體育館建設(shè)承攬施工合同范本

體育館建設(shè)承攬施工合同范本合同編號：__________體育館建設(shè)承攬施工合同范本甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程預(yù)算：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進(jìn)度：__________三、合同工期3.1合同約定的工期為__________日。3.2工期延誤的違約責(zé)任：__________四、施工質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：__________4.3質(zhì)量保證期：__________五、技術(shù)交底5.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求和技術(shù)要求，進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。5.2技術(shù)交底會的召開時間及地點：__________六、材料供應(yīng)6.1甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料，應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。6.2甲方應(yīng)按時供應(yīng)材料，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。七、施工安全7.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的要求，做好施工安全措施。7.2安全事故的處理：__________八、合同的變更和解除8.1合同的變更：__________8.2合同的解除：__________九、違約責(zé)任9.1乙方未按約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2甲方未按約定支付合同價款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。十、爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十一、其他約定11.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。11.2雙方應(yīng)保守合同秘密，不得泄露對方的商業(yè)秘密。11.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.體育館建設(shè)設(shè)計圖紙2.施工方案和施工組織設(shè)計3.材料供應(yīng)清單4.工程預(yù)算明細(xì)表5.施工進(jìn)度計劃6.安全生產(chǎn)措施方案7.合同履行過程中的變更協(xié)議8.工程驗收報告9.質(zhì)量保修書二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，屬于違約行為。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定或國家標(biāo)準(zhǔn)的，屬于違約行為。3.甲方未按約定時間支付合同價款的，屬于違約行為。4.甲方未按約定供應(yīng)材料，或供應(yīng)的材料不符合要求的，屬于違約行為。5.雙方未按約定保守合同秘密，泄露對方商業(yè)秘密的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人按照委托人的要求，完成某項工作，并支付報酬的合同。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定，完成各自的權(quán)利和義務(wù)的行為。4.質(zhì)量保證期：指承包人對工程質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任的期限。5.安全生產(chǎn)：指在施工過程中，采取一系列措施，保證人員安全和財產(chǎn)安全的活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)采取措施加快進(jìn)度，并向甲方支付違約金。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至符合合同要求。3.材料供應(yīng)不及時：甲方應(yīng)提前做好材料供應(yīng)計劃，確保供應(yīng)充足。4.安全事故發(fā)生：乙方應(yīng)立即報告甲方，并按照安全生產(chǎn)措施進(jìn)行處理。5.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向法院起訴。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為體育館建設(shè)項目的業(yè)主，乙方為承攬施工的單位。2.適用于各類體育館建設(shè)施工