鄉(xiāng)村度假村魚塘改造施工合同

鄉(xiāng)村度假村魚塘改造施工合同合同編號：__________鄉(xiāng)村度假村魚塘改造施工合同鑒于：甲方為提升度假村設(shè)施品質(zhì)，改善魚塘環(huán)境，擬對現(xiàn)有魚塘進(jìn)行改造；乙方具有魚塘改造施工資質(zhì)，愿意承攬該項工程；雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就魚塘改造施工事項達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1魚塘改造范圍：位于甲方度假村內(nèi)，占地面積約為____平方米的魚塘；1.2改造內(nèi)容：（1）對魚塘進(jìn)行清淤、挖深、拓寬，確保魚塘水質(zhì)清澈，適宜魚類生長；（2）設(shè)置合理的魚塘生態(tài)系統(tǒng)，包括水草、浮島等，提高魚塘自凈能力；（3）建造魚塘觀光平臺，方便游客觀賞魚塘美景；（4）配備魚塘照明、給排水等設(shè)施，確保魚塘改造后功能齊全；（5）其他雙方約定的改造內(nèi)容。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保魚塘改造工程質(zhì)量達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；2.2乙方應(yīng)選用合格的建設(shè)材料，不得使用劣質(zhì)、有毒、有害材料；2.3乙方應(yīng)按照約定的施工進(jìn)度和工期完成魚塘改造工程；2.4工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定的質(zhì)保期，確保工程安全穩(wěn)定運行。三、工程價款3.1雙方確認(rèn)，魚塘改造工程的施工費用為人民幣____元（大寫：_________________________元整）；3.2乙方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向甲方提交工程預(yù)算，甲方確認(rèn)后按約定的付款方式支付工程價款；3.3工程驗收合格后，甲方應(yīng)在驗收報告出具后____個工作日內(nèi)支付剩余工程款。四、施工期限4.1雙方確認(rèn)，魚塘改造工程的施工期限為____個月，自合同簽訂之日起計算；4.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的____%；5.2甲方未按照約定支付工程價款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款違約金，違約金為應(yīng)付款項的____%；5.3雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，保障施工安全，確保施工人員的人身安全；6.2乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中的環(huán)境保護(hù)責(zé)任，確保施工對周圍環(huán)境的不利影響降至最低；6.3工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)；6.4雙方應(yīng)共同維護(hù)工程質(zhì)量，對于工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。七、合同的生效、變更和解除7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；7.2除非雙方達(dá)成書面一致意見，否則任何一方不得單方面變更或解除本合同；7.3本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。八、爭議解決8.1雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；9.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；9.3本合同簽訂地為中華人民共和國___________?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）___________市（地、州、盟）___________縣（市、區(qū)、旗）。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.魚塘改造設(shè)計方案2.施工預(yù)算明細(xì)表3.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)4.施工安全規(guī)范5.環(huán)境保護(hù)評估報告6.乙方資質(zhì)證明文件7.工程進(jìn)度計劃表8.付款憑證及收據(jù)9.工程驗收報告10.質(zhì)保期服務(wù)承諾二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)等。2.甲方未按照約定支付工程價款，包括但不限于逾期付款、少付/拒付工程款等。3.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，如施工安全、環(huán)境保護(hù)、溝通協(xié)調(diào)等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指鄉(xiāng)村度假村，魚塘改造工程的委托方。2.乙方：指具有魚塘改造施工資質(zhì)的承包方。3.工程價款：指雙方約定的魚塘改造工程的施工費用。4.施工期限：指雙方約定的完成魚塘改造工程的期限。5.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。6.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方承擔(dān)工程安全穩(wěn)定運行的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)加強(qiáng)施工組織，合理調(diào)配人力、物力資源，確保工程按進(jìn)度進(jìn)行。如因特殊情況導(dǎo)致延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，尋求延期諒解。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計方案和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)整改責(zé)任，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.付款糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付工程價款。如發(fā)生付款糾紛，可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向法院提起訴訟。4.合同變更或解除：任何一方不得單方面變更或解除合同。如雙方達(dá)成書面一致意見，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。五、