足浴店改造隔層施工合同

足浴店改造隔層施工合同合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：代表人：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：代表人：一、工程內(nèi)容1.乙方按照甲方的要求，對(duì)足浴店進(jìn)行改造隔層施工，包括設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。2.施工范圍：足浴店內(nèi)指定區(qū)域。3.施工質(zhì)量：符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。二、工程期限1.施工周期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止，預(yù)計(jì)工期為____個(gè)月。2.乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程造價(jià)1.工程總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.乙方應(yīng)按照約定的總價(jià)完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ淘鲰?xiàng)、減項(xiàng)，乙方應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生金額向甲方結(jié)算。四、付款方式1.甲方按照工程進(jìn)度分階段支付工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期（自工程驗(yàn)收合格之日起算，為期一年）結(jié)束后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方一次性支付給乙方。2.乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時(shí)間支付工程款。五、工程質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保工程驗(yàn)收合格。如工程存在質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在驗(yàn)收不合格之日起____日內(nèi)負(fù)責(zé)整改，直至符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)保期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或更換，所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同各項(xiàng)條款，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。2.乙方如未能按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付工程總價(jià)____%的違約金。七、爭(zhēng)議解決1.本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表人（簽名）：__________代表人（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方資質(zhì)證明文件2.施工設(shè)計(jì)方案3.工程材料清單4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.付款憑證7.質(zhì)量保修書二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定工期完成工程，屬于違約行為。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，屬于違約行為。3.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，屬于違約行為。4.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，具有改造隔層施工需求的足浴店。2.乙方：指合同中的承攬方，具備隔層施工資質(zhì)的公司或個(gè)人。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，甲方對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面的檢查、評(píng)估。4.質(zhì)保金：指為保證工程質(zhì)量，在工程驗(yàn)收合格后，甲方暫緩支付的一部分工程款。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：工程進(jìn)度延誤解決辦法：按照合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金。2.問(wèn)題：工程質(zhì)量不合格解決辦法：乙方應(yīng)在驗(yàn)收不合格之日起一定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)整改，直至符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.問(wèn)題：甲方未支付工程款解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)履行合同約定的付款義務(wù)，如甲方違約，乙方可依法追討工程款。4.問(wèn)題：發(fā)生合同糾紛解決辦法：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為足浴店老板，需要對(duì)店鋪進(jìn)行改造隔層施工。2.乙方為具備隔層施工資質(zhì)的公司或個(gè)人，愿意承攬?jiān)擁?xiàng)工程。3.雙方就工程內(nèi)容、工期、造價(jià)、付款等事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂合