加工承包合同范本培訓(xùn)講學(xué)

1、加工承包合同范本合同編號(hào):承攬人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)碼:通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：帳號(hào)：電子信箱：定作人:法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)碼:通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：帳號(hào)：電子信箱：雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)雖、數(shù)雖、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)H要求計(jì)雖單位數(shù)H加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定

2、作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)雖、數(shù)雖、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)雖要求計(jì)雖單位數(shù)雖單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)H包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)第六條圖紙?zhí)峁┏袛埲税l(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)第七條轉(zhuǎn)包.定作人（是/否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：。1 .承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)

3、責(zé)。2 .承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第八條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：,未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。第九條變更的損失定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十條協(xié)助1. 承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。2 .定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬

4、人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十二條保管承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間第十四條付款定作人應(yīng)于年月日前向承攬人交付定金元；定作人應(yīng)于年月日前向承攬人交付預(yù)付款元。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：1 .

5、定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。2 .合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；3 .雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；4 .因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；第十七條質(zhì)雖保證承攬人對(duì)定作物的質(zhì)雖負(fù)責(zé)的期限為：。其保證質(zhì)雖的前提條件為:。第十八條違約責(zé)任1 .承攬人的違約責(zé)任承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)H交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合

6、同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。(1) 承攬人交付定作物的數(shù)H少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。(2) 因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。(3) 承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的%償付違約金。(4) 承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)雖要求，否則定作人有權(quán)拒收。2 .定作人的違約責(zé)任(1)

7、 定作人如中途變更定作物的數(shù)雖、規(guī)格、質(zhì)H或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。(2) 定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。(3) 定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。(4) 定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。(5) 定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。(6) 定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十九條聲明及保證承攬人：1 .承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2 .承攬人簽

8、署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：1 .定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2. 定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等

9、)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。1 .各方通訊地址如下：2 .一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征

10、得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。第二十三條爭(zhēng)議的處理1 .本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決(1) 提交仲裁委員會(huì)仲裁；(2) 依法向人民法院起訴。第二十四條不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后日內(nèi)向

11、另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方

12、不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十五條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分