承攬合同范本15篇

承攬合同范本15篇（勞務(wù)承攬合同模板）承攬合同范本1托付方：紡織器材廠（甲方）承攬方：電鍍廠（乙方）加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價(jià)格、交貨期：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方依據(jù)甲方供應(yīng)圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方供應(yīng)的加工件允許損壞千分之，但損壞件必需歸還甲方。原料供給：加工用鋅塊由甲方供給。交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)來回運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。結(jié)算方式：通過銀行托收。違約責(zé)任：甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。甲方：紡織器材廠乙方：電鍍廠法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）地址：―地址：—銀行帳號：銀行帳號：—年—月—日承攬合同范本2合同編號：甲方：乙方：鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運(yùn)車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方供應(yīng)接送工人上下班和廠區(qū)通勤的效勞事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。第一條效勞機(jī)動車輛的型號、噸位及機(jī)械狀況其次條給付效勞費(fèi)的金額、時(shí)間及方法1、甲方向乙方支付的效勞費(fèi)詳見合同附件（行車路途表），該效勞費(fèi)為包干價(jià)，除此之外甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。2、甲方依據(jù)乙方實(shí)際出勤量為乙方辦理結(jié)算，同時(shí)乙方向甲方供應(yīng)相應(yīng)價(jià)款的油票。第三條甲方的權(quán)利義務(wù)甲方應(yīng)按時(shí)給付乙方效勞費(fèi)。甲方有權(quán)催促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。第四條乙方的權(quán)利義務(wù)乙方保證車輛設(shè)備和車容完好，能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。乙方依據(jù)甲方的詳細(xì)支配，按時(shí)按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)（接送、通勤路途及站點(diǎn)詳見合同附件，如有變動雙方另行確認(rèn)）。乙方車輛在為甲方效勞期間不得拉運(yùn)與甲方無關(guān)員工及人員，否那么經(jīng)甲方核實(shí)后，甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的效勞費(fèi)外，乙方在向甲方供應(yīng)效勞的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費(fèi)用，否那么經(jīng)甲方核實(shí)后，甲方有權(quán)處以每次1010元的罰款。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通平安法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，以保證行車平安，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)生平安事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資酬報(bào)的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)甲方支付、墊付款項(xiàng)雙倍數(shù)額的違約金。乙方細(xì)致閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項(xiàng)要求，如有違反，乙方自愿承受甲方的相關(guān)懲罰。第五條爭議解決雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。第六條其它本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路途表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。甲方（章）：乙方：居處：居處：居民身份證號碼：——托付代理人：―托付代理人：電話：電話：簽約時(shí)間：_年月日簽約時(shí)間：年月—日承攬合同范本3甲方：—汽車有限公司居處地：法定代表人：電話：乙方：居處地：法定代表人：電話：鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車修理效勞等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后效勞的豐富客戶資源積累以及修理效勞經(jīng)歷。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商相同，就共同合作開辦修理售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：、合作工程標(biāo)的：修理售后效勞。二、合作時(shí)間及地址:年月日至年月曰。地址：〔詳見附圖〕，其中車間〔平方米〕，鈑金、噴漆〔平方米〕，接待室〔平方米〕。三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實(shí)物第4頁共52頁折價(jià)人民幣萬元及現(xiàn)金人民幣萬共萬元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià)萬及現(xiàn)金萬共出資萬元作為投資。雙方約定：雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作工程的共有財(cái)產(chǎn)。設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營汽車的汽車修理售后效勞工程。原那么上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和修理效勞部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和修理效勞部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及安排方式：公司合作工程的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶〔含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶〕，合作工程經(jīng)營收入扣除本錢〔場租分?jǐn)偣こ?、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費(fèi)用〕后盈號按甲方％、乙方％共同享有和擔(dān)當(dāng)。六、合作工程經(jīng)營場地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場地費(fèi)為萬元，合作工程專用帳戶須分?jǐn)偧追綀龅刭M(fèi)每年萬元整，由甲方供應(yīng)正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度起先，合作工程按每年萬元分?jǐn)倛龅刭M(fèi)，于每年月日前入帳。七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作工程中提取設(shè)備折舊。詳細(xì)折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。八、雙方責(zé)任：〔一〕、甲方：接著開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有修理業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)擔(dān)當(dāng)修理行業(yè)管理及保險(xiǎn)、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的修理業(yè)務(wù)中?！捕?、乙方：將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作工程中。為奔馳、寶馬車輛修理做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。開發(fā)客戶并介紹給甲方。九、特殊約定：原—汽車場地系為爭取〃4s〃品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參加權(quán)。在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)〔除夕卜〕內(nèi)與第三方就本工程進(jìn)展合作。自合作協(xié)議生效后，因修理投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同擔(dān)當(dāng)。雙方協(xié)商相同，可以解除本協(xié)議，互不擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。依據(jù)經(jīng)營須要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作工程增開新店，乙方無正值理由不得拒絕。十、違約責(zé)任：①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計(jì)〕。任何一方就本合作工程事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方全部。任何一方無正值理由不得提前解約。否那么另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計(jì)〕。十^一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成那么由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。甲方：乙方：法定代表人：代理人：承攬合同范本4甲方〔定作方〕：乙方〔承攬方〕：甲、乙雙方本著同等互利經(jīng)過協(xié)商相同的原那么，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工全部須要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn)，〔詳見附件《雕花單價(jià)表》〕。二、甲方為乙方供應(yīng)加工場地，水電，鑼機(jī)，打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所須要的手工制作雕刻工具。三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所須要的工人由乙方自行聘請及管理?！舶üべY及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理〕。四、甲方向乙方供應(yīng)雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。五、乙方嚴(yán)格遵照甲方供應(yīng)的樣品或設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)展加工，甲方供應(yīng)的樣品或設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谡顩r下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由甲方自行確定是否變更設(shè)計(jì)圖紙或樣品。六、交貨期：從甲方供應(yīng)雕花木料日起，同一款式套的天內(nèi)必需完工，套以下的天內(nèi)必需完工,套以下的天內(nèi)必需完工。特別狀況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工，非標(biāo)的必需在兩天內(nèi)完工。七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必需賜予協(xié)作與幫助。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，乙方必需負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)展刁難或進(jìn)展賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必需完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn)，方可結(jié)算加工費(fèi)。九、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品，乙方必需在下月號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財(cái)務(wù)部予以確認(rèn)，甲方在下月底日前將當(dāng)月加工費(fèi)以付款方式付給乙方。八、違約責(zé)任：1、乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計(jì)算，每耽擱一天，按其價(jià)款總額的%計(jì)算，還應(yīng)當(dāng)接著履行合同。2、乙方不得供應(yīng)甲方的產(chǎn)品把戲給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否那么甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的組成局部。十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或托付人簽定蓋章之日生效。甲方〔簽名蓋章〕：乙方〔簽名蓋章〕：—年—月—日—年—月—日承攬合同范本5承攬方：定作方：定作方托付承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：其次條加工成品質(zhì)量要求：。［加工定作物品，須要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)〕第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：〔1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定原材料，并承受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者運(yùn)用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，削減價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交〔提〕日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行?！车谒臈l技術(shù)資料，圖紙供應(yīng)方法：〔］.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)剛好通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并剛好通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料，圖紙等?！车谖鍡l價(jià)款或酬金：［價(jià)款或酬金，遵照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定?！车诹鶙l驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：〔1,遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程的，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方運(yùn)用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明?！车谄邨l交〔提〕貨的時(shí)間和地點(diǎn)：〔1，交〔提］定作物期限應(yīng)當(dāng)遵照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交〔提〕定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2,交〔提〕定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。〕第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他：〔如:1.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等?！车谑l承攬方的違約責(zé)任:，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的.，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊須要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再須要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元；〔合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金〕以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價(jià)款總值的%〔10%—30%幅度〕或酬金總額的%〔20%--60%幅度〕違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位〔人〕，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位〔人〕外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十，擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方的未履行局部價(jià)款總值的%〔10%—30%幅度〕的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的%〔20%---60%的幅度〕違約金。三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬報(bào)、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬報(bào)、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位〔人〕，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)米納踴躍措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方耽擱承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以干脆向人民法院起訴。本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，交〔如經(jīng)簽證或公證，那么應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定作方：［蓋章］代表人：［蓋章］地址：電話：開戶銀行：帳號：承攬方：［蓋章］代表人：［蓋章］地址：電話：開戶銀行：帳號：年月日訂承攬合同范本6甲方〔承租方〕：乙方〔出租方〕：因甲方演出需求，租用乙方演出器材設(shè)備，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商相同，簽訂本合同。第一條：承攬甲方活動的工程：1、舞臺搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。3、活動所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；4、活動現(xiàn)場的錄像。其次條：租賃設(shè)備概況設(shè)備的名稱見附表1和附表2租賃用途：演出所用。運(yùn)用時(shí)間：20年月日、安裝時(shí)間：20年月日起先，音響LED屏14日上午9時(shí)前交付運(yùn)用安裝地點(diǎn)：信和源華庭廣場拆卸時(shí)間：20年月曰12時(shí)前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。第三條：租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作、租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方擔(dān)當(dāng)、第四條：租賃設(shè)備的運(yùn)用及規(guī)定1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理運(yùn)用，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備運(yùn)用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時(shí)間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成、2、乙方應(yīng)依據(jù)演出的作息時(shí)間，合理支配設(shè)備的修理、保養(yǎng)〔費(fèi)用自負(fù)〕，確保演出正常運(yùn)用、3、由甲方自身緣由造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負(fù)責(zé)賠償、4、甲方應(yīng)當(dāng)踴躍協(xié)作乙方整理場地，供應(yīng)電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。第五條：平安與治安1、甲方必需確保演出場地四周的平安保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)、〔由乙方造成的緣由除外〕。2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。甲方：乙方：承攬合同范本7（甲方）：（乙方）：鑒定地點(diǎn)：xx縣鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商相同，訂立本合同。第一條、運(yùn)輸效勞要求甲方供應(yīng)兩輛車為乙方供應(yīng)汽車站運(yùn)輸效勞，車輛狀況分別為：1、廠牌車型，營運(yùn)證號碼，發(fā)動機(jī)號，車架，2、廠牌車型，營運(yùn)證號碼，發(fā)動機(jī)號，車架。其次條、效勞期限期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計(jì)天。第三條、效勞費(fèi)用合同總費(fèi)用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在效勞期滿后60天內(nèi)一次性付清。第四條、甲方責(zé)任1、負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常狀況下，合同中未注明的事宜，甲方自行擔(dān)當(dāng)責(zé)任。2、甲方供應(yīng)的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部擔(dān)當(dāng)。假如甲方運(yùn)用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸效勞活動，乙方可保存向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。3、在效勞期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T遵照乙方制定的行車打算，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車打算上簽字，作為履行合同的原始記錄。4、負(fù)責(zé)效勞期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。5、負(fù)責(zé)機(jī)動車第三者責(zé)任保險(xiǎn)、車輛損失保險(xiǎn)、司乘座位保險(xiǎn)、玻璃破裂保險(xiǎn)等。6、假如效勞車輛在效勞期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并擔(dān)當(dāng)事故的賠償責(zé)任。乙方不擔(dān)當(dāng)事故車輛的任何法律責(zé)任。7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政懲罰規(guī)定》進(jìn)展汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。8、甲方保證供應(yīng)禮貌、周密、易懂、易承受的全方位效勞，遵照乙方供應(yīng)的行車打算執(zhí)行。9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將效勞車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行供應(yīng)一樣型號的車輛完成運(yùn)輸效勞義務(wù)。10、效勞期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，平安行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。11、甲方不得利用效勞車輛進(jìn)展違法犯罪活動，不得將已供應(yīng)給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必需對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。12、效勞期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。13、正常駕駛時(shí)發(fā)覺車輛運(yùn)用異樣或技術(shù)故障應(yīng)停頓運(yùn)行并通知乙方，并剛好采納補(bǔ)救措施，確保行車打算的執(zhí)行，否那么甲方必需擔(dān)當(dāng)乙方的一切損失。14、假設(shè)發(fā)生事故，甲方應(yīng)馬上與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險(xiǎn)公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行擔(dān)當(dāng)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。15、發(fā)生交通事故應(yīng)馬上通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，愛護(hù)好現(xiàn)場，擔(dān)當(dāng)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后缺乏的局部。事故期間不計(jì)算效勞費(fèi)。乙方不擔(dān)當(dāng)甲方效勞車事故的一切責(zé)任（包括連帶責(zé)任）。16、甲方中途如不能按約定供應(yīng)車輛，甲方需退還乙方未運(yùn)用期的效勞費(fèi)并付全部效勞費(fèi)10%的違約金。第五條、乙方責(zé)任1、遵照乙方傳播的須要，負(fù)責(zé)制定行車打算，并提交給甲方。2、遵照乙方傳播的須要，負(fù)責(zé)對效勞車輛進(jìn)展包裝。3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方供應(yīng)駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限運(yùn)用時(shí)間支付甲方運(yùn)用費(fèi)并付全部運(yùn)用費(fèi)10%的違約金。第六條、糾紛解決方式1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所供應(yīng)的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成局部。3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商相同的予以變更或解除。第七條、特殊約定1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需供應(yīng)能夠履行本合同運(yùn)輸效勞義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，接著完成行車打算。2、效勞期間，甲方擔(dān)當(dāng)妥當(dāng)保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，假設(shè)發(fā)生車輛被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。甲方：乙方：單位名稱（章）:單位名稱（章）:單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：電話：電話：20xx年xx月xx日承攬合同范本8甲方：托付方代表：乙方：承攬方代表：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方同等協(xié)商相同，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)展約定，雙方將共同遵守，詳細(xì)條款如下：一、承攬制作范圍。乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備必須工作經(jīng)歷、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)展承攬統(tǒng)一制作，同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果，即按時(shí)制作完成，且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方供應(yīng)詳稿和設(shè)計(jì)要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。二、合同期限。本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。三、承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算和支付方式。3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù)，詳細(xì)制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展結(jié)算，核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí)，甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新，且乙方應(yīng)剛好對已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)展重作和修理，相關(guān)費(fèi)用另外商定。3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按必須方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)（詳細(xì)方式和比例、由雙方另外商定），并且乙方應(yīng)剛好無條件返工，直至制作合格完畢。3.4如在承攬修理過程中，出現(xiàn)不行抗力和難以預(yù)見的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)展業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里，清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支，再由雙方按實(shí)際狀況而定。四、違約責(zé)任。4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，那么無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)，并應(yīng)賠償甲方由此遭遇一切經(jīng)濟(jì)損失。4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成，那么甲方有權(quán)要求乙方重作返工。4.3在合同期限內(nèi)，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。4.4在合同期限內(nèi)，由于乙方的制作承攬實(shí)力下降、返工和不合格率提高時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無法進(jìn)展整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。4.5在合同期限內(nèi)，如乙方提前解除本合同，應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按必須要求交接和歸還甲方的物品。否那么，乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)，并按甲方的實(shí)際損失擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行擔(dān)當(dāng)責(zé)任。六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：乙方：代表：代表：承攬合同范本9訂做方〔以下簡稱需方〕：承攬方〔以下簡稱供方〕：訂做方托付承攬方加工25米箱梁芯模模板，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：〔此合同單價(jià)為稅前價(jià)〕品名規(guī)格數(shù)量單位重量〔噸〕單價(jià)元/噸價(jià)款〔元〕備注箱梁芯模25米正交2套11700077000約計(jì)重量總計(jì)總金額〔大寫〕柒萬柒仟元整二、技術(shù)資料供應(yīng)方法：需方供應(yīng)標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；三、質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并協(xié)作甲方的監(jiān)視檢查；四、交貨地點(diǎn)：供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨；五、交貨時(shí)間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，其次套芯模10月13日交貨。六、計(jì)量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)展結(jié)算；七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)〔以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)〕。八、標(biāo)的物全部權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方全部。九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場，供方協(xié)助配貨，供方擔(dān)當(dāng)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方擔(dān)當(dāng)。十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。十^一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。訂做方：承攬方：單位：單位：法定代理人：法定代理人：托付代理人：托付代理人：電話：電話：開戶行：戶名：帳號：卡號：郵編：郵編:簽訂時(shí)間：承攬合同范本10甲方〔定作人〕:地址:代理人：聯(lián)系電話：乙方〔承攬人〕：產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司地址：代理人：聯(lián)系電話：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠懇信用的原那么，現(xiàn)就甲方托付乙方承攬工業(yè)設(shè)計(jì)工程，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程名稱及效勞內(nèi)容1、工業(yè)設(shè)計(jì)2、效勞內(nèi)容包括：；〔1〕外觀造型設(shè)計(jì)；〔2〕彩色及絲印等設(shè)計(jì)；〔3〕構(gòu)造設(shè)計(jì)；〔4〕手板、模具加工及生產(chǎn)樣機(jī)制造過程的跟進(jìn)和質(zhì)量限制。二、設(shè)計(jì)要求及工程打算進(jìn)度1、設(shè)計(jì)要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件；2、工程各個(gè)階段工作完成時(shí)間，參照《工程設(shè)計(jì)打算進(jìn)度表》；3、工作時(shí)間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日〔如五一、十一、春節(jié)等〕，不包含甲方評審和確認(rèn)時(shí)間。4、乙方全新設(shè)計(jì)工程以收到甲方填寫好的《設(shè)計(jì)需求表》和冰果甲方書面確認(rèn)的硬件資料之日起先算起，硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、全部硬件的3D文件，相關(guān)借口及附件的規(guī)格書，操作界面〔包括顯示器、操作按鍵〕定義等。4、在合同執(zhí)行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認(rèn)后，乙方才會支配工程下一階段的工作。5、《工程設(shè)計(jì)打算進(jìn)度表》中的外觀設(shè)計(jì)時(shí)間為乙方第一次提交ID方案的時(shí)間，如第一次提交方案未獲得甲方確認(rèn)火災(zāi)設(shè)計(jì)過程中，由于機(jī)房變更硬件或者設(shè)計(jì)要求等，那么工程進(jìn)度順延，新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)雙方協(xié)商確定。風(fēng)險(xiǎn)提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于幸免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確細(xì)致。假如質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。三、成果形成1、提交造型效果圖、外表處理說明文而建、絲印文件；2、提交三位構(gòu)造電子文件，加工分類表、二維構(gòu)造電子圖及圖紙文件〔只標(biāo)注意要的檢驗(yàn)尺寸，以及開模所須要的必要尺寸〕。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料可以由定作人或承攬人供應(yīng)。不管哪方供應(yīng)，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特殊是定作方供應(yīng)原材料的狀況下，承攬方更要留意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)歷收合格前方可入庫。依據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方供應(yīng)的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)當(dāng)負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)當(dāng)提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識。3、提交整機(jī)裝配材料清單〔須要甲方協(xié)作"四、工程費(fèi)用及付款方式本協(xié)議所涉及的工程費(fèi)用為人民幣〔大寫〕元［小寫元〕，此費(fèi)用只包括合同條款第一項(xiàng)，其次款的效勞內(nèi)容，提交第3項(xiàng)的成果形式。其他費(fèi)用如：手板、模具的加工及調(diào)色費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。工程費(fèi)用按以下方式支付：1、合同簽字生效的同時(shí)，甲方支付工程費(fèi)用的%〔人民幣元〕，作為預(yù)付款。2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi)，甲方再支付工程費(fèi)用的%〔人民幣元〕。3、構(gòu)造設(shè)計(jì)完成，甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的%〔人民幣元〕；款項(xiàng)到賬一個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提交全套正式開模文件。4、模具驗(yàn)收或試產(chǎn)后三日內(nèi)，支付余款。5、假如提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其學(xué)問產(chǎn)權(quán)，甲方須就多項(xiàng)選擇的每個(gè)方案支付設(shè)計(jì)費(fèi)用元，付費(fèi)方式為：外觀設(shè)計(jì)去人付%，構(gòu)造設(shè)計(jì)完成，提交全部設(shè)計(jì)后一日內(nèi)，甲方再支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的%；模具驗(yàn)收量產(chǎn)付余款。五、雙方責(zé)任和義務(wù)1、乙方為甲方支配專人負(fù)責(zé)造型、構(gòu)造、模具跟進(jìn)三個(gè)階段，工程啟動后向甲方供應(yīng)工程組成員名單及聯(lián)系方式。2、乙方按約定按時(shí)向甲方角度設(shè)計(jì)方案及其他工作勝利，并承受甲方對工程設(shè)計(jì)開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)視檢查。3、甲方應(yīng)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求，供應(yīng)根本的實(shí)際資料，并對前期的設(shè)計(jì)安適進(jìn)展書面確認(rèn)。4、甲方有義務(wù)在乙方設(shè)計(jì)及開發(fā)過程中供應(yīng)必要的協(xié)作，并對乙方提交的設(shè)計(jì)方案及其他工作成果進(jìn)展審定，對每一階段的成果賜予書面確認(rèn)。5、甲方應(yīng)能理解設(shè)計(jì)的困難性，對工程執(zhí)行過程中可能的設(shè)計(jì)局部或細(xì)微環(huán)節(jié)調(diào)整和因此帶來的模具調(diào)整賜予支持。6、甲方應(yīng)遵照本合同規(guī)定，按時(shí)向乙方支付費(fèi)用。六、學(xué)問產(chǎn)權(quán)1、甲方應(yīng)對其選用的方案所涉及的學(xué)問產(chǎn)權(quán)擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。乙方對俺甲方要求而在設(shè)計(jì)中選用的方案〔包括外觀方案和應(yīng)客戶要就選用的參考外觀方案〕、元器件、不見等不成認(rèn)可能涉嫌侵權(quán)的責(zé)任或者連帶責(zé)任；2、除以執(zhí)行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式運(yùn)用甲方學(xué)問產(chǎn)權(quán)〔包括專利權(quán)、商標(biāo)和本次設(shè)計(jì)成果〕；3、乙方保證所供應(yīng)的設(shè)計(jì)成果是自主開發(fā)設(shè)計(jì)的，并保證其設(shè)計(jì)成果不侵?jǐn)_第三人的學(xué)問產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利；4、本協(xié)議中乙方受甲方托付設(shè)計(jì)所陳勝并最終由甲方確認(rèn)的開發(fā)設(shè)計(jì)成果的學(xué)問產(chǎn)權(quán)及包括專利權(quán)在內(nèi)的其他相關(guān)全部權(quán)利在工程費(fèi)用全部支付完畢后均歸甲方全部。七、保密義務(wù)1、合同履行期間，乙方對甲方供應(yīng)的全部設(shè)計(jì)信息、商業(yè)隱私擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)，對甲方選定的圖紙、方案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術(shù)信息；2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；3、保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后年。八、違約責(zé)任1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿足，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預(yù)付款不退回；如乙方提交造型設(shè)計(jì)方案，機(jī)房巨不滿足，在甲方承受的前提下，乙方接著供應(yīng)造型方案供甲方評審，延長的時(shí)間是合同協(xié)議的無責(zé)任時(shí)間；2、乙方未履行保密義務(wù)而使第三人直系上述技術(shù)信息和商業(yè)隱私，甲方有權(quán)利解除合同，并有權(quán)要求乙方擔(dān)當(dāng)甲方所遭遇的一切經(jīng)濟(jì)損失；3、如甲方未依據(jù)合同按時(shí)履行支付階段設(shè)計(jì)費(fèi)用的義務(wù)，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協(xié)商重新支配后續(xù)工作，因此給甲方造成的損失，由甲方擔(dān)當(dāng)；4、因甲方的元嬰導(dǎo)致本協(xié)議所議工程取消或者打算變更，乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費(fèi)用。九、工程合作過程中，雙方往來的技術(shù)文件，在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。十、雇傭約定本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi)，雙反怪不得干脆或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸告或者誘使他們終止與對方的雇傭關(guān)系，如有違反本限制，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償相當(dāng)于此雇員在違反此規(guī)定錢12個(gè)月收入的五倍。十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，可以向法院提起訴訟。十二、工程完畢后，乙方開具收款收據(jù)給甲方。本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。甲方〔蓋章〕：代理人〔簽字〕：年―月―日乙方〔蓋章〕：代理人〔簽字〕：年―月―日承攬合同范本11甲方：〔發(fā)包方〕乙方：〔承包方〕本著相互信任的原那么，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。第一條工程概況裝修施工地點(diǎn)：工期：年月日至年月日本項(xiàng)工程預(yù)料費(fèi)用元人民幣。其次條材料供給的約定甲方供應(yīng)的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序須要購置的材料的清單，并注明所須要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)供應(yīng)乙方須要的材料。甲方負(fù)責(zé)選購供給的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供給到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)剛好向甲方提出，甲方仍表示運(yùn)用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方擔(dān)當(dāng)。甲方供給的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方選購供給的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方供應(yīng)的材料乙方供給的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)制止運(yùn)用。如已運(yùn)用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。乙方自帶施工的必需工具〔錐子、切割片等〕，要保證平安性、良好運(yùn)用性，乙方自行擔(dān)當(dāng)工具修理費(fèi)和損消耗用。第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工標(biāo)準(zhǔn)》gb50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》gb50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他db-35/t101》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身緣由造成質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不變。工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。第四條有關(guān)平安生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，削減環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與四周單位、住戶的關(guān)系。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物構(gòu)造及各種設(shè)備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)展愛護(hù)。保證裝飾裝修現(xiàn)場的干凈，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。乙方如因施工緣由需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必需留意平安，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，制止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，假設(shè)發(fā)覺偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：工程款付款方式：布管驗(yàn)收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付20%2.乙方承包內(nèi)容：1〕水電開槽、布線、穿線、埋槽2〕全部水電施工過程的垃圾清運(yùn)〔每天現(xiàn)場整理裝袋〕3〕水電施工的穿墻、打孔、切割4〕開關(guān)面板安裝5〕小五金、馬桶、的安裝6〕后期燈具的安裝工程結(jié)算方式：按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：元/平米〔套內(nèi)面積〕第六條違約責(zé)任：甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付違約金。第七條糾紛處理方式：因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可以遵照本合同約定向向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除：合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商相同后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價(jià)款―％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。第九條其它約定：雙方同意由第三方監(jiān)理進(jìn)展協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)狀況下，甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。經(jīng)過第三方監(jiān)理確認(rèn)，甲方必需遵照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。因氣候、停電等不行抗力或不行預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。甲方在入住前可以要求乙方—次來現(xiàn)場協(xié)作其他工種的穿插施工，超過―次局部每次甲方需支付乙方元/天的勞務(wù)費(fèi)。保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)修理，在接到甲方通知后小時(shí)內(nèi)必需到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方運(yùn)用不當(dāng)或不行抗力或不行遇見緣由造成的問題，甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方修理費(fèi)用。第十條附那么〔一〕本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字〔蓋章〕后生效?！捕潮竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D(zhuǎn)包?！踩潮竞贤皇絻煞?，甲、乙雙方各執(zhí)一份。［四］合同有效期至.〔五〕水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。甲方簽字：乙方簽字〔蓋章〕年月曰承攬合同范本12甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商相同，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原那么，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：一、工程概況1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完本錢合同約定內(nèi)容。2、分項(xiàng)工程單價(jià)：1、仿瓷：5.00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9.00元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?,墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)）。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。二、付款方式：1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。三、甲方責(zé)任1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量；3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，撤除現(xiàn)場內(nèi)障礙物；4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)展監(jiān)視工作，對乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)展警告、罰款等懲罰；6、甲方工程部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)展施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從甲方支配及管理。三、乙方責(zé)任1、遵照甲方的技術(shù)要求進(jìn)展施工，承受甲方相關(guān)人員的監(jiān)視與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)展施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題那么由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動力完本錢工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程須要聘請他人協(xié)助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)；3、乙方要保證材料利用率，不得奢侈、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料；4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。四、質(zhì)量要求1、嚴(yán)格遵照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。3、須要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感安適。4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。5、木制道具清水漆必需噴。6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任；7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任；8、甲方在運(yùn)用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進(jìn)展修理的，甲方可另請他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。五、平安施工與檢查1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)展平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)承受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)視檢查工作；2、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵照甲方的平安制度與施工流程工作，采納必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用；3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)視乙方執(zhí)行工程的平安制度和平安規(guī)定，對于違反工程平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)承受與其他施工人員同等的懲罰。六、違約責(zé)任1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后，本合同自動解除；2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商相同，可提前解除本合同；3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法接著履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。八、合同履行過程中