生態(tài)復(fù)綠方案
- 2024-2026招商信諾人壽中國健康指數(shù)白皮書
評論
0/150
提交評論