承攬施工合同

1、承攬施工合同承攬施工合同1 承攬方：_（以下稱乙方） 定作方：_（以下稱甲方） 根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。 1、承攬名稱、方式、地點(diǎn)、竣工日期。 a、承攬項(xiàng)目名稱：_ b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：_ c、本工程自_年_月_日開工自_年_月_日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。 d、承攬方式：_。 e、承攬價(jià)格：以實(shí)際粘貼面積_元/計(jì)算。 f、工程量計(jì)算方法：每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，

2、附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。 2、承攬工程內(nèi)容： 窗臺(tái)_防水層、屋面_隔氣層、防水層、屋面_防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。 3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： a、材料由甲方自行進(jìn)場。 b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 4、付款方式： 工程完工驗(yàn)收后_天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的_%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。 5、驗(yàn)收方法： 工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。 6、工程保修期限： 本公司承諾工程質(zhì)量保修_年，_年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲

3、方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。 7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。 8、安全施工條例： 1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。 2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。 3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。 9、糾紛的處理： 發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。 10、期限與其它： 本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本

4、合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的_%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。 定作方：_承攬方：_ 定作方代表：_承攬方代表：_ _年_月_日 承攬施工合同2 建筑工程承包合同是發(fā)包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設(shè)計(jì)單位） 為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有 以下法律特點(diǎn)： 具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或 地區(qū)的公司、法人；二是承包人

5、須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù)，即合同的 履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū)，故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。 需要巨額資金，故合同標(biāo)的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行 擔(dān)保。 履約期長。 風(fēng)險(xiǎn)較大。為減少風(fēng)險(xiǎn)，合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通 常還含有價(jià)格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。 對(duì)外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價(jià)合同和成本 加酬金合同等。以下列舉的是一個(gè)總承包合同： 土木工程建筑承包合同 第一章 一般條款 定義和釋義 在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應(yīng)解釋如下： “業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人，但

6、不包 括業(yè)主的受讓人，經(jīng)承包人同意者除外。 “承包人”指標(biāo)書已被業(yè)主接受的某個(gè)或某些人、商行或公司，包括其他人代 表，繼承人和業(yè)經(jīng)認(rèn)可的受讓人。 “工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業(yè)主隨時(shí)任命且書面通知承包人 以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。 “工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師，或由業(yè)主或工程師隨 時(shí)任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督，其權(quán)限上工程師書面通 告承包人。 “工程”包括永久性工程和臨建工程。 “合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)價(jià)的建筑工程清單、單價(jià)和價(jià)格表 （如果有），還可指標(biāo)書、接受證書以及承包協(xié)議（如已完成）。 “合同價(jià)格”指在接

7、受證書中確定的數(shù)額，可按本合同以下條款規(guī)定增減。 “建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品， 不論任何性質(zhì)，但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物 品。 “臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時(shí)工程。 “永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。 “技術(shù)規(guī)范”指在標(biāo)書或任何標(biāo)書更改中提及的規(guī)范，或由工程師隨時(shí)可能增 加或書面同意增加的部分。 “圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙，經(jīng)工程師書面同意對(duì)此種圖紙所作的任何 更改，以及可由工程師隨時(shí)提供或書面認(rèn)同的其他圖紙。 “工地”指工程師設(shè)計(jì)的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，

8、包括 地面、地下、在之上或通過部分，以及由業(yè)主所提供的用作臨時(shí)儲(chǔ)存或其它目的的 其它土地或場所，只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。 “業(yè)經(jīng)認(rèn)可”指已經(jīng)經(jīng)書面認(rèn)可，包括過后對(duì)口頭認(rèn)可的書面確認(rèn)，“認(rèn)可” 指書面認(rèn)可，包括上述規(guī)定在內(nèi)。 按合同上下文所需，單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義，反過來也是 一樣。 合同條款的標(biāo)題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款 或合同。 “費(fèi)用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費(fèi)用。 工程師及工程師代表 工程師必須按合同明文規(guī)定，履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。 如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認(rèn)可，其要件 應(yīng)在本

9、合同第二部分予以規(guī)定。 工程師可隨時(shí)書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán)，但必須將所有此種授權(quán) 書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師代表給承包人的任何書面指 令或認(rèn)可（僅限于此）對(duì)承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認(rèn)可同樣的效力。以 下規(guī)定屬于例外： 工程師代表對(duì)任何工程或材料的不予否認(rèn)，不得影響工程師此后否認(rèn)以及命令 拆毀、移動(dòng)或拆除此種工程或材料的權(quán)力。 若承包人對(duì)工程師代表的任何決定不滿意，其有權(quán)將此決定提交工程師確認(rèn)、 取消或更改。 轉(zhuǎn)讓和分包 未經(jīng)業(yè)主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規(guī)定 或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即

10、將到期的款項(xiàng)除外。 承包人不得轉(zhuǎn)包整個(gè)工程。除非合同另有規(guī)定，未經(jīng)工程師事前書面同意， 承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分 包，此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù)，他必須對(duì)任 何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負(fù)完全責(zé)任，如同這些行 為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計(jì)件方式提供勞力不 得視為是本條所規(guī)定的分包。 合同文件 以下要件得在合同第二部分規(guī)定： 用以起草合同文件的語言； 合同適用哪個(gè)國家的法律以及用哪個(gè)國家的法律解釋合同。 如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定

11、， 且將被定為“主體語言”。 除合同中另有規(guī)定外，合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成 合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準(zhǔn)，構(gòu)成合同的數(shù)個(gè)文件可視為能互相解釋，如 意思含糊或不一致時(shí)，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師 認(rèn)為，服從此種指令會(huì)使承包人發(fā)生額外費(fèi)用，而此種費(fèi)用是承包人由于上述意思 含糊或不一致而按理無法預(yù)見的，工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款 額以補(bǔ)償此種費(fèi)用。 圖紙由工程師獨(dú)自保管，但須向承包人免費(fèi)提供兩份副本，承包人所需 的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費(fèi)用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還 工程師。 承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本

12、留在工地，讓工程師及 其代理，或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時(shí)間內(nèi)查閱使用。 如工程師不在適當(dāng)時(shí)間內(nèi)再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認(rèn)可， 工程計(jì)劃或進(jìn)展便可能被延誤或中斷時(shí)，承包人必須書面通知工程師。通知書中應(yīng) 詳細(xì)說明所需的圖紙或命令，所需原因和時(shí)間，以及如果不及時(shí)提供而可能造成的 任何延誤和中斷。 承攬施工合同3 _（以下簡稱甲方） _（以下簡稱乙方） 乙方承攬甲方_工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：_ 一、工程量：_ 1、_。 2、_。 3、_。 4、_。 二、工程要求：_ 1、_。 2、_。 3、_。 4、_。 5、_。 。 三、甲方責(zé)任范圍：

13、_ 1、_。 2、_。 3、_。 。 四、乙方責(zé)任范圍：_ 1、_。 2、_。 3、_。 。 五、技術(shù)要求：_ 1、_。 2、_。 3、_。 4。 六、工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期：_ 1、施工工期：_自開工之日起_日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_%。 2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。 3、質(zhì)保期：_質(zhì)保期_年，驗(yàn)收合格后付至工程款的_%，留_%質(zhì)保金：_質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。 七、其它要求：_ 1、施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。 2、施工中

14、乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。 3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。 4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。 5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。 甲方：_ 乙方：_ 日期：_ 承攬施工合同4 甲方： 乙方： 根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑法及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。 建設(shè)單位： 工程名稱： 一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、

15、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監(jiān)管。 二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān);同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。 三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情

16、況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。 四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。 五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。 六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。 七、現(xiàn)場保險(xiǎn)

17、費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)，并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。 八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計(jì)算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi)，其余撥付給乙方。 九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。 十、乙方對(duì)安全

18、生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門的處罰和法律責(zé)任。 十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。 十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。 十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。 未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 甲方： 乙方： 簽定日期： 承攬施工合同5 承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方） 定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方） 根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例規(guī)定，結(jié)合工程具

19、體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。 1、 承攬名稱：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。 a、 承攬項(xiàng)目名稱：北樹小區(qū)6#樓 b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段 c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。 d、 承攬方式：包工不包料。 e、 承攬價(jià)格： 以實(shí)際粘貼面積4.5元/計(jì)算。 f、 工程量計(jì)算方法： 每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。

20、 2、 承攬工程內(nèi)容： 窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。 3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： a、 材料由甲方自行進(jìn)場。 b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 4、 付款方式： 工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。 5、 驗(yàn)收方法： 工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。 6、 工程保修期限： 本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方

21、可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。 7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。 8、 安全施工條例： 1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。 2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。 3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。 9、 糾紛的處理： 發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。 10、 期限與其它： 本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)

22、失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同 如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。 本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。 定 作 方： 承 攬 方： 定作方代表： 承攬方代表： 20xx年 月 日 承攬施工合同6 委托方（甲方）： 承包方（乙方）： 根據(jù)中華人民共和國合同法及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。 一、工程項(xiàng)目： 1、工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。 2、交貨及安裝工程地點(diǎn)： 3、承包方式和承包

23、范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險(xiǎn)、包設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料，承包整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試，并包通過有關(guān)技防辦部門的驗(yàn)收。（設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）。 二、系統(tǒng)總造價(jià)及其支付： （一）系統(tǒng)總造價(jià) 1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價(jià)為人民幣xxx 。 2、整個(gè)系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的功能要求，以甲方審定的設(shè)計(jì)、施工方案為標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上價(jià)格不再作任何調(diào)整（甲方要求增加的工程除外）。 （二）工程款支付 甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款： 1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x %； 2、工程全部完

24、工，測試成功即付總工程款的x %； 3、通過甲方及有關(guān)部門初驗(yàn)驗(yàn)收合格，并且系統(tǒng)無故障運(yùn)行一個(gè)月后，再付總工程款的x %。 三、工期： 1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進(jìn)場，到x年x月x日止，xx完成安裝調(diào)試（以通過用戶及甲方代表驗(yàn)收合格為準(zhǔn)）。 2、在履約過程中，因?yàn)樽兏O(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。 四、供貨及安裝： 1、本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工。 2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的規(guī)定，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 3、乙方使用的輔材必須先提

25、供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可，方可采購進(jìn)場安裝。 五、維修保養(yǎng)： 1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年，自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格之日起計(jì)。保修期內(nèi)，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時(shí)內(nèi)派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費(fèi)用。 年限 材料費(fèi) 維護(hù)服務(wù)費(fèi) 第一年 免 免 第二、三年 收取材料成本費(fèi) 20xx元/年 2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價(jià)格適當(dāng)向甲方收費(fèi)。 3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護(hù)協(xié)議，乙方應(yīng)對(duì)系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護(hù)。 承攬施工合同7 發(fā)包方：_(以下簡稱甲方) 承包方：_(以下簡稱乙方) 根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲

26、方將_ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)中華人民共和國建筑法、中華人民共和國勞動(dòng)法、中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達(dá)成以下條款： 一、 工程名稱：_ 二、 工程地點(diǎn)：_ 三、 工程價(jià)款：按圖紙實(shí)際建筑面積50元/,工程面積2772平方米，工程總價(jià)138600元 四、 工程承包方式及范圍： 1、 承包方式：包工不包料 2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù)，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)

27、構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。 五、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工，施工過程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收，確認(rèn)合格，施工完畢驗(yàn)收完畢。 六、 工程開竣工日期：_年_月_日,竣工日期_年_月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。 七、 付款方式：本工程乙方進(jìn)場甲方支付10000元生活費(fèi)，主鋼立完，甲方支付人工費(fèi)總額的_，次鋼安裝完再付總額的_%,墻板安裝完再付總額的_%,頂板安裝完再付總額的_%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費(fèi)的_%，在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。 八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所

28、需材料及時(shí)足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費(fèi)，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失 九、 安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方指派_為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守中華人民共和國治安法及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。 十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。 十一、本合同一式兩份，

29、甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動(dòng)失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_ _年_月_日 _年_月_日 承攬施工合同8 農(nóng)村房屋施工 承攬合同 甲方（房主）： 乙方（施工方）： 身份證 號(hào)： 地址： 聯(lián)系方式： 上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。 一、工作內(nèi)容 房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。 二、工程價(jià)款與支付方式 1. 工程價(jià)款： 2. 該房屋建筑工程為包工承包方式。 3. 工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算，第一層完工后支付 % ，第二層完工后支付 % ，工程竣工以后支付

30、 % ， % 作為質(zhì)量 保證金 。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。 三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利 1. 甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。 3. 工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。 4. 乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方 % 的保證金。 5. 工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋

31、不需要施 工資 質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何 意外事故 ，均由乙方自行負(fù)責(zé)。 6. 工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。 7. 治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例，不得 打架斗毆 ，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當(dāng)方式解決。 8. 乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與 債務(wù) 均歸乙方承擔(dān)。 五、其它 1. 本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力， 2. 本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，

32、乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。 3. 合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。 甲方 （簽字）： 乙方 （簽字）： 簽署時(shí)間： 年 月 日 承攬施工合同9 認(rèn)立合同雙方： 承攬方： 定作方： 定作方委托承攬方加工長春吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 第二條 加工成品質(zhì)量要求： 第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量： （1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的

33、，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。 第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供 （1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。 第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在

34、定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。 第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法 （1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。 第

35、七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。 （1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。） 第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān) 第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān) 第十條 結(jié)算方式及期限 第十一條 其它 （如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承

36、擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。） 第十二條 承攬方的違約責(zé)任 一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。 三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)

37、責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值

38、的（3050的幅度）或酬金總額的（3050幅度）違約金。 八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。 十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。 十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。 第十三條定作

39、方的違約責(zé)任 一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)

40、，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。 七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。 第十四條*在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任

41、，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，交（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。 定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章） 代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章） 地址： 地址： 電話： 電話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳號(hào)

42、： 帳號(hào)： 年 月 日訂 承攬施工合同10 甲方(發(fā)包方)： 乙方(承包方)： 依照中華人民共和國合同法以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下： 第一條：施工項(xiàng)目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點(diǎn)施工期限：_ 年_月_日起至相應(yīng)工程完工。 第二條 施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付 一、機(jī)械設(shè)備： 序號(hào)_、機(jī)械名稱 、規(guī)格_、型號(hào)、數(shù)量_(臺(tái))。 二、工程款計(jì)價(jià)方式：累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間，按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為：用挖斗_ 元/小時(shí)，用破碎_ 元/小時(shí)。 三、工程款計(jì)算方式說明 1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后，由甲

43、方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具機(jī)械工作時(shí)間簽證單;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)， 2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺(tái)班時(shí)間，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。 3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。 三、支付方式 甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機(jī)總工時(shí)的30%支付乙方款項(xiàng)，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的60%支付乙方款項(xiàng)，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應(yīng)由乙方本人向甲方出

44、具工程款收款單 第三條 機(jī)械設(shè)備的使用和管理 一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場。 二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。 三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。 四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項(xiàng)目受檢需要。 五、因

45、故障造成機(jī)械無法正常運(yùn)行，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。 六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場，并報(bào)告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)： 1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故; 2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故; 3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故; 4、其他非因甲方原因造成的事故。 第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù) 一、甲方的權(quán)利和義務(wù) 1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管

46、理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。 2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場，乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。 3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同。 4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。 5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)

47、間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。 6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。 二、乙方的權(quán)利和義務(wù) l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。 2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。 3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。 5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。 第五條 違約責(zé)任 任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。 一、甲方違約責(zé)任 甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權(quán)單方解除本合同