鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同

1、編號：YB-HT-5105鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同Steel structure process ing方: 方:編訂：Yu nbo Desig n簽 訂日期:年月日精品合同/ Word 文檔/文字可改編號：YB-HT-5105鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同說明：本合同書適用于約束協(xié)議雙方（即甲乙雙方）的履行責任，同時也為日后雙方的 分歧，提供有力的文字性依據(jù)，可用作電子存檔或?qū)嶓w印刷，使用時請詳細閱讀條款。!鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文一委托方：（以下簡稱甲方）加工方：（以下簡稱乙方）依據(jù)中華人民共和國合同法 的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲 方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜， 經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并 訂立本合同，共同遵守

2、。一、加工方式甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。二、加工內(nèi)容本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工 程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作 （含拋丸除銹，刷 紅丹 防 銹底漆一遍）。三、加工工期從乙方收到甲方的第一筆預付款（或定金）之日起開始計算工期。四、加工量、單價及總金額1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 (GB-50205-20XX)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方 須嚴格按圖紙要求加工制作。2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量 0%損耗計算。本合同從生效之日起， 合同單價不因市場價格變化而變更。3、上表所列之“金額

3、”的“合計”項為暫定總價。4、本合同采用的定價方式結(jié)算。五、運輸方式：需方自提，運費自負。六、結(jié)算、付款及付款方式1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動 終止，甲方已支付的定金不退還。2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額（定金除外）。甲方最后一次提貨前， 雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清， 乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。3、 如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方， 乙方必須在1

4、2小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。七、雙方責任甲方責任1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更， 甲方應以書面方式在變更實施前 2天書面通知乙方，因變更導致 的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承 擔，按照合同約定價格支付乙方價款。4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后 12小時內(nèi)解決。由此造成的工期 延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后 7

5、天內(nèi)付清全 部貨款。否則甲方提貨時， 市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié) 算；市場價格下跌的，按照下乙方責任1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費 ）。4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。八

6、、質(zhì)量驗收1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在 48小時內(nèi)解決。2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在 48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接 到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議， 或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出 書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷

7、而造成其他直接或間接損失。九、違約責任1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲 方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件 報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不 得擅自解除本合同。十、保密責任任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘 密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期

8、限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。十一、其他約定1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán) 債務承擔連帶擔保責任。2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可 向乙方所在地人民法院提起訴訟。4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效， 至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。（以 下無正文）甲方：（蓋章）乙方：年月日：鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文二定做方：（稱甲方）承攬方：（稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法 規(guī)定，

9、結(jié)合本工程的實際情 況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容：1. 制作內(nèi)容：主鋼構(gòu)：鋼梁.H（400800） X 200X 6X 9.35。材質(zhì)為 Q235。 鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆（防銹漆）一道。二、合同價格及結(jié)算方式：1. 合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。（貨款 可以用現(xiàn)金或承兌付給。）2. 合同簽訂三日內(nèi)甲方付款3. 提貨：（1）.第一次送齊二十八架鋼架， 甲方不付貨款，提第二次貨 時付清前次貨款，依次類推， 至此全部提清，最后一次提貨時甲 方全部付清貨款。4. 結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。三、質(zhì)量要求

10、：乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量 達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。四、交貨地點和時間：1. 交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨；運費由甲方負責，裝車由乙方負責。2. 交貨時間：五、包裝及運輸：1. 乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施 （具體由甲方 再出發(fā)運前另行交底）。3. 運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。六、雙方權(quán)利及義務：1. 甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙

11、一套，并簽字認可。 由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。2. 甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。3. 乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4. 甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。5. 乙方質(zhì)量問題導致返工， 乙方負責修復，并承擔返工費及 直接費用。七、違約責任：按合同法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決， 協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T 會仲

12、裁。九、附則：1. 本合同2. 本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。 此合同有效期為年 月 日至年 月曰。3. 未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：開戶行：開戶行：賬號：賬號：鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文三發(fā)包方：（以下可簡稱：甲方）承攬方：（以下可簡稱：乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法 的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為、工程名稱： 。二、 工程施工地點：。三、 工程內(nèi)容：。四、工程量和工程造價：1、 工程量為：平方米，（注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算 ）。2、 工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元

13、，大寫：元。（注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。）四、付款方式及工程確認辦法：1、 合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的，即元，作2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 ，即元4、 工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的，即 元。5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 ，質(zhì)保期為合同簽訂之日 起滿壹五、工程延期：如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后， 工期作相應順延 并以書面形式確定。1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。2、設計方案（結(jié)構(gòu)、造型等）有重大變更，甲方未及時通知 乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、

14、制作、 安裝等相關(guān)事宜。3、不具備乙方進場條件（如：土建工程未到位），致使乙方 不能按期進場開展工作。4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。6、不可抗力。（注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中 飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。）六、雙方職責1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施 工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方， 并應及時據(jù)此調(diào)整合同價款。2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工

15、單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償” 的原則由乙方計取賠款， 并由損壞方承擔 相關(guān)責任。七、甲方職責：1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定 地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工 程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意， 不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由

16、甲方負責。八、乙方職責：1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查， 乙方應給予積極的配合， 對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應立即 返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。3、負責產(chǎn)品材料的保管；乙方施工人員在施工期間， 要做到 安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方 承擔，甲方不負任何責任。4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的 管理規(guī)定。5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。九、土建方應配合的相關(guān)事宜：1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù) 據(jù)及位置。2、提供土建施工進度計劃，以

17、便于我單位落實工程承包范 圍部位的施工組織工作。3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。十、施工工期：在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工 期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順 延。十一、合同爭議、合同的生效與終止：（一）爭議：甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。（二）、合同的生效與終止本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外， 其他條款即告終止，保修期滿， 甲方支款項完畢后， 保修條款自然 終止。十二、交工質(zhì)量保修承諾1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后， 我方在保修期內(nèi)提供免費保修 服務。保修期為半年。2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪， 及時處理使用中出現(xiàn)的問題。十三、其它約定：1、標的物（即工程所含內(nèi)容的所有項目）所有權(quán)自工程款結(jié) 清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票（或轉(zhuǎn)帳支票主）的形式轉(zhuǎn)入乙方公 司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整