2024年度建筑安裝工程承攬協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑安裝工程承攬協(xié)議版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2發(fā)包方定義1.3工程定義第二條合同標的2.1工程內(nèi)容2.2工程量2.3工程質(zhì)量標準第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整條款3.3支付方式第四條工程進度與工期4.1工程進度計劃4.2工期延誤責任4.3提前完成獎勵第五條施工材料與設備5.1材料供應5.2設備使用5.3材料質(zhì)量標準第六條施工安全與環(huán)保6.1安全措施6.2環(huán)保要求6.3安全事故處理第七條技術指導與監(jiān)督7.1技術支持7.2工程監(jiān)督7.3技術變更第八條合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更與解除的程序第九條違約責任9.1承攬方違約9.2發(fā)包方違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄10.3仲裁條款第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責任第十三條合同的附件13.1附件清單13.2附件的有效性第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律法規(guī)變化14.3合同的解釋權第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔承攬2024年度建筑安裝工程的企業(yè)，具有相應的施工資質(zhì)和能力。1.2發(fā)包方定義發(fā)包方是指根據(jù)本合同約定，承擔發(fā)包2024年度建筑安裝工程的企業(yè)，有權對承攬方進行工程監(jiān)督和管理。1.3工程定義工程是指根據(jù)本合同約定，由承攬方負責施工的2024年度建筑安裝工程，包括圖紙所示的所有建筑物、構筑物及其附屬設施的施工。第二條合同標的2.1工程內(nèi)容工程內(nèi)容包括但不限于：土建工程、安裝工程、裝飾工程、園林綠化工程、市政公用工程等。2.2工程量工程量以合同附件一《工程量清單》為準，雙方應按照清單約定的數(shù)量和質(zhì)量要求完成工程。2.3工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定的質(zhì)量要求，具體質(zhì)量標準見合同附件二《工程質(zhì)量標準》。第三條合同價格3.1合同總價合同總價為本合同約定的工程量清單總和，具體金額見合同附件三《合同總價》。3.2價格調(diào)整條款雙方同意，在合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等不可抗力因素，可以按照合同約定的價格調(diào)整條款進行調(diào)整。3.3支付方式支付方式分為進度付款和竣工驗收合格后付款兩個階段，具體支付方式和時間見合同附件四《支付方式》。第四條工程進度與工期4.1工程進度計劃承攬方應按照合同約定的工程進度計劃完成工程，具體進度計劃見合同附件五《工程進度計劃》。4.2工期延誤責任如承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應按照合同約定的違約責任承擔相應的違約金。4.3提前完成獎勵如承攬方提前完成工程，雙方可協(xié)商給予提前完成獎勵，具體獎勵辦法見合同附件六《提前完成獎勵辦法》。第五條施工材料與設備5.1材料供應承攬方應按照合同約定的材料供應范圍和質(zhì)量要求，負責采購、供應施工所需材料。5.2設備使用承攬方應按照合同約定的設備使用范圍和質(zhì)量要求，負責采購、供應施工所需設備。5.3材料質(zhì)量標準施工所需材料的質(zhì)量標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定的質(zhì)量要求，具體質(zhì)量標準見合同附件七《材料質(zhì)量標準》。第六條施工安全與環(huán)保6.1安全措施承攬方應按照合同約定的安全措施進行施工，確保工程安全。6.2環(huán)保要求承攬方應按照合同約定的環(huán)保要求進行施工，確保工程環(huán)保。6.3安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應立即采取措施進行處理，并及時報告發(fā)包方，具體處理辦法見合同附件八《安全事故處理辦法》。第八條合同的變更與解除8.1變更條件除非合同另有約定，任何一方要求變更或解除合同，均應提前30天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2解除條件在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導致合同無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致后可以解除合同。8.3變更與解除的程序合同變更或解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。變更或解除協(xié)議生效后，合同相應的條款即行失效，雙方應按照變更或解除后的協(xié)議繼續(xù)履行合同。第九條違約責任9.1承攬方違約承攬方未按合同約定履行義務，導致工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等，應承擔違約責任，具體違約責任見合同附件九《違約責任》。9.2發(fā)包方違約發(fā)包方未按合同約定履行義務，導致工程資金拖延、提供資料不及時等，應承擔違約責任，具體違約責任見合同附件十《違約責任》。9.3違約賠償違約方應向守約方支付違約金，違約金的計算方式和金額見合同附件十一《違約金計算方式》。第十條爭議解決10.1爭議解決方式（1）向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（2）提交仲裁委員會仲裁。10.2訴訟管轄雙方同意，訴訟管轄地為合同簽訂地人民法院。10.3仲裁條款如選擇仲裁解決爭議，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會進行仲裁。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件經(jīng)雙方確認后，成為合同不可分割的一部分。11.2合同變更程序合同變更應簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。變更協(xié)議生效后，合同相應的條款即行失效，雙方應按照變更協(xié)議繼續(xù)履行合同。11.3合同終止條件（1）工程竣工驗收合格，雙方辦理了竣工結(jié)算；（2）雙方協(xié)商一致提前解除合同；（3）不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。12.3泄密責任如一方違反保密義務，導致對方遭受損失，違約方應承擔相應的賠償責任。第十三條合同的附件13.1附件清單附件清單見合同附件十二《附件清單》。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等效力。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。雙方應按合同約定的不可抗力條款處理因不可抗力導致的合同履行障礙。14.2法律法規(guī)變化如因法律法規(guī)變化導致合同無法繼續(xù)履行，雙方應根據(jù)法律法規(guī)的變化情況協(xié)商變更或解除合同。14.3合同的解釋權本合同的解釋權歸雙方共同所有。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出工程的所有項目和工程量，包括建筑、安裝、裝飾等各部分的項目和數(shù)量。附件二：《工程質(zhì)量標準》詳細列出工程質(zhì)量的要求，包括材料、施工、驗收等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準。附件三：《合同總價》詳細列出合同的總價，包括工程量清單的價格、價格調(diào)整條款等。附件四：《支付方式》詳細列出支付的方式和時間，包括進度付款和竣工驗收合格后付款的具體規(guī)定。附件五：《工程進度計劃》詳細列出工程的進度計劃，包括各階段工程的開始和結(jié)束時間。附件六：《提前完成獎勵辦法》詳細列出提前完成工程的獎勵辦法，包括獎勵的金額或比例等。附件七：《材料質(zhì)量標準》詳細列出材料質(zhì)量的標準，包括材料的種類、規(guī)格、性能等要求。附件八：《安全事故處理辦法》詳細列出安全事故的處理辦法，包括報告程序、責任認定、賠償?shù)?。附件九：《違約責任》詳細列出違約的責任，包括違約金的比例、計算方式等。附件十：《違約金計算方式》詳細列出違約金的計算方式，包括根據(jù)違約的程度和損失的大小計算違約金的方法。附件十一：《保密協(xié)議》詳細列出保密的內(nèi)容和期限，以及違反保密義務的責任。附件十二：《附件清單》詳細列出所有附件的名稱和編號，方便雙方查閱和對照。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約：工期延誤：超過合同約定的工期完成工程。工程質(zhì)量不符合約定：工程質(zhì)量未達到合同約定的質(zhì)量標準。其他違約行為：如未按合同約定使用材料、設備，未履行安全措施等。2.發(fā)包方違約：工程資金拖延：未按合同約定的時間支付工程款項。提供資料不及時：未能及時提供施工所需的設計圖紙、技術資料等。其他違約行為：如未履行合同約定的義務，違反保密義務等。違約的責任認定標準：違約金：根據(jù)違約的程度和損失的大小，按照合同約定的違約金比例計算違約金。賠償責任：根據(jù)違約行為造成的實際損失，承擔相應的賠償責任。工期延誤：按照合同約定的工期延誤賠償標準計算違約金。工程質(zhì)量不符合約定：根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準，承擔修復或重新施工的費用。示例說明：如果承攬方未按照合同約定的工期完成工程，需支付合同總價2%的違約金。如果發(fā)包方未按合同約定的時間支付工程款項，需支付逾期付款金額的1%作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：根據(jù)違約的程度和損失的大小，按照合同約定的違約金比例計算的違約責任。3.工期延誤：超過合同約定的工期完成工程的情況。4.工程質(zhì)量：工程的質(zhì)量標準，包括材料、施工、驗收等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求。5.保密義務：雙