外墻保溫系統(tǒng)施工合同標準版

外墻保溫系統(tǒng)施工合同標準版合同編號：__________名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為房屋所有權人，乙方為具備外墻保溫系統(tǒng)施工資質(zhì)的施工單位，雙方就甲方房屋外墻保溫系統(tǒng)施工事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概述1.1工程名稱：甲方房屋外墻保溫系統(tǒng)施工工程。1.2工程地點：__________。1.3工程內(nèi)容：甲方房屋外墻保溫系統(tǒng)的設計、施工及驗收。1.4工程面積：__________平方米。第二條工程期限2.1本合同簽訂后，乙方應在____個日內(nèi)完成施工。2.2如因不可抗力等因素導致工程延期，雙方協(xié)商一致后可書面延期。第三條工程質(zhì)量及標準3.1乙方應按照國家及行業(yè)相關標準，確保施工質(zhì)量。3.2乙方應保證外墻保溫系統(tǒng)的使用壽命不少于____年。3.3乙方應提供完整的施工圖紙、施工方案及相關技術資料。第四條工程價款4.1乙方報價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款；（2）工程進度達到____%時，甲方向乙方支付合同總價款的____%；（3）工程驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的____%；（4）剩余的____%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后，無質(zhì)量問題甲方予以支付。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定付款。第五條工程驗收5.1工程驗收標準：按照國家及行業(yè)相關驗收標準執(zhí)行。5.2工程驗收程序：（1）乙方完成施工后，應向甲方提交驗收申請；（2）甲方應在收到驗收申請后的____個工作日內(nèi)組織驗收；（3）驗收合格后，甲乙雙方簽訂驗收合格證書。第六條質(zhì)量保修6.1乙方應保證施工質(zhì)量，保修期為____年，自工程驗收合格之日起計算。6.2保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后的____個工作日內(nèi)免費修復。6.3保修期滿后，甲方如需乙方提供維修服務，雙方協(xié)商確定服務費用。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。7.2甲方未按約定支付工程價款，應承擔逾期付款的違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×____%。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日注意事項：1.明確合同主體：確保甲乙雙方的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話等信息準確無誤，以便于合同履行及后續(xù)溝通。法律名詞解釋：合同主體指參與合同關系的當事人，即甲乙雙方。2.工程內(nèi)容與期限：明確工程名稱、地點、內(nèi)容、面積及施工期限，確保雙方對工程有清晰的認識。法律名詞解釋：工程內(nèi)容指合同約定的具體施工項目；工程期限指完成工程的時間限制。3.質(zhì)量標準與驗收：約定工程質(zhì)量標準、驗收程序及驗收合格證書的簽訂，確保工程質(zhì)量符合要求。法律名詞解釋：質(zhì)量標準指國家及行業(yè)規(guī)定的施工質(zhì)量要求；驗收程序指施工完成后進行的檢查驗收過程；驗收合格證書是證明工程質(zhì)量合格的官方文件。4.工程價款與支付方式：明確工程價款、付款方式及質(zhì)保金，保障雙方的合法權益。法律名詞解釋：工程價款指施工合同中約定的工程費用；付款方式指支付工程價款的具體方式；質(zhì)保金是預留一定比例的工程價款，用于保證施工質(zhì)量的一種措施。5.違約責任：約定違約責任，保障雙方在合同履行過程中的權益。法律名詞解釋：違約責任指合同當事人違反合同約定所應承擔的民事責任。解決辦法：1.協(xié)商解決：在合同履行過程中，如遇爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。法律名詞解釋：協(xié)商解決指合同當事人通過溝通、商討達成一致意見，解決爭議的方式。2.訴訟解決：如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決指合同當事人通過司法途徑，向法院提起訴訟，由法院判決解決爭議的方式。特殊應用場合及合同補充條款：1.應用場合：新建住宅小區(qū)外墻保溫施工補充條款：考慮到新建住宅小區(qū)居民的安全和舒適，乙方需在施工過程中采取降噪措施，確保不影響居民正常生活。補充條款：“乙方在施工期間，應采取合理措施降低噪音，避免在夜間或節(jié)假日進行高噪音作業(yè)，確保居民生活不受干擾。”2.應用場合：老舊小區(qū)改造項目補充條款：老舊小區(qū)改造可能涉及居民搬遷，需保障居民權益和施工順利進行。補充條款：“乙方應提前與居民溝通，制定詳細的搬遷計劃和施工安排，確保居民權益不受影響，并協(xié)助解決居民在搬遷期間可能遇到的問題?！?.應用場合：商業(yè)綜合體外墻保溫施工補充條款：商業(yè)綜合體施工可能涉及商家營業(yè)，需考慮施工對商業(yè)活動的影響。補充條款：“乙方在施工期間，應盡量避開商家營業(yè)高峰期，合理規(guī)劃施工時間，減少對商家營業(yè)的干擾，并確保施工安全?！?.應用場合：學?；蜥t(yī)院外墻保溫施工補充條款：學校或醫(yī)院等場所施工需特別注意安全防護，避免影響正常教學或醫(yī)療服務。補充條款：“乙方在施工過程中，必須采取嚴格的安全防護措施，確保施工區(qū)域與教學區(qū)或醫(yī)療區(qū)有效隔離，避免對師生或患者造成不便?！焙贤韪郊斜恚?.附件一：甲方房屋外墻保溫系統(tǒng)施工圖紙2.附件二：乙方外墻保溫系統(tǒng)施工資質(zhì)證書3.附件三：乙方施工人員資格證書4.附件四：乙方安全生產(chǎn)責任書5.附件五：施工進度計劃表6.附