2025年度地下綜合管廊建設(shè)項目承攬施工合同書

2025年度地下綜合管廊建設(shè)項目承攬施工合同書本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________鑒于甲方需要建設(shè)地下綜合管廊，乙方愿意承攬該項目的施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：2025年度地下綜合管廊建設(shè)項目2.項目地點：____________________3.項目規(guī)模：____________________4.項目內(nèi)容：地下綜合管廊的土建工程、管道安裝、電氣工程、消防工程等。二、合同工期1.合同工期：自合同簽訂之日起____個月。2.乙方應(yīng)按照甲方要求，在合同工期內(nèi)完成地下綜合管廊建設(shè)項目的施工。三、工程款支付1.乙方在合同簽訂后，需向甲方提交施工組織設(shè)計、施工方案等資料，經(jīng)甲方審核通過后，甲方支付合同總價款的_____%作為預(yù)付款。2.乙方在工程進(jìn)度達(dá)到合同約定節(jié)點時，向甲方提交工程進(jìn)度款申請，甲方在收到申請后____個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項。3.工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的_____%作為竣工結(jié)算款。4.甲方在支付工程款時，應(yīng)扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的稅費、質(zhì)保金等。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方在施工過程中，應(yīng)接受甲方對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。3.工程竣工驗收合格后，甲方對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。五、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)。2.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全管理。3.乙方在施工過程中，如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取措施，并按照國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。六、違約責(zé)任1.乙方未按合同約定完成工程進(jìn)度，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。2.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付合同總價款的_____%作為違約金。3.乙方在施工過程中，如因自身原因造成工程質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（建設(shè)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：____________________九、附件1.施工組織設(shè)計2.施工方案3.工程量清單4.工程進(jìn)度計劃5.其他相關(guān)資料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設(shè)計單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、檢測機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的目的和方式1.第三方介入的目的：為確保工程項目的順利進(jìn)行，提高工程質(zhì)量，降低風(fēng)險，以及滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。（1）提供專業(yè)服務(wù)，如設(shè)計、監(jiān)理、檢測等；（2）提供材料、設(shè)備等物資；（3）提供資金支持；（4）提供技術(shù)指導(dǎo)；（5）其他有助于工程項目順利進(jìn)行的服務(wù)。三、第三方責(zé)任限額1.第三方責(zé)任限額：第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不得超過合同總價款的_____%。（1）不可抗力因素導(dǎo)致的損失；（2）甲方或乙方違反合同約定導(dǎo)致的損失；（3）第三方無法預(yù)見、無法避免且無法克服的情況導(dǎo)致的損失。四、第三方與甲乙方的責(zé)權(quán)利劃分1.第三方與甲方的責(zé)權(quán)利劃分：（1）責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，履行其專業(yè)服務(wù)、提供物資、資金支持等義務(wù)，確保工程項目的順利進(jìn)行。（2）權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相關(guān)費用，并在工程進(jìn)度達(dá)到約定節(jié)點時，獲取相應(yīng)的款項。（3）義務(wù)：第三方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)甲方合法權(quán)益。2.第三方與乙方的責(zé)權(quán)利劃分：（1）責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，履行其專業(yè)服務(wù)、提供物資、資金支持等義務(wù)，協(xié)助乙方完成工程項目的施工。（2）權(quán)利：第三方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付相關(guān)費用，并在工程進(jìn)度達(dá)到約定節(jié)點時，獲取相應(yīng)的款項。（3）義務(wù)：第三方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)乙方合法權(quán)益。五、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲方和乙方應(yīng)就第三方的資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、費用等達(dá)成一致意見。2.第三方介入后，甲方和乙方應(yīng)將第三方納入合同體系，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.第三方介入過程中，甲方和乙方應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，確保第三方能夠充分發(fā)揮其作用。六、第三方變更和退出1.第三方變更：在合同履行過程中，如需更換第三方，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。2.第三方退出：第三方因自身原因或合同約定原因退出項目，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商解決相關(guān)事宜，確保工程項目的順利進(jìn)行。七、爭議解決1.第三方與甲方、乙方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.本合同修正條款作為本合同不可分割的一部分，與原合同具有同等法律效力。甲方（建設(shè)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________第三方：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工組織設(shè)計詳細(xì)要求：施工組織設(shè)計應(yīng)包括施工方案、施工進(jìn)度計劃、施工資源配置、施工安全管理措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。說明：施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工的重要文件，乙方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)提交給甲方審核。2.施工方案詳細(xì)要求：施工方案應(yīng)詳細(xì)說明施工工藝、施工方法、施工順序、施工質(zhì)量控制措施、施工安全措施等內(nèi)容。說明：施工方案是乙方施工的具體指導(dǎo)文件，應(yīng)確保施工過程的順利進(jìn)行。3.工程量清單詳細(xì)要求：工程量清單應(yīng)詳細(xì)列明工程項目的各項工程量，包括土建工程、管道安裝、電氣工程、消防工程等。說明：工程量清單是工程款支付的重要依據(jù)，應(yīng)確保工程量的準(zhǔn)確無誤。4.工程進(jìn)度計劃詳細(xì)要求：工程進(jìn)度計劃應(yīng)詳細(xì)列明各階段施工的時間節(jié)點、工程量、質(zhì)量要求等。說明：工程進(jìn)度計劃是監(jiān)督施工進(jìn)度的重要工具，應(yīng)確保工程按計劃推進(jìn)。5.其他相關(guān)資料詳細(xì)要求：包括但不限于地質(zhì)勘察報告、設(shè)計圖紙、施工圖紙、施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量檢測報告等。說明：其他相關(guān)資料是確保工程質(zhì)量和安全的重要依據(jù)，乙方應(yīng)確保其完整性和準(zhǔn)確性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按合同約定的時間完成施工，導(dǎo)致工期延誤。責(zé)任認(rèn)定：每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。示例：若合同工期為6個月，實際工期延誤10天，則乙方應(yīng)支付違約金_____%。（2）乙方施工過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)甲方驗收不合格。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若因乙方施工質(zhì)量問題，導(dǎo)致甲方損失_____%，則乙方應(yīng)賠償甲方相應(yīng)金額。（3）甲方未按合同約定支付工程款。責(zé)任認(rèn)定：每延誤一日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的_____%作為違約金。示例：若甲方應(yīng)支付工程款_____%，實際支付延誤5天，則甲方應(yīng)支付違約金_____%。（4）第三方未按合同約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致工程項目受到影響。責(zé)任認(rèn)