道路照明安裝工程施工合同

1、編號:道路照明安裝工程施工合同甲方：乙方：簽訂日期：年M日發(fā)包方：以下簡稱甲方承包方：以下簡稱乙方依照?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國建筑法?及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么,雙方就照明工程,特訂立本合同.1.合同內(nèi)容1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程范圍：2.施工工期2.1開始工作日期：年月日2.2結束工作日期：年月日2.3總日歷工作天數(shù)為：天3.承包方式本工程為包工包料包含燈具采購的承包方式.4.合同價款及付款方式4.1合同總價款暫定人民幣：元,大寫:4.1.1合同總價款包括照明燈具、工程施工費.4.2付款方式4.2.1施工進場兩天內(nèi)支付暫

2、定工程款的30%工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%竣工驗收后支付至總工程款的95%質保期滿后一個月內(nèi)一次性支付5%勺質保金.4.2.2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準.5.質量要求依據(jù)?城市道路照明設計標準?CJJ45-、圖紙設計標準及相關驗收標準；光衰5%/年.6.雙方責任6.1甲方責任：6.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖招標文件中提供的圖紙電子版.6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電費用由乙方承當.6.1.3按合同約定向乙方支付合同價款.6.1.4由于工期太緊,甲方必須在收到乙方文件包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件2小時內(nèi)予以

3、確認,否那么視為甲方已確認.6.1.5甲方負責協(xié)調施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題.6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內(nèi)組織相關人員對該項工程進行驗收.驗收合格后及時辦理結算.6.2乙方責任：6.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套.6.2.2調試驗收合格后,需免費對甲方操作人員進行技術培訓,直至甲方人員能夠到達技術上熟練操作.6.2.3按施工平安標準做好施工質量、平安治理,如在施工期間發(fā)生施工質量、平安事故,應及時報告甲方.保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定,按文明工地標準組織施工,做到“工完、料凈、場地清.6.2.4隱蔽工程,隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收,經(jīng)甲方驗收合格前

4、方可隱蔽,自行隱蔽無效.6.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現(xiàn)場治理制度,遵守甲方有關施工現(xiàn)場治理的有關規(guī)定,承當在安裝、施工過程中的放火、防盜等平安責任；對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞.7.暫停施工7.1當碰到重大質量事故,平安事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后12小時內(nèi)提出書面處理意見.乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程.乙方實施甲方代表作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,業(yè)主代表應當在2小時內(nèi)給予答復.甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復工要求后2小時內(nèi)未予答復,承包方可

5、自行復工.因甲方原因造成停工的,由甲方承當所發(fā)生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,工期順延.因乙方原因造成停工的,由乙方承當發(fā)生的費用,工期不予順延.7.2非甲乙雙方的原因,切是不可抗拒的原因天氣、人為因數(shù)可進行暫時停工.8.工程延誤對以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認后,工期相應順延；8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等,致使施工不能正常進行；8.2經(jīng)甲方認可的設計變更和工程量增加；8.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工,乙方有權索賠窩工費,同時工期順延.9.不可抗力9.1照明工程為冬季室外施工,由于天氣

6、下雨、雪等天氣原因造成不能施工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期.9.2非甲乙雙方的原因,而是不可預料的外界因數(shù)影響造成的停工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期.10.變更施工中甲方對原設計進行變更,應在變更前3天,向乙方發(fā)出書面變更通知,乙方按通知進行變更.因變更導致的費用按合同的結算方法方法計價,延誤的工期相應順延.11.驗收11.1安裝工程開始前,乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單,報給甲方,甲方要在2小時內(nèi)對材料的質量進行檢查.11.2隱蔽前通知甲方,經(jīng)甲方驗收合格前方可隱蔽.11.3燈具安裝調試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格,作為本工程的最終質量驗收.12.工程質保期12.1本工程質保

7、期為工程驗收合格之日期年.保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障,乙方必須在接到通知后的12小時內(nèi)派人員維修,因產(chǎn)品質量問題引起的工程維修,甲方支付維修所發(fā)生的費用,乙方維修.因安裝問題引起的工程維修,乙方負責免費維修.12.2保修期滿后,乙方應建立24小時熱線跟蹤效勞,假設工程發(fā)生故障,乙方應在接到通知后24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修,以最優(yōu)惠的本錢價維修更換.13.違約責任13.1本工程驗收質量必須到達乙方承諾的合格標準.13.2除不可抗力外,甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款,否那么,違約方須承當違約責任.13.3假設乙方未能按本合同工期完工,每延誤一天,支付合同總價的萬分之二的違約金,假設甲方未能按本合同支付工程款,乙方有權停工,甲方支付誤工費,由此造成工期延誤由甲方負責.14.爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決,任何一方均可向本合同工程工程地人民法院提起訴訟.15.其它15.1由于開挖路面原因移動局部苗木時,乙方請甲方代表現(xiàn)場