工廠配電房維修施工合同

工廠配電房維修施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方擁有位于上述地址的工廠配電房，現(xiàn)因配電房設備老化及故障，為確保工廠的正常生產(chǎn)，甲方擬對配電房進行維修施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就配電房維修施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：工廠配電房維修施工項目1.2工程地點：甲方工廠內(nèi)1.3工程內(nèi)容：包括但不限于配電房設備更換、線路改造、接地系統(tǒng)修復、防護設施安裝等。具體施工內(nèi)容以乙方提交的施工方案為準。1.4工程進度：自雙方簽訂合同之日起，預計工期為____個月。二、合同價格及支付方式2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。2.2甲方分期支付乙方工程款項，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的20%作為質保金，自工程驗收合格之日起一年內(nèi)無質量問題，甲方一次性支付給乙方。三、工程質量及驗收3.1乙方應按照國家標準、行業(yè)規(guī)范及甲方要求進行施工，確保工程質量。3.2工程驗收標準：按照《電力工程施工質量驗收規(guī)范》GB502682008執(zhí)行。3.3工程驗收：工程完工后，甲方有權組織相關人員對工程進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應在甲方指定期限內(nèi)整改到位，并重新驗收。四、違約責任4.1乙方未按照約定的工期完成工程的，應按照逾期付款金額的1%向甲方支付違約金。4.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期付款金額的1%向乙方支付違約金。4.3由于甲方原因導致工程無法正常進行的，乙方有權要求甲方支付停工損失，并順延工期。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方提交的施工方案2.電力工程施工質量驗收規(guī)范（GB502682008）3.工程驗收報告4.支付憑證5.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成工程：認定：工程實際完工時間超出合同約定的工期。違約行為：按照逾期付款金額的1%向甲方支付違約金。2.甲方未按照約定時間支付工程款：認定：甲方延遲支付工程款項。違約行為：按照逾期付款金額的1%向乙方支付違約金。3.由于甲方原因導致工程無法正常進行：認定：因甲方原因導致工程停工。違約行為：乙方有權要求甲方支付停工損失，并順延工期。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系的行為規(guī)范的總稱。2.配電房：指用于分配電能的場所，包括電源進線、分配電柜、控制設備等。3.維修施工：指對設備進行修理、更換、改造等活動，以恢復或提高設備的使用性能。4.質保金：指為確保合同履行質量，的一方在支付合同價款時保留的一部分資金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工程進度延誤。解決辦法：按照合同約定的違約金計算公式，向對方支付違約金。2.問題：工程質量不符合標準。解決辦法：要求乙方按照驗收標準進行整改，直至達到合同約定的質量要求。3.問題：甲方延遲支付工程款。解決辦法：按照合同約定的違約金計算公式，向乙方支付違約金。4.問題：工程停工。解決辦法：協(xié)商順延工期，并要求甲方