【造價工程師】造價-計價-2017年真題解析-04、2017造價工程師《建設(shè)工程計價》真題解析(四)【精品】

1、54.某分項工程招標工程量清單數(shù)量為4000m2,施工中由于設(shè)計變更調(diào)減為3000m2,該項目招標控制價綜合單價為600元/m：投標報價為450元/m2。合同約定實際工程量與招標工程量偏差超過土15%寸，綜合單價以招標控制價為基礎(chǔ)調(diào)整。若承包人報價浮動率為10%,該分項工程費結(jié)算價為()萬元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A【解析】3000+4000=75%,工程量減少超過15%需對單價做調(diào)整。P2X (1-L) X (1-15%) =600 X ( 1-10%) X (1-15%) =459 萬元P0<P2X (1-L) X (1-15%),

2、450<459, P1 按照 P2X (1-L) X (1-15%)調(diào)整。結(jié)算價=459 X 3000=137.7萬元55.某施工合同約定采用價格指數(shù)及價格調(diào)整公式調(diào)整價格差額，調(diào)價因素及有關(guān)數(shù)據(jù)見下表。某月完成進度款為1500萬元，則該月應(yīng)當支付給承包人的價格調(diào)整金額為()萬元。人工鋼材水泥砂石料施工機具 使用費定值權(quán)重系數(shù)0.100.100.150.150.200.30基準日價 格或指數(shù)80元/日100110120115一現(xiàn)行價格 或指數(shù)90元/日102120110120一A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5【答案】B【解析】P0=1500X (0.3+0.1 X

3、 (90 + 80) +0.1 X ( 102+ 100) +0.15 X ( 120+110) +0.15 X 110+ 120) +0.20 X 120+ 115)卜1=36.45 萬元56.根據(jù)標準施工招標文件(2007年版)通用合同條款，下列引起承包人索賠的事件中，只能獲得工期補償?shù)氖?A. 發(fā)包人提前向承包人提供材料和工程設(shè)備B.工程暫停后因發(fā)包人原因?qū)е聼o法按時復(fù)工C.因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ淘囘\行失敗D.異常惡劣的氣候條件導(dǎo)致工期延誤【答案】D【解析】異常惡劣的氣候條件導(dǎo)致工期延誤是屬于不可抗力，只索賠工期。57. 關(guān)于施工過程中的現(xiàn)場簽證，下列說法中正確的是（） 。A. 發(fā)包人應(yīng)按

4、照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款，在竣工結(jié)算時一并支付B. 沒有計日工單價的現(xiàn)場簽證，按承包商提出的價格計算并支付C.因發(fā)包人口頭指令實施的現(xiàn)場簽證事項，其發(fā)生的費用應(yīng)由發(fā)包人承擔D.經(jīng)發(fā)包人授權(quán)的工程造價咨詢?nèi)耍膳c承包人做現(xiàn)場簽證【答案】D【解析】關(guān)于A, 承包人應(yīng)按照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款，報送發(fā)包人確認后，作為增加合同價款，與進度款同期支付。關(guān)于B, 如果現(xiàn)場簽證的工作沒有相應(yīng)的計日工單價，應(yīng)當在現(xiàn)場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設(shè)備和施工機械臺班的數(shù)量及其單價。關(guān)于C,合同工程發(fā)生現(xiàn)場簽證事項，未經(jīng)發(fā)包人簽證確認，承包人便擅自實施相關(guān)工作的，除非征得發(fā)包人書面同意，否則發(fā)生的

5、費用由承包人承擔。承包人應(yīng)發(fā)包人要求完成合同以外的零星項目、非承包人責任事件等工作的，發(fā)包人應(yīng)及時以書面形式向承包人發(fā)出指令，提供所需的相關(guān)資料；承包人在收到指令后，應(yīng)及時向發(fā)包人提出現(xiàn)場簽證要求。關(guān)于D, 現(xiàn)場簽證是指發(fā)包人或其授權(quán)現(xiàn)場代表包括（工程監(jiān)理人、工程造價咨詢?nèi)耍┡c承包人或其授權(quán)現(xiàn)場代表就施工過程中涉及的責任事件所作的簽認證明。58. 某施工合同約定人工工資為200 元 / 工日，窩工補貼按人工工資的25%計算，在施工過程中發(fā)生了如下事件：出現(xiàn)異常惡劣天氣導(dǎo)致工程停工2天，人員窩工20個工日；因惡劣天氣導(dǎo)致場外道路中斷，搶修道路用工 20個工日；幾天后，場外停電，停工1天，人員窩工

6、10個工日。承包人可向發(fā)包人索賠的人工費為（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500 【答案】C【解析】各事件處理結(jié)果如下：（1） 異常惡劣天氣導(dǎo)致的停工通常不能進行費用索賠。 搶修道路用工的索賠額：20X200=4000 （元）（3）停電導(dǎo)致的索賠額：10X200X25%=500（元）總索賠費用=4000+500=4500（元）59. 關(guān)于施工合同履行過程中共同延誤的處理原則，下列說法中正確的是（） 。A. 在初始延誤發(fā)生作用期間，其他并發(fā)延誤者按比例承擔責任B.若初始延誤者是發(fā)包人，則在其延誤期內(nèi)，承包人可得到經(jīng)濟補償C.若初始延誤者是客觀原因，則在其延誤期內(nèi)，承包人不能得到

7、經(jīng)濟補償D.若初始延誤者是承包人，則在其延誤期內(nèi)，承包人只能得到工期補償【答案】B【解析】共同延誤的處理。在實際施工過程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是兩、三種原因同時發(fā)生（或相互作用）而形成的，故稱為“共同延誤”。在這種情況下，要具體分析哪一種情況延誤是有效的，應(yīng)依據(jù)以下原則：1） 首先判斷造成拖期的哪一種原因是最先發(fā)生的，即確定“初始延誤”者，它應(yīng)對工程拖期負責。在初始延誤發(fā)生作用期間，其他并發(fā)的延誤者不承擔拖期責任。2） 如果初始延誤者是發(fā)包人原因，則在發(fā)包人原因造成的延誤期內(nèi)，承包人既可得到工期延長，又可得到經(jīng)濟補償。3） 如果初始延誤者是客觀原因，則在客觀因素發(fā)生影響的延誤期

8、內(nèi)，承包人可以得到工期延長，但很難得到費用補償。4） 如果初始延誤者是承包人原因，則在承包人原因造成的延誤期內(nèi)，承包人既不能得到工期補償，也不能得到費用補償。60. 根據(jù) 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（ GB50500-2013） ， 關(guān)于工程計量，下列說法中正確的是（） 。A. 合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目應(yīng)予計量B. 因異常惡劣天氣造成的返工工程量不予計量C.成本加酬金合同應(yīng)按照總價合同的計量規(guī)定進行計量D.總價合同應(yīng)按實際完成的工程量計算【答案】A【解析】關(guān)于 A,工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內(nèi)容；合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預(yù)付款

9、、價格調(diào)整、違約金等。關(guān)于B, 因異常惡劣天氣造成的返工工程量應(yīng)給予計量，關(guān)于C,成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定進行計量。關(guān)于D,總價合同各項目的工程量是承包人用于結(jié)算的最終工程量。61. 關(guān)于施工合同工程預(yù)付款，下列說法中正確的是（） 。A. 承包人預(yù)付款的擔保金額通常高于發(fā)包人的預(yù)付款B. 采用起扣點計算法抵扣預(yù)付款對承包人比較不利C.預(yù)付款的擔保金額不會隨著預(yù)付款的扣回而減少D.預(yù)付款的額度通常與主要材料和構(gòu)件費用占建安費的比例相關(guān)【答案】D【解析】關(guān)于A,預(yù)付款擔保的擔保金額通常與發(fā)包人的預(yù)付款是等值的。關(guān)于B,起扣點計算法對承包人比較有利，最大限度地占用了發(fā)包人的流動資金，但是

10、，顯然不利于發(fā)包人資金使用。關(guān)于C，預(yù)付款一般逐月從工程進度款中扣除，預(yù)付款擔保的擔保金額也相應(yīng)逐月減少。62. 關(guān)于施工合同工程價款的期中支付，下列說法中正確的（） 。A. 期中進度款的支付比例，一般不低于期中價款總額的60%B. 期中進度款的支付比例，一般不高于期中價款總額的80%C.綜合單價發(fā)生調(diào)整的項目，其增減費在竣工結(jié)算時一并結(jié)算D.發(fā)承包雙方如對部分計量結(jié)果存在爭議，等待爭議解決后再支付全部進度款【答案】A【解析】 進度款的支付比例按照合同約定，按期中結(jié)算價款總額計，不低于60%， 不高于90%， 因此，A正確，B錯誤。綜合單價發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的綜合單價計算進度款，

11、C錯誤。若發(fā)、承包雙方對有的清單項目的計量結(jié)果出現(xiàn)爭議，發(fā)包人應(yīng)對無爭議部分的工程計量結(jié)果向承包人出具進度款支付證書。63. 發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結(jié)算款的，承包人正確的做法是（） 。A. 將該工程自主拍賣B. 將該工程折價出售C.將該工程抵押貸款D.催告發(fā)包人支付，并索要延遲付款利息【答案】D【解析】發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結(jié)算款的，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權(quán)獲得延遲支付的利息，D正確。發(fā)包人在竣工結(jié)算支付證書簽發(fā)后或者在收到承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請 規(guī)定時間內(nèi)仍未支付的，除法律另有規(guī)定外，承包人可與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，也可直接向人民法院申請將該工程依法拍賣。64

12、. 關(guān)于建設(shè)項目竣工結(jié)清階段承包人索賠的權(quán)力和期限，下列說法中正確的是（） 。A. 承包人接收竣工結(jié)算支付證書后再無權(quán)提出任何索賠B. 承包人只能提出工程接收證書頒發(fā)前的索賠C.承包人提出索賠的期限自缺陷責任期滿時終止D.承包人提出索賠的期限自接收最終支付證書時終止【答案】D【解析】承包人按合同約定接受了竣工結(jié)算支付證書后，應(yīng)被認為已無權(quán)再提出在合同工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠，A錯誤。承包人在提交的最終結(jié)清申請中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠，B錯誤。提出索賠的期限自接受最終支付證書時終止，C錯誤，D正確。65. 調(diào)解是解決工程合同價款糾紛的一種途徑，下列關(guān)于調(diào)解的說法中正確

13、是（） 。A. 承包人對調(diào)解書有異議時，可以停止施工B. 發(fā)承包雙方簽字認可的調(diào)解書不能作為合同的補充文件C.發(fā)承包雙方可在合同履行期間協(xié)議調(diào)換或終止合同約定的調(diào)解人D.調(diào)解人的任期在竣工結(jié)算經(jīng)發(fā)承包雙方確認時終止【答案】C【解析】除非并直到調(diào)解書在協(xié)商和解或仲裁裁決、訴訟判決中做出修改，或合同已經(jīng)解除，承包人應(yīng)繼續(xù)按照合同實施工程， A錯誤。如果調(diào)解人已就爭議事項向發(fā)承包雙方提交了調(diào)解書，而任一方 在收到調(diào)解書后28 天內(nèi)，均未發(fā)出表示異議的通知，則調(diào)解書對發(fā)承包雙方均具有約束力，B 錯誤。合同履行期間，發(fā)承包雙方可以協(xié)議調(diào)換或終止任何調(diào)解人，但發(fā)包人或承包人都不能單獨采取行動，C正確。在最

14、終結(jié)清支付證書生效后，調(diào)解人的任期即終止，D錯誤。66. 下列建設(shè)工程施工合同無效情況下產(chǎn)生的價款糾紛，法院不予支持的是（） 。A. 工程竣工驗收合格，承包人請求按合同支付工程價款B. 工程竣工驗收不合格、但修改后合格，發(fā)包人要求承包人承擔修復(fù)費用C.工程竣工驗收不合格、修復(fù)后仍不合格，承包人請求支付工程價款D.承包人超越資質(zhì)等級簽訂施工合同，但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，請求按照有效合同處理【答案】C【解析】A 選項，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。 B選項，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復(fù) 費用的，應(yīng)予支持

15、。C選項，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予 支持。 D 選項，承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，當事人請求按照無效合同處理的，不予支持。67. 根據(jù)建設(shè)項目工程總成本合同示范文本（實行） （ GF-2011-0216） ，下列變更事項，屬于采購變更的是（） 。A. 對設(shè)備規(guī)格和數(shù)量的調(diào)整B. 改變檢查、檢驗、檢測、試驗地點C.重新進行竣工試驗D.對配套工程系統(tǒng)的工藝調(diào)整【答案】B【解析】采購變更的范圍包括：承包人已按合同約定的程序，與相關(guān)供貨商簽訂采購合同或已開 始加工制造、供貨、運輸?shù)?，發(fā)包人通知承包人選擇

16、另一家供貨商；因執(zhí)行基準日期之后新頒布的法 律、標準、規(guī)范引起的變更；發(fā)包人要求改變檢查、檢驗、檢測、試驗的地點和增加的附加試驗； 發(fā)包人要求增減合同中約定的備品備件、專用工具、竣工后試驗物資的采購數(shù)量；上述變更所需的附 加工作。68.根據(jù)FIDIC施工合同文件（1999版）通用合同條件，關(guān)于發(fā)包人對保留金的保留和返還，下 列說法中正確的是（） 。A.每次其中支付時扣留 2.5%5%乍為保留金B(yǎng).簽發(fā)整個工程的接收證書后，返還40%勺保留金C.工程最后一個缺陷通知期滿后，返還剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不應(yīng)返還剩余的保證金【答案】C【解析】在國際工程實踐中，每次期中支付時，扣留的

17、百分比一般為5%10%，累計扣留的最高限額一般為中標合同價的2.5%5%。在工程的最后一個缺陷通知期期滿后，保留金的余額應(yīng)立即支付給承包商。如果在返還保留金時，承包商尚有任何工作仍需完成，工程師有權(quán)在此類工作完成之前扣發(fā)與完成工作所需費用相應(yīng)的保留金余額。69. 根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備的資料包括（） 。A. 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)簽署的工程質(zhì)量監(jiān)督報告B. 施工單位簽署的質(zhì)量合格文件C.竣工結(jié)算報告D.施工單位簽署的工程保修書【答案】D【解析】此題考查的是竣工驗收的條件：（ 1）完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容。（ 2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。（ 3）有工程使

18、用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場實驗報告。（ 4）有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。（ 5）有施工單位簽署的工程保修書。70. 下列竣工財務(wù)決算說明書的內(nèi)容，一般在項目概況部分予以說明的是（） 。A. 項目資金計劃及到位情況B. 項目進度、質(zhì)量情況C.項目建設(shè)資金使用與結(jié)余情況D.主要技術(shù)經(jīng)濟指標的分析、計算情況【答案】B【解析】項目概況一般從進度、質(zhì)量、安全和造價方面進行分析說明。進度方面主要說明開工和竣工時間，對照合理工期和要求工期分析是提前還是延期；質(zhì)量方面主要根據(jù)竣工驗收委員會或相當一級質(zhì)量監(jiān)督部門的驗收評定等級、合格率和優(yōu)良品率；安全方面主要根據(jù)勞動工資和施工部門的記錄，對 有無設(shè)備和人身事故進行說明；造價方面主要對照概算造價，說明節(jié)約或超支的情況，用金額和百分率 進行分析說明。71.某工業(yè)建設(shè)項目及其中