制作廣告合同

1、廣告制作施工合同甲方：青海新視界廣告?zhèn)髅接邢薰疽曳?根據中華人民共和國合同法的有關規(guī)定，經雙方協商一致, 本著自愿、平等、互利的原則 , 簽訂如下條款 , 共同遵 信執(zhí) 守。、工程概括1、 工 程名稱： o2 、 工程地點： 03、 工程內容： （詳見附件 1）。4 、 工程期限：工程自 _年月 日起，于 _年月日完工。（工程期限是乙方收到甲方工程款之日起算；如因甲方原因停工超過 3 日， 完工日期另定；如因甲方原因或天氣變化延誤進度工期依次延續(xù)。） 二、 工程總造價及付款方式1、工 程總價： 兀，大寫 o2 、 付款方式：合同簽訂之日起三日內，甲方支付乙方工程總款計人民幣 元,大寫 ; 工

2、期結束時， 甲方需支付乙方工程款計人民幣 元，大寫 。注：若甲方要求設計變更或增加工程量，其費用相應調整并簽訂補充條 款。 補充： o_三、雙方責任（一）甲方責任1. 甲方按照本合同規(guī)定履行付款并負責委派 本工程駐工地代表,對工程進度，工程質量進行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決 的問題以及其它事宜。2 .甲方負責該工程施工前期審批，乙方在施工期間遇到路政、交警、建委、市容城管、規(guī)劃、園林村民等一切社會關系協調由甲方負責，使乙方正常 施工，（如因上述原因導致安裝延誤，誤工費及機械費等一切費用由甲方 承擔），工期順延。3. 甲方保證工程現場制作安裝時吊車、罐車、鉤機等機械有足夠的停放位置

3、，如需要修路、占道、高速封路等涉及費用由甲方自己承擔。4. 甲方負責提供該工程的材料堆放和安裝場地。周邊關系的處理（土地，村民等干擾問題）。并在開工前為乙方提供施工電源（電費由方支付）。（二）乙方責任1、乙方要認真做好施工的安全工作，對施工中出現的各種傷亡事故由乙方 負責。2、乙方應嚴格保證質量并按期完工（如甲方未按合同付款及遇到雨天、大風天、無法抗拒自然災害等問題，工期應順延）。3、乙方在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理、遵紀守法。四、違約責任及爭議解決：1、本合同簽訂后，雙方必須按照相關條款執(zhí)行，否則構成違約，守約方有權向違約方要求違約賠償；2、 乙方未能在合同規(guī)定的時間內完工，

4、每逾期一日按工程總造價的1%賠 償甲方損失。3、甲方如在收到驗收通知并且驗收合格付款的部分，非經雙方協商一致不付款的，視為逾期付款，每逾期1天，甲方須向乙方支付合同總價1%的違約金；逾期7個工作日后，乙方有權解除本合同，甲方須向乙方支付合同總額 5% 的違約金，如造成其他損失的，乙方有權按照實際情況 行索賠；4 、 出現重大變故和不可抗力時，造成繼續(xù)合作無法延續(xù)時，雙方進行協 商并協議中止的，以協商意見為準；5、凡由于執(zhí)行本合同或與本合同的相關事宜而發(fā)生的一切爭執(zhí)，雙方當 事人應通過友好協商解決。協商不成，雙方同意將本合同或本合同附件 產生的爭議提請乙方所在地人民法院。甲方：蓋章）五、本合同正本壹式貳份，經雙方簽字蓋章后立即生效，甲乙雙方各