2025年度城市軌道交通工程承包合同糾紛解決上訴狀

2025年度城市軌道交通工程承包合同糾紛解決上訴狀本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度城市軌道交通工程承包合同甲方（建設單位）：名稱：______地址：______法定代表人：______聯(lián)系電話：______乙方（施工單位）：名稱：______地址：______法定代表人：______聯(lián)系電話：______鑒于：甲方根據(jù)國家有關(guān)城市軌道交通建設的法律法規(guī)和政策，決定建設______（項目名稱），并經(jīng)______（審批部門）批準。乙方愿意承包上述項目的施工任務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：______1.2工程地點：______1.3工程規(guī)模：______1.4工程內(nèi)容：______1.5工程總投資：______第二條合同工期2.1工程總工期：______天2.2具體開工日期：______2.3具體竣工日期：______第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準：______3.2乙方應嚴格按照國家有關(guān)質(zhì)量標準和設計文件進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。第四條工程造價4.1工程造價：______4.2工程造價包括：______4.3工程造價調(diào)整方式：______第五條付款方式5.1甲方按照合同約定的時間和比例向乙方支付工程款。5.2付款方式：______5.3付款時間：______第六條施工組織與進度6.1乙方應按照合同約定的工期和工程內(nèi)容，編制施工組織設計和進度計劃，并報送甲方審批。6.2乙方應確保施工安全和文明施工，遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準。第七條合同變更（1）國家政策、法規(guī)的調(diào)整；（2）不可抗力因素；（3）合同約定以外的重大設計變更；（4）其他雙方認為合理的變更。第八條違約責任8.1甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付______的違約金；（2）未按合同約定提供施工條件的，應承擔相應的責任；（3）其他違約行為，按合同約定承擔相應責任。8.2乙方違約責任：（1）未按合同約定完成工程的，應承擔相應的責任；（2）工程質(zhì)量不符合合同約定的，應承擔相應的責任；（3）其他違約行為，按合同約定承擔相應責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交______仲裁委員會仲裁。9.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十條合同生效及其他10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。10.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（建設單位）：______年______月______日乙方（施工單位）：______年______月______日附件：1.工程設計文件2.施工組織設計3.其他相關(guān)文件本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如上所示。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入概述.1定義本合同中的“第三方”指在合同履行過程中，因合同內(nèi)容或履行需要而介入合同關(guān)系的外部主體，包括但不限于監(jiān)理單位、設計單位、審計單位、咨詢機構(gòu)、仲裁機構(gòu)、法院等。.2第三方介入的目的第三方介入的目的是為了保證合同的有效履行，確保工程質(zhì)量、進度和投資控制，以及解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。二、第三方介入的職責.3監(jiān)理單位3.1監(jiān)理單位應按照國家有關(guān)工程監(jiān)理的規(guī)定和合同約定，對工程進行全面監(jiān)理。3.2監(jiān)理單位應監(jiān)督乙方按照工程設計文件和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。3.3監(jiān)理單位應定期向甲方報告工程進展情況，并對工程進度、質(zhì)量、安全等方面提出意見和建議。.4設計單位4.1設計單位應按照合同約定提供設計文件，并對設計文件負責。4.2設計單位應在施工過程中對設計變更進行審核，確保設計變更符合工程實際需求。4.3設計單位應配合監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。.5審計單位5.1審計單位應按照國家有關(guān)審計的規(guī)定和合同約定，對工程投資進行審計。5.2審計單位應定期對工程投資進行審核，確保投資控制有效。5.3審計單位應向甲方提交審計報告，并對審計結(jié)果負責。.6咨詢機構(gòu)6.1咨詢機構(gòu)應按照合同約定提供咨詢服務，包括但不限于技術(shù)咨詢、管理咨詢、法律咨詢等。6.2咨詢機構(gòu)應保證提供的服務符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。6.3咨詢機構(gòu)應向甲方提交咨詢服務報告，并對咨詢服務結(jié)果負責。.7仲裁機構(gòu)、法院7.1仲裁機構(gòu)、法院應按照國家有關(guān)仲裁、訴訟的規(guī)定和合同約定，解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。7.2仲裁機構(gòu)、法院的裁決或判決對各方均有約束力。三、第三方責任限額.8責任限額8.1第三方在履行職責過程中因自身原因造成的損失，其責任限額不得超過合同總價的______%。8.2第三方在履行職責過程中因不可抗力等原因造成的損失，不承擔賠償責任。四、第三方與其他各方的權(quán)利義務劃分.9甲方與第三方9.1甲方有權(quán)要求第三方按照合同約定履行職責，并有權(quán)對第三方的工作進行監(jiān)督。9.2甲方應向第三方提供必要的資料和條件，以便第三方履行職責。.10乙方與第三方10.1乙方應按照合同約定與第三方進行配合，確保第三方能夠順利履行職責。10.2乙方應向第三方提供必要的資料和條件，以便第三方履行職責。.11第三方與其他各方11.1第三方應尊重甲方和乙方的合法權(quán)益，不得損害甲方和乙方的利益。11.2第三方在履行職責過程中，應遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。五、合同變更與解除.12合同變更12.1在合同履行過程中，如因第三方介入需要變更合同內(nèi)容，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.2變更后的合同內(nèi)容應作為原合同的補充部分。.13合同解除13.1如第三方在履行職責過程中嚴重違約，甲方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔相應的違約責任。13.2乙方在履行合同過程中嚴重違約，第三方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。六、爭議解決.14爭議解決14.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交______仲裁委員會仲裁。14.2仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。.15第三方爭議解決15.1第三方在履行職責過程中與其他各方發(fā)生的爭議，應參照本合同爭議解決方式解決。15.2第三方與其他各方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應提交______仲裁委員會仲裁。本部分對2025年度城市軌道交通工程承包合同進行第三方介入后的修正，與第一部分共同構(gòu)成完整的合同內(nèi)容。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1工程設計文件要求：設計文件應包括但不限于總體設計、施工圖設計、設備選型表、材料清單等，符合國家相關(guān)設計規(guī)范和標準。說明：設計文件是工程建設的依據(jù)，乙方必須嚴格按照設計文件進行施工。.2施工組織設計要求：施工組織設計應包括施工方案、施工進度計劃、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等。說明：施工組織設計是指導施工的重要文件，乙方應確保其實施。.3施工合同要求：施工合同應明確工程范圍、工期、質(zhì)量標準、工程造價、付款方式、違約責任等內(nèi)容。說明：施工合同是甲乙雙方的權(quán)利義務關(guān)系的重要依據(jù)。.4工程進度報告要求：工程進度報告應包括工程進度、質(zhì)量情況、安全文明施工情況等。說明：工程進度報告是甲方了解工程進展情況的重要途徑。.5工程結(jié)算報告要求：工程結(jié)算報告應包括工程量清單、工程造價、付款情況等。說明：工程結(jié)算報告是工程竣工后進行結(jié)算的依據(jù)。.6工程驗收報告要求：工程驗收報告應包括工程質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的驗收結(jié)果。說明：工程驗收報告是工程竣工驗收的依據(jù)。.7工程變更通知單要求：工程變更通知單應包括變更原因、變更內(nèi)容、變更后的工程量、變更后的工程造價等。說明：工程變更通知單是工程變更的正式文件。.8工程索賠報告要求：工程索賠報告應包括索賠原因、索賠依據(jù)、索賠金額等。說明：工程索賠報告是解決工程索賠的依據(jù)。.9工程保險單要求：工程保險單應包括保險種類、保險金額、保險期限等。說明：工程保險單是保障工程建設和施工人員安全的重要文件。.10其他相關(guān)文件說明：其他相關(guān)文件包括但不限于招投標文件、合同附件、會議紀要、往來函件等。說明二：違約行為及責任認定：.11甲方違約行為及責任認定違約行為：未按合同約定支付工程款。責任認定：甲方應向乙方支付______的違約金，并承擔相應的利息損失。違約行為：未按合同約定提供施工條件。責任認定：甲方應承擔相應的責任，包括但不限于賠償乙方因此造成的損失。.12乙方違約行為及責任認定違約行為：未按合同約定完成工程。責任認定：乙方應承擔相應的責任，包括但不限于賠償甲方因此造成的損失。違約行為：工程質(zhì)量不符合合同約定。責任認定：乙方應承擔相應的責任，包括但不限于返工、修復或重新施工，并賠償甲方因此造成的損失。違約