2024年專業(yè)水電裝修工程服務協(xié)議樣本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專業(yè)水電裝修工程服務協(xié)議樣本一本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同所稱水電裝修工程的具體范圍和內容第二條工程質量標準2.1工程質量應符合的國家標準或行業(yè)標準2.2乙方應承擔的質量責任和保證措施第三條工程進度及工期3.1工程預計開始日期和結束日期3.2乙方應按照約定的工期完成工程3.3工期延誤的處理辦法第四條工程款項及支付方式4.1工程總造價4.2支付方式和支付時間4.3工程進度款的支付比例和時間4.4工程驗收合格后的尾款支付第五條乙方義務和責任5.1乙方應按照約定完成工程設計和服務5.2乙方應保證工程質量和安全5.3乙方應遵守國家相關法律法規(guī)和政策第六條甲方義務和責任6.1甲方應提供工程所需的資料和場地6.2甲方應按時支付工程款項6.3甲方應協(xié)助乙方完成工程設計和施工第七條工程驗收及保修7.1工程驗收的標準和程序7.2工程驗收不合格的處理辦法7.3工程保修期限和保修范圍第八條違約責任8.1乙方未按照約定完成工程的違約責任8.2甲方未按照約定支付工程款項的違約責任8.3雙方其他違約行為及其責任第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議應通過友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟第十條其他約定10.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)和政策，不得從事違法經營活動10.2雙方應保守合同和工程相關的商業(yè)秘密10.3合同的修改和補充應采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同的變更應經雙方協(xié)商一致，并書面確認11.3合同終止后，乙方應按照約定將工程資料和場地交還甲方第十二條合同附件12.1工程設計圖紙和技術資料12.2工程預算書和報價單12.3其他與合同有關的文件和資料第十三條合同的簽訂地及適用法律13.1合同的簽訂地為甲方所在地13.2合同的簽訂和履行均適用中華人民共和國法律第十四條雙方簽字蓋章14.1甲方（蓋章）：14.2乙方（蓋章）：14.3簽訂日期：2024年第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：×××公司甲方地址為：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：×××水電裝修工程有限公司乙方地址為：××省××市××區(qū)××路××號1.3合同所稱水電裝修工程的具體范圍和內容（1）水電線路改造；（2）給排水系統(tǒng)安裝；（3）室內外照明及插座安裝；（4）電器設備安裝；（5）防水工程；（6）裝修裝飾工程；（7）其他與水電裝修相關的工作。第二條工程質量標準2.1工程質量應符合的國家標準或行業(yè)標準工程質量應符合《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50242）、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50303）等相關國家標準和行業(yè)標準。2.2乙方應承擔的質量責任和保證措施（1）乙方應按照設計和施工規(guī)范進行施工；（2）乙方應選用符合國家標準的材料和設備；（3）乙方應定期對施工質量進行檢查和驗收；（4）乙方應在工程驗收后提供完整的工程資料和保修卡。第三條工程進度及工期3.1工程預計開始日期和結束日期工程預計開始日期為：2024年×月×日工程預計結束日期為：2024年×月×日3.2乙方應按照約定的工期完成工程乙方應保證按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.3工期延誤的處理辦法（1）每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總金額的0.5‰作為違約金；（2）如工期延誤超過一個月，甲方有權解除合同，并要求乙方支付合同總金額的10%作為違約金。第四條工程款項及支付方式4.1工程總造價工程總造價為人民幣××萬元（大寫：玖拾玖萬捌仟捌佰捌拾捌元整），具體金額詳見附件《工程預算書》。4.2支付方式和支付時間甲方支付工程款項的方式為銀行轉賬，支付時間為：（1）工程開工前，支付合同總金額的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總金額的30%；（3）工程驗收合格后，支付合同總金額的20%；（4）剩余的10%作為工程保修金，工程保修期結束后支付。4.3工程進度款的支付比例和時間工程進度款的支付比例和時間詳見附件《工程進度款支付計劃》。4.4工程驗收合格后的尾款支付工程驗收合格后，甲方應按照約定支付尾款，尾款支付金額為工程總金額的20%。第五條乙方義務和責任5.1乙方應按照約定完成工程設計和服務乙方應按照甲方的要求，完成水電裝修工程的設計和施工，并保證工程質量符合約定的標準和規(guī)范。5.2乙方應保證工程質量和安全乙方應采取一切必要的措施，保證工程質量和施工安全，避免因施工原因導致的人員傷亡和財產損失。5.3乙方應遵守國家相關法律法規(guī)和政策乙方在從事施工活動過程中，應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和政策，不得從事違法經營活動。第六條甲方義務和責任6.1甲方應提供工程所需的資料和場地甲方應向乙方提供工程所需的資料、圖紙、技術要求等，并保證提供的資料真實、準確、完整。同時，甲方應提供施工場地，并保證場地的安全和合理使用。6.2甲方應按時支付工程款項甲方應按照約定的時間和比例支付工程款項，如甲方逾期支付，應承擔相應的違約責任。6.3甲方應協(xié)助乙方完成工程設計和施工甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題，提供必要的支持和配合，確保工程的順利進行。第八條違約責任8.1乙方未按照約定完成工程的違約責任如乙方未按照約定的工期完成工程，甲方有權按照本合同第三條規(guī)定向乙方追討違約金。8.2甲方未按照約定支付工程款項的違約責任如甲方未按照約定的時間和比例支付工程款項，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付違約金，違約金金額為逾期支付金額的1%。8.3雙方其他違約行為及其責任除本合同明確規(guī)定的外，雙方的其他違約行為應根據違約性質和后果，承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議應通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)和政策，不得從事違法經營活動。10.2雙方應保守合同和工程相關的商業(yè)秘密，未經對方書面同意，不得向第三方披露。10.3合同的修改和補充應采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更應經雙方協(xié)商一致，并書面確認。11.3合同終止后，乙方應按照約定將工程資料和場地交還甲方，并處理好與工程相關的遺留問題。第十二條合同附件12.1工程設計圖紙和技術資料。12.2工程預算書和報價單。12.3其他與合同有關的文件和資料。第十三條合同的簽訂地及適用法律13.1合同的簽訂地為甲方所在地。13.2合同的簽訂和履行均適用中華人民共和國法律。第十四條雙方簽字蓋章14.1甲方（蓋章）：14.2乙方（蓋章）：14.3簽訂日期：2024年第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙和技術資料詳細要求和說明：本附件應包括水電裝修工程的所有設計圖紙、技術規(guī)范、施工要求等詳細資料。乙方應根據這些資料進行施工，并保證施工質量符合要求。附件二：工程預算書和報價單詳細要求和說明：本附件應詳細列出工程的總造價、分項工程價格、材料費用等。甲方應按照預算書和報價單支付工程款項。附件三：工程進度款支付計劃詳細要求和說明：本附件應詳細規(guī)定工程進度款的支付比例、支付時間和支付條件。甲方應按照該計劃支付進度款。附件四：工程驗收標準和程序詳細要求和說明：本附件應包括工程驗收的標準、程序和驗收合格的條件。工程驗收應按照該標準進行。附件五：保修卡詳細要求和說明：本附件應包括保修期限、保修范圍和保修服務的具體內容。乙方應按照保修卡的約定提供保修服務。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：乙方未按照約定完成工程責任認定：乙方應向甲方支付合同總金額的0.5‰作為違約金，如工期延誤超過一個月，甲方有權解除合同，并要求乙方支付合同總金額的10%作為違約金。示例說明：如果乙方因自身原因導致工期延誤超過一個月，甲方有權解除合同，并要求乙方支付10萬元的違約金。違約行為：甲方未按照約定支付工程款項責任認定：甲方應承擔逾期支付金額的1%作為違約金。示例說明：如果甲方逾期支付10萬元，乙方有權要求甲方支付100元的違約金。其他違約行為：雙方其他違反合同約定的行為責任認定：雙方應根據違約性質和后果，承擔相應的違約責任。示例說明：如果甲方未提供施工場地，導致乙方無法正常施工，乙方有權要求甲方支付因停工造成的直接損失。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：合同總金額解釋：合同總金額是指雙方約定的工程造價總額，包括工程設計、施工、材料等所有費用。應用：甲方應按照合同總金額支付工程款項。法律名詞：工期延誤解釋：工期延誤是指乙方未按照約定的工期完成工程的行為。應用：如乙方導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。法律名詞：違約金解釋：違約金是指違約方應向守約方支付的賠償金，用于彌補因違約造成的損失。應用：如甲方逾期支付工程款項，應支付違約金作為賠償。法律名詞：工程驗收解釋：工程驗收是