建筑規(guī)劃承攬施工合同

建筑規(guī)劃承攬施工合同合同編號：__________一、項目概述1.1本項目位于________________，占地面積約為________________平方米，項目內(nèi)容包括________________等。1.2委托方應(yīng)按照本合同的約定，向受托方支付相應(yīng)的建筑規(guī)劃承攬施工費用。1.3受托方應(yīng)按照本合同的約定，完成本項目的建筑規(guī)劃承攬施工工作。二、合同價格及支付方式2.1本項目的合同總價為人民幣__________元（大寫：__________________________元整），幣種為人民幣。2.2委托方應(yīng)在本合同簽訂后7個工作日內(nèi)，向受托方支付合同總價款的50%作為預(yù)付款。2.3剩余的50%合同總價款，在受托方按照本合同約定的時間節(jié)點完成本項目相應(yīng)的施工工作后，由委托方按照實際情況進行支付。三、合同履行期限3.1本項目的合同履行期限為____個月，自雙方簽訂本合同之日起計算。3.2受托方應(yīng)按照本合同約定的時間節(jié)點，完成本項目相應(yīng)的施工工作。如因受托方原因?qū)е率┕みM度延誤，應(yīng)按照延誤天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×延誤天數(shù)×1‰。四、質(zhì)量標準4.1受托方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及本合同約定的質(zhì)量標準進行施工。4.2委托方有權(quán)對受托方的施工過程進行監(jiān)督檢查，受托方應(yīng)予以配合。4.3項目完成后，委托方應(yīng)組織相關(guān)單位進行驗收。如驗收不合格，受托方應(yīng)按照委托方的要求進行整改，并承擔相應(yīng)的整改費用。五、保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起計算，至合同履行完畢后____年止。六、違約責任6.1雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違反本合同，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。6.2違約金的計算方式為：違約金=合同總價款×違約天數(shù)×1‰。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同履行完畢止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽字）：_________________乙方代表（簽字）：_________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.建筑規(guī)劃承攬施工項目詳細方案2.項目地理位置示意圖3.施工圖紙及設(shè)計文件4.相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準文件5.驗收標準及方法文檔6.保密協(xié)議7.雙方的公司資質(zhì)證明文件8.支付憑證及發(fā)票二、違約行為及認定：1.受托方未按照約定的時間節(jié)點完成施工工作，視為違約。2.受托方施工質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.委托方未按約定時間支付預(yù)付款，視為違約。4.委托方未按約定時間支付剩余合同總價款，視為違約。5.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，視為違約。6.雙方未履行其他約定事項，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑規(guī)劃承攬施工合同：一方（委托方）委托另一方（受托方）進行建筑規(guī)劃設(shè)計和施工的合同。2.預(yù)付款：合同簽訂后，委托方按照約定向受托方支付的款項。3.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.驗收：委托方對受托方施工完成的項目進行檢驗、確認的過程。5.保密義務(wù)：雙方在合同履行過程中對獲悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：受托方應(yīng)加大施工力度，采取措施確保按時完成施工。2.施工質(zhì)量問題：受托方應(yīng)立即進行整改，直至達到約定質(zhì)量標準。3.支付款項糾紛：雙方應(yīng)核對支付憑證，如有異議，可通過協(xié)商解決。4.驗收不合格：受托方應(yīng)按照委托方要求進行整改，并承擔整改費用。5.保密泄露：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，賠償守約方損失。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑項目的建筑規(guī)劃設(shè)計和施工。2.適用于委托方對施工質(zhì)量和進度