加工承攬合同范本

1、附件5加 工 承 攬 合 同定作方： （填寫全稱） 承攬方： （填寫全稱） 根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同。第一條 加工承攬的定作物（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ） 1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號） 1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 ） 1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線） 第二條 合同價款2.1 合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種） 2.2 付款方式：（應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次

2、性付款或其他方式） 2.3 付款時間：（寫明年、月、日） 第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱） 3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)） 3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1 用承攬方原材料完成工作的,定作方有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：材料名稱規(guī)格型 號計 量單

3、 位數(shù) 量質(zhì) 量提供日 期消 耗 定 額單價（元）總金額 （注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二） 4.3 定作方于 年 月 日之前提供原材料。4.4承攬方收到定作方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供5.1 定作方負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。5.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,定作方應(yīng)當(dāng)在接到通知之 日

4、起日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),承攬方有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。5.3定作方要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進行驗收） 6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法） 6.3 定作方驗收承攬方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日） 6.4 定作方驗收承攬方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址） 6.5 驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)

5、現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作方有權(quán)要求退還。6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準(zhǔn)。第七條 交（提）定作物的時間和地點7.1 雙方約定由定作方自提定作物7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日） 7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略） 7.2 雙方約定由承攬方送交定作物7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線） 7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線） 7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。 7.4 交（提）定作物日期的

6、計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等） 8.2 費用負擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān) ） 第九條 運輸方式及費用負擔(dān)9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式） 9.2 運輸費用由 （如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。第十條 定作物的保修10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止

7、 ） 10.2 在保修期內(nèi)承攬方免費提供保修服務(wù)。第十一條 定金及預(yù)付款11.1 定作方向承攬方交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫，如無則劃線） 11.2 定作方向承攬方交付定金的時間：（寫明年、月、日） 11.3 定作方向承攬方交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫，如無則劃線） 11.4 定作方向承攬方交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日） 第十二條 承攬方的違約責(zé)任：12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補齊，補交部分按逾期交付處

8、理；少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方支付未交定作物總價的 （如未約定則在空格處劃線）%違約金。 12.5 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作方支付不能交付定作物總價的 （如未約定則在空格處劃線）的違約金。 12.7 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損

9、失。12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方承擔(dān)相應(yīng)的損失。12.9 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。12.10 其它違約責(zé)任： （如無內(nèi)容，在空格處劃線） 第十三條 定作方的違約責(zé)任：13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬方造成的損失。13.2 在合同履行過程中由于定作方的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作方應(yīng)向承攬方支付未履行部分價

10、款總值的 的違約金。 13.3 未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬方造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作方還應(yīng)當(dāng)支付承攬方停工待料的損失。13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。13.5 超過合同約定日期付款，定作方應(yīng)按法律規(guī)定承擔(dān)延期付款違約金。13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。13.8 其它違約責(zé)任： （如無內(nèi)容，在空格處劃線） 第十四條 不可抗力14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不

11、可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。14.2 在定作方遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬方不承擔(dān)責(zé)任。第十五條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：（一） 向肇慶仲裁委員會申請仲裁。（二） 向 （根據(jù)有利于我方的原則，在定作方住所地、承攬方住所地、合同簽訂地、合同履行地的人民法院中選擇其一，如本合同我方是定作方，且是以中鐵五局三公司或中鐵五局三公司某項目部的名義簽訂，建議約定為：“向定作方法人機構(gòu)所在地（廣東肇慶市）的鐵路運輸法院起訴?！保┓ㄔ禾崞鹪V訟。 第十六條 本合同簽訂地點 （應(yīng)詳細填寫合同簽訂的地點，如：xx市