項目承攬合同范例

項目承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________________

鑒于甲方擬進(jìn)行一項（以下列明項目名稱）項目，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求和約定，承攬該項目的全部或部分工作。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：（具體項目名稱）

1.2項目地點：（具體項目地點）

1.3項目內(nèi)容：（具體項目內(nèi)容）

1.4項目投資估算：（具體投資估算）

二、合同標(biāo)的及范圍

2.1乙方承攬甲方項目的全部或部分工作，具體范圍如下：

（1）設(shè)計工作：包括但不限于方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。

（2）施工工作：包括但不限于土建施工、安裝施工、裝飾裝修等。

（3）其他工作：包括但不限于設(shè)備采購、材料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等。

2.2乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成項目承攬工作，確保項目質(zhì)量、進(jìn)度和安全。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：（具體合同價款）

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預(yù)付款。

（2）項目完工并經(jīng)驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的50%。

（3）項目竣工并交付甲方使用后，甲方支付乙方合同總價款的20%。

四、工期及延期

4.1合同工期：（具體合同工期）

4.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期完成項目承攬工作。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、質(zhì)量及驗收

5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行項目承攬工作，確保項目質(zhì)量。

5.2項目完工后，甲方有權(quán)對項目進(jìn)行驗收。如驗收不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、整改等責(zé)任。

六、知識產(chǎn)權(quán)

6.1乙方在承攬項目過程中所形成的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

六、保密條款

7.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、違約責(zé)任

8.1如乙方未能按照合同約定完成項目承攬工作，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

8.2如甲方未能按照合同約定支付款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

八、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

9.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及解除

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2本合同有效期：自合同生效之日起至項目完工并交付甲方使用之日止。

十、附件

10.1項目可行性研究報告

10.2項目設(shè)計圖紙

10.3項目施工圖紙

10.4其他相關(guān)文件

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________________

鑒于甲方擬進(jìn)行一項（以下列明項目名稱）項目，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求和約定，承攬該項目的全部或部分工作。丙方作為項目監(jiān)督和協(xié)調(diào)方，愿意參與項目的監(jiān)督和管理。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：（具體項目名稱）

1.2項目地點：（具體項目地點）

1.3項目內(nèi)容：（具體項目內(nèi)容）

1.4項目投資估算：（具體投資估算）

二、合同標(biāo)的及范圍

2.1乙方承攬甲方項目的全部或部分工作，具體范圍如下：

（1）設(shè)計工作：包括但不限于方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。

（2）施工工作：包括但不限于土建施工、安裝施工、裝飾裝修等。

（3）其他工作：包括但不限于設(shè)備采購、材料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等。

三、丙方職責(zé)

3.1丙方負(fù)責(zé)對項目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本進(jìn)行全程監(jiān)督，確保項目按約定時間、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量完成。

3.2丙方有權(quán)對乙方的施工方案、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量進(jìn)行審查和監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。

3.3丙方有權(quán)要求乙方提供項目相關(guān)的技術(shù)文件和施工記錄，并對其進(jìn)行審核。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：（具體合同價款）

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預(yù)付款。

（2）項目完工并經(jīng)驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的50%。

（3）項目竣工并交付甲方使用后，甲方支付乙方合同總價款的20%。

五、工期及延期

5.1合同工期：（具體合同工期）

5.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期完成項目承攬工作。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、質(zhì)量及驗收

6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行項目承攬工作，確保項目質(zhì)量。

6.2項目完工后，丙方負(fù)責(zé)組織驗收，甲方有權(quán)參與驗收。

6.3如驗收不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、整改等責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、知識產(chǎn)權(quán)

7.1乙方在承攬項目過程中所形成的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

八、保密條款

8.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

九、違約責(zé)任

9.1如乙方未能按照合同約定完成項目承攬工作，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

9.2如丙方未能履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致項目出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或延誤工期，甲方有權(quán)解除合同，并要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

十、限制條款

10.1乙方在承攬項目過程中，不得自行變更設(shè)計方案或施工方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方和丙方同意。

10.2乙方不得使用不合格的材料或設(shè)備，如因材料或設(shè)備不合格導(dǎo)致項目出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

十一、合同生效及解除

11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同有效期：自合同生效之日起至項目完工并交付甲方使用之日止。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

12.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、附件

13.1項目可行性研究報告

13.2項目設(shè)計圖紙

13.3項目施工圖紙

13.4其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的在于通過丙方的專業(yè)監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保項目按照約定的質(zhì)量、進(jìn)度和成本要求完成，同時保障甲方的權(quán)益不受侵害。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于通過甲方的主導(dǎo)地位，確保項目的順利實施，實現(xiàn)項目的預(yù)期目標(biāo)，并為甲方帶來長期的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________________

鑒于乙方具備豐富的（以下列明項目類型）項目經(jīng)驗，甲方希望乙方承擔(dān)一項（以下列明項目名稱）項目的承攬工作。丙方作為項目咨詢和監(jiān)理方，負(fù)責(zé)提供專業(yè)意見和監(jiān)督服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：（具體項目名稱）

1.2項目地點：（具體項目地點）

1.3項目內(nèi)容：（具體項目內(nèi)容）

1.4項目投資估算：（具體投資估算）

二、乙方職責(zé)

2.1乙方負(fù)責(zé)項目的整體規(guī)劃、設(shè)計、施工和交付，確保項目符合甲方要求。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)項目需求調(diào)整設(shè)計方案，但需提前向甲方和丙方報告并取得同意。

2.3乙方應(yīng)確保項目進(jìn)度，如遇不可抗力導(dǎo)致進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)立即通知甲方和丙方，并采取必要措施減少延誤。

三、丙方職責(zé)

3.1丙方負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行全程咨詢和監(jiān)理，包括但不限于技術(shù)指導(dǎo)、進(jìn)度監(jiān)控、質(zhì)量檢驗等。

3.2丙方有權(quán)對乙方的施工方案、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量進(jìn)行審查和監(jiān)督，并提出專業(yè)意見。

3.3丙方應(yīng)定期向甲方匯報項目進(jìn)展情況，確保甲方對項目狀況的知情權(quán)。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：（具體合同價款）

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預(yù)付款。

（2）項目完工并經(jīng)驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的50%。

（3）項目竣工并交付甲方使用后，甲方支付乙方合同總價款的20%。

五、工期及延期

5.1合同工期：（具體合同工期）

5.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期完成項目承攬工作。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、質(zhì)量及驗收

6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行項目承攬工作，確保項目質(zhì)量。

6.2項目完工后，丙方負(fù)責(zé)組織驗收，甲方有權(quán)參與驗收。

6.3如驗收不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、整改等責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、知識產(chǎn)權(quán)

7.1乙方在承攬項目過程中所形成的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，甲方獲得在項目范圍內(nèi)的使用權(quán)。

八、保密條款

8.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

九、違約責(zé)任

9.1如甲方未能按照合同約定支付款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。

9.2如甲方違反合同約定，導(dǎo)致乙方無法正常履行合同義務(wù)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

十、限制條款

10.1甲方不得要求乙方進(jìn)行超出合同范圍的工作，否則乙方有權(quán)拒絕，并要求甲方支付額外費用。

10.2甲方不得無故變更項目需求，如需變更，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。

十一、合同生效及解除

11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同有效期：自合同生效之日起至項目完工并交付甲方使用之日止。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

12.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、附件

13.1項目可行性研究報告

13.2項目設(shè)計圖紙

13.3