承攬合同范文匯總十篇

1、承攬合同范文匯總十篇承攬合同 篇1編號:_定作方(以下簡稱“甲方”)：_住所地址：_聯(lián)系方式：_手機號：_承攬方(以下簡稱“乙方”)：_單位地址：_法定代表人：_監(jiān)理人及電話：_依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：第一條 工程概況1.1 工程地點及面積：_1.2 工程造價：￥_元，大寫(人民幣)：_1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)(2)乙方包工、部分包料

2、，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。1.4工程期限_天;開工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供：3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_月_日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);3.2甲方委托乙方

3、設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條 甲方義務4.1開工前_天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承

4、重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;4.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。第五條 乙方義務5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護好原居

5、室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條 工程變更6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議裝飾裝修工程變更單(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為

6、無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。第七條 材料的提供7.1 由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙

7、方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_

8、%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款_%的采購費及運輸費。第八條工期延誤8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方

9、承擔，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。第九條 質量標準9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第_項標準驗收：(1)GB5021020 xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范(2)安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定(3)其它驗收標準：9.2 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：(1)甲乙雙方協(xié)商解決;(2)如協(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。第十條 工程驗收和

10、保修10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層涂料施工前驗收; (3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)第十一條 工程款支付方式11.1 雙方約定按以下第_種方式支付工程款： (1)合同生效

11、后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：(2)_ 支付次數(shù) 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日第二次 隱蔽工程驗收后3日內 第三次 竣工驗收合格后4日內(3)其他支付方式：_11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。第十二條 違約責任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除

12、合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2的違約金; 12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使

13、工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_種方式解決：(1)向_仲裁委員會申請仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_種方式解決：(1)向_仲裁委員會申請仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十四條 幾項具體規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_元，(此費用不在工程款內);14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙

14、_把，交給乙方施工負責人_負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_點_分至_點_分;下午_點_分至_點_分。第十五條 附則15.1本合同簽訂后工程不得轉包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動終止;15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同

15、等法律效力。 合同附件：附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報價表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附件八：工程驗收單 附件九：工程結算單 附件十：工程保修單第十六條其它約定條款_ 甲方(簽字)：_ 乙方(蓋章)：_委托代理人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_委托代理人(簽字)：_ 聯(lián)系電話：_年_月_日承攬合同 篇2定作方：（簡稱甲方）承攬方：（簡

16、稱乙方）經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金（元） 金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 產品的質量、包裝、加工方法：原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：履行的期限、地點和方式：驗收標準和方法：結算方式：違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。（）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值或酬金總額的違約金。（）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值的

17、違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金的違約金。雙方約定的其它條款：以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同一式份，正本雙方各執(zhí)份，副本送工商行政管理局所存查。本合同有效期限：從雙方簽署之日起到年月日止。本合同簽訂日期：年月日定作方： 承攬方：法定代表人： 法定代表人：開戶銀行： 開戶銀行：帳號： 帳號：年月日承攬合同 篇3簽訂日期：_經 甲 乙-雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。貨款共計人民幣(大寫)1.質量標準：_2.交貨(運輸)辦法及地

18、點：_3.質量檢驗及驗收辦法：_4.包裝要求及費用負擔：_5.結算辦法及期限：_6.原材料供應辦法：_7.其他：_違約責任：第一點：甲方承擔(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失_(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值_的違約金。(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之_的違約金。(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。(6)實行送貨或代運

19、的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。(8)其他_第二點：乙方承擔(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值_的違約金。(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期

20、一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。(7)其他：_本合同一式_份。有效期自_年_月_日到_年_月_日止甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_電話：_ 電話：_地址：_ 地址：_開戶銀行：_ 開戶銀行：_帳號：_ 帳號：_承攬合同 篇4合同編號：訂立合同雙方：定作人： （以下簡稱甲方）定作人法定代表（負責）人： 簽約人：定作人承辦單位： 聯(lián)絡人： 聯(lián)系電話：定作人機構地

21、址： 傳真電話：承攬方： （以下簡稱乙方）承攬方法定代表（負責）人：簽約人：承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質：承攬方施工項目經理： 手機：承攬方機構地址： 傳真電話：銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：第一條標的本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價（單價款單位：平方米/人民幣元）序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計1

22、_2 _3 _注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱：郵政局生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點郵政局生產業(yè)務樓施工現(xiàn)場3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商： ）；5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。第四條工程期限與保障責任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天；2、甲方要求變更方案或增加工程內

23、容所涉及的時間在原定工期外順延；3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。第五條甲方責任1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；2、提供施工用雙排腳手架；3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作；4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。第六條乙方責任1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；2、認真組織施工，嚴格按grc外裝飾工程施工驗收標準施工。3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應

24、無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。第七條工程付款及結算方式1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款；2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款；3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內，再撥付工程總價45%；4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。第八條施工及竣工驗收1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；2、如施工中甲方要求

25、變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方服務承諾1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場；2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。第十條雙方違約責任1、乙方未按

26、甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。第十一條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；、

27、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條附則1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。甲方： 乙方：簽約人： 簽約人：簽約地點：簽約日期： 年月日承攬合同 篇5發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_承包方(以下簡稱乙方)：_鑒于乙方多年一直為_大酒店的高級管理人員，對_大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)中華人民共和國合同法及有關法律法規(guī)，經協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條 乙方承包經營_大酒店，_大酒店的經營范圍見營業(yè)

28、執(zhí)照。第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況1.甲方承包給乙方的酒店位于_省_市_路_號2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。3.本合同簽訂后_日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的_大酒店的財產進行清點、確認。第三條 承包期限、用途1.該酒店承包期限共_年。自_年_月_日至_年_月_日止。2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿_個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂承包合同。第四條 承包金用支付方式1.該酒店每年承包金為_元(大寫_萬_仟_佰_拾_元整)。

29、2.承包金支付方式如下：A 分二次付款，自本同生效后_幾天內付清，第一次應交承包金_元;第二次到_時止，需交_元。B 一次性付清，至本合同生效_天內全部繳清。第五條 承包期間相關費用及稅金1.甲方應承擔的費用：(1)在承包期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。(2)_2.乙方交納以下費用：(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為_元。(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。(3)_第六條 酒店房屋修繕與使用1.在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安

30、全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。A.甲方提出進行維修須提前_日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經濟賠償。3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_%，乙方承擔_%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、

31、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_%;2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。(2)要求乙方恢復酒店的原狀。(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。第八條 酒店的轉讓與轉租1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。2.未經甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。3.甲方出售該酒店，在_個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權。第九條 合同的變更、解除與終止本合同1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不

32、得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經營。(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經營。3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：(1)未經甲方書面同意，轉租、轉讓該酒店。(2)未經甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。(4)未經甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。(5)利用所承包的酒店進行非法活動。(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經給甲方造成損失的。(7)拖欠

33、承包金累計_元。4.承包期滿合同自然終止。5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。第十條 酒店交付及收回的驗收1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于_日內向對方提出異議。3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品，甲方有權處置。第十一條 違約責任1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的

34、應負違約責任。2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經營權，乙方應按照合同總承包金的_%向甲方支付違約金。3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_%支付甲方滯納金。3.在承包期間，乙方未經甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的_%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付_元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。第十二條 保險在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下

35、的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。承攬合同 篇6委托方承攬方 廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照中華人民共和國合同法、加工承攬合同條例、中華人民共和國廣告法、廣告管理條例等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。第一條 廣告承攬要求11 項目： 12 制作地點：13 顏色、規(guī)格或材料： 按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；14 起訖時間、日期：第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 21 廣告制作與安裝費乙方按甲方要求進行加工制作。22 結算方式和期限 合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款

36、馬上付清。第三條 驗收方式及時間 委托方指定人員現(xiàn)場驗收第四條 違約責任。41 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2 ，償付違約金。42 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的 2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ，償付違約金。43 其它違約責任按加工承攬合同條例執(zhí)行。第五條 糾紛解決方式發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。1、 向廣州當?shù)亟洕贤俨脵C關申請仲裁； 2、 向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第六條 附則。61

37、本合同附件 兩 件，名稱 廣告制作與安裝承攬合同。62 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。承攬合同 篇7甲方（承租方）：乙方（出租方）：莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)中華人民共和國合同法的有關規(guī)定，為明確甲.乙雙方的權利與義務，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條：承攬甲方活動的項目：1. 舞臺搭建和舞美設計布置；2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現(xiàn)場操作。3. 活動所需設備和物品的運輸、裝卸；4. 活動現(xiàn)場的錄像。第二條：租賃設備概況租賃用途：演出所用。使用時間：20 xx年 2 月 14 日.安裝時間：20 xx年 2 月 11 日開

38、始，音響LED屏14日上午9時前交付使用安裝地點：信和源華庭廣場拆卸時間：20 xx年 2 月16 日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。第三條：租賃設備的運輸與操作.租賃設備的進退場調試安裝.操作由乙方承擔.第四條：租賃設備的使用及規(guī)定1.合同期內，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理.合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質保量完成.2.乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修.保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用.3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償.4.甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電

39、，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。第五條:安全與治安1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。2.夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。承攬合同 篇8承攬方(甲方)：定作方(乙方)：雙方根據(jù)有關法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：1.產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：2.交貨辦法：(1)交貨地點：(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據(jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4.驗收辦法：

40、乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。5.違約責任：6.附則：(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。(5)貨物運達站。(6)收貨人。(7)合同糾紛的處理。甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號：簽訂日期：承攬合同 篇9簽定日期：年月日定作方（甲方）：電話：承攬方（乙方）：電話：經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。 加工費 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 定作方供應原材料： 原材料 規(guī)格 單位 數(shù)量 日期 成品單位耗用量 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：。產品檢驗標準和方法：。交貨地點及運輸辦法、運