關(guān)于承攬合同

Word——18—關(guān)于承攬合同

關(guān)于承攬合同第1篇

簽訂時間：年月日合同編號：

乙方（供方）：第一條選購清單：

甲方（需方）：中鐵九局集團第七工程有限公司

其次條供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準(zhǔn)。第三條調(diào)價方法：合同簽訂單價為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的`市場建筑鋼材價格行情，作為基準(zhǔn)價格。貨到現(xiàn)場當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準(zhǔn)，幅度超過±100元時進行調(diào)價，按基準(zhǔn)價±100元結(jié)算，幅度不超過時按簽訂價結(jié)算。

第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用商定：甲方施工現(xiàn)場。汽車運輸，確定運費為/噸。第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的有效材質(zhì)單。

第六條計算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計重；盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。

第七條包裝及驗收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復(fù)檢報告為準(zhǔn)，不合格品乙方無條件退場。

第八條結(jié)算方式：第九條本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條違約責(zé)任和雙方義務(wù)：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù)，擔(dān)當(dāng)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。

第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條其他商定事項：

本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量，供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準(zhǔn)，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。

關(guān)于承攬合同第2篇

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

依據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商全都，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的供應(yīng)以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責(zé)任：除不行抗力的緣由外，任何一方不履行合同，都要擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方商定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)準(zhǔn)時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

)

加工方：(以下簡稱乙方)

依據(jù)《中國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方托付乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成全都并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方供應(yīng)的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開頭計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20__)。甲方供應(yīng)施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采納的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結(jié)算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開頭組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，支配發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)覺有質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)時通知乙方，乙方必需在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時供應(yīng)給乙方完整、具體的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔(dān)當(dāng)，根據(jù)合同商定價格支付乙方價款。

4、甲方供應(yīng)的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必需在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

5月日為甲方最終提貨期限。因甲方緣由造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最終提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，根據(jù)漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，根據(jù)下

乙方責(zé)任

1、乙方擔(dān)當(dāng)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料選購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格根據(jù)甲方供應(yīng)的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等詳細要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方供應(yīng)的施工圖紙。

2、乙方負責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需供應(yīng)所選購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

4、日開頭供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨方案，20__年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)覺存在質(zhì)量問題，應(yīng)馬上停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

3、甲乙雙方商定，假如乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失擔(dān)當(dāng)責(zé)任，乙方不擔(dān)當(dāng)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責(zé)任

1、甲方拖延提貨的，乙方自最終提貨期限屆滿之次日起供應(yīng)10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)

2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責(zé)任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱秘，必需擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)隱秘之日起，至對方將該商業(yè)隱秘公開之日止。

十一、其他商定

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方：(蓋章)乙方：

年月日

關(guān)于承攬合同第3篇

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯(lián)系方式：

上述各方經(jīng)公平自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內(nèi)容

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿意規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，其次層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

1、甲方定期查看乙方的進度及修建狀況，但不對乙方的施工進行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量：乙方依據(jù)甲方供應(yīng)的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，假如因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止連續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的修理保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程平安：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依舊要重視平安問題。乙方負責(zé)對乙方的工人進行平安教育及培訓(xùn)，自行負責(zé)施工人員的平安，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責(zé)。

6、工程進度：乙方依據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和沖突樂觀與甲方聯(lián)系，通過正值方式解決。

8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避開糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方擔(dān)當(dāng)。

四、其它

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時間：年月日

關(guān)于承攬合同第4篇

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方托付承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

其次條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，削減價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙供應(yīng)方法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔(dān)

第九條運輸方法及費用負擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的'，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償