工程承攬合同

工程承攬合同甲方（定作人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方負(fù)責(zé)人姓名]地址：[甲方公司詳細(xì)地址]聯(lián)系電話：[甲方辦公電話]乙方（承攬人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方負(fù)責(zé)人姓名]地址：[乙方公司詳細(xì)地址]聯(lián)系電話：[乙方辦公電話]鑒于甲方因[具體工程需求原因，如項目建設(shè)、設(shè)施改造、設(shè)備安裝等]需要完成特定工程任務(wù)，乙方具備相應(yīng)工程承攬資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)能力以及豐富的施工經(jīng)驗，能夠按照甲方要求完成該工程。依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程承攬相關(guān)事宜達成如下合同：一、工程概況工程名稱：[具體工程名稱，要明確體現(xiàn)工程核心內(nèi)容，如XX辦公樓室內(nèi)裝修工程、XX工廠生產(chǎn)線升級改造工程等]工程地點：[詳細(xì)地址，精確到具體門牌號、園區(qū)名稱等，如XX市XX區(qū)XX路XX號XX項目所在地]工程范圍及內(nèi)容：工程范圍涵蓋[清晰界定工程所涉及的區(qū)域范圍，例如以某建筑外墻為界，包含內(nèi)部所有區(qū)域等]，具體內(nèi)容包括但不限于[詳細(xì)列舉各項施工任務(wù)，如建筑主體施工中的基礎(chǔ)建設(shè)（土方開挖、基礎(chǔ)澆筑等）、結(jié)構(gòu)搭建（鋼筋綁扎、混凝土澆筑、墻體砌筑等），裝修工程中的墻面地面處理（抹灰、貼磚、刷漆等）、水電安裝（線路鋪設(shè)、管道安裝及調(diào)試等），或設(shè)備安裝工程中的設(shè)備就位、調(diào)試、試運行等，根據(jù)實際工程類型詳細(xì)闡述]。工程所需的材料、設(shè)備（除雙方另有約定由甲方提供部分外）由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，乙方應(yīng)確保所選用材料、設(shè)備符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程設(shè)計要求，提供相應(yīng)質(zhì)量證明文件。二、工程期限計劃開工日期：[具體的年月日]，實際開工日期以甲方下達的書面開工通知為準(zhǔn)，甲方應(yīng)提前[X]個工作日向乙方發(fā)出通知，以便乙方做好施工準(zhǔn)備工作。計劃竣工日期：[具體的年月日]，本工程總工期為[X]日歷天。如遇不可抗力（如自然災(zāi)害、政府行政指令停工等）、甲方原因（設(shè)計變更、未按時提供施工場地等）或其他非乙方責(zé)任導(dǎo)致工期延誤的情況，乙方應(yīng)在事件發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)書面申請工期順延，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延。三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方承攬施工的工程質(zhì)量必須嚴(yán)格符合國家現(xiàn)行的工程建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如[列舉適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱，例如《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》GB50210-2018、《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》GB50150-2016等，根據(jù)工程類型具體列出]）、工程設(shè)計文件要求以及甲乙雙方另行約定的特殊質(zhì)量條款，確保工程質(zhì)量合格、安全可靠、功能完備。驗收程序與方式：隱蔽工程在隱蔽前，乙方應(yīng)當(dāng)提前[X]個工作日書面通知甲方進行檢查驗收，甲方應(yīng)在接到通知后及時組織相關(guān)人員到場驗收，驗收合格后方可進行隱蔽施工；若甲方未按時驗收，乙方可自行檢查確認(rèn)合格后進行隱蔽，但應(yīng)做好記錄，甲方對此予以認(rèn)可。工程竣工后，乙方應(yīng)在竣工后[X]個工作日內(nèi)提交竣工驗收申請報告及完整的竣工資料（包括但不限于施工圖紙、材料設(shè)備檢驗報告、施工記錄、質(zhì)量檢驗記錄等）給甲方。甲方收到申請后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位（如有）以及相關(guān)專家會同乙方進行現(xiàn)場竣工驗收，通過查閱資料、實地檢測（如對建筑結(jié)構(gòu)強度測試、水電系統(tǒng)運行檢測等，依據(jù)工程實際情況確定檢測項目）、試運行（若適用）等方式，對工程整體質(zhì)量進行全面評估驗收。驗收合格的，雙方簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方及驗收小組提出的整改意見，在規(guī)定期限內(nèi)無償進行整改，整改完成后重新申請驗收，直至工程驗收合格為止。四、合同價款及支付方式合同價款：本工程承攬合同總價為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額寫法]元整），此價格為固定總價（或暫定價，根據(jù)實際約定注明，若為暫定價需說明后續(xù)如何確定最終價格），包含工程施工費（人工、材料、機械使用等費用）、管理費、利潤、稅費以及乙方完成本工程所需承擔(dān)的一切其他費用，除合同另有約定或因甲方提出工程變更導(dǎo)致價款調(diào)整外，不因市場價格波動、工程量小幅度增減等因素而變動。支付方式：預(yù)付款：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總價的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額寫法]元整），以便乙方用于采購材料、組織施工人員和機械設(shè)備進場等施工前期準(zhǔn)備工作。進度款：乙方每月[具體日期]前向甲方提交當(dāng)月已完工程量報表及相關(guān)證明資料，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，甲方按當(dāng)月已完合格工程量對應(yīng)價款的[X]%支付進度款給乙方，累計支付至合同總價的[X]%時暫停支付，待工程竣工驗收合格后再行支付后續(xù)款項?？⒐を炇湛睿汗こ探?jīng)竣工驗收合格且乙方提交竣工結(jié)算資料（含工程變更價款調(diào)整資料等，如有），經(jīng)甲方審核結(jié)算（如有審計環(huán)節(jié)，按審計結(jié)果）確認(rèn)無誤后，在[X]個工作日內(nèi)，甲方支付至工程結(jié)算總價的[X]%。質(zhì)量保修金：結(jié)算總價的[X]%作為質(zhì)量保修金，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為[X]年（不同工程內(nèi)容按相關(guān)規(guī)定分設(shè)保修期限，如防水工程[X]年、電氣設(shè)備[X]年等，具體列出），保修期滿無質(zhì)量問題，甲方在收到乙方書面申請后[X]個工作日內(nèi)無息支付質(zhì)量保修金給乙方。每次付款前，乙方需開具等額合法有效的增值稅專用發(fā)票送達甲方，甲方在收到發(fā)票后的[X]個工作日內(nèi)完成款項支付流程。五、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，要求乙方按照合同約定、工程設(shè)計文件以及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工，有權(quán)對不符合要求的施工內(nèi)容提出整改意見；有權(quán)審查乙方提供的施工組織設(shè)計、材料設(shè)備采購計劃等文件資料；在工程具備驗收條件時，按照約定程序組織驗收，對驗收結(jié)果進行確認(rèn)；在乙方未按合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)追究乙方違約責(zé)任，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。義務(wù)：向乙方提供開展工程施工所必需的基礎(chǔ)資料（如地質(zhì)勘察報告、原有建筑圖紙等，根據(jù)工程實際情況提供相關(guān)資料）、施工場地以及施工所需的水、電等接入條件（費用承擔(dān)按約定執(zhí)行）；按合同約定的支付方式和時間及時足額支付工程款，不得無故拖欠；協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周邊關(guān)系，確保施工環(huán)境良好，為乙方施工創(chuàng)造有利條件；配合乙方辦理工程施工所需的相關(guān)手續(xù)（如施工許可證等，按規(guī)定由甲方負(fù)責(zé)辦理的手續(xù)）。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求甲方按照合同約定提供施工條件、支付工程款；在施工過程中，根據(jù)工程實際情況以及自身專業(yè)經(jīng)驗，對施工工藝、材料設(shè)備選用等提出合理建議，經(jīng)甲方同意后實施；在甲方未按約定履行義務(wù)時，有權(quán)暫停施工，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償相應(yīng)損失；在工程竣工驗收合格后，按照合同約定獲取工程款及質(zhì)量保修金。義務(wù)：具備與承攬工程相適應(yīng)的資質(zhì)條件，組建專業(yè)的施工管理團隊，施工人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書（特殊工種必須持證上崗），投入符合施工要求的機械設(shè)備，并確保施工設(shè)備狀態(tài)良好、安全可靠；按照合同約定的工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求以及工程設(shè)計文件等進行施工，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)工程建設(shè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)，制定并落實安全文明施工措施，承擔(dān)施工過程中的安全管理責(zé)任，因施工造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失以及環(huán)境污染等事故，由乙方自行承擔(dān)全部法律責(zé)任；負(fù)責(zé)采購符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備，對材料設(shè)備進行檢驗檢測，保證其質(zhì)量合格，并向甲方提供質(zhì)量證明文件；做好施工過程中的成品、半成品保護工作，對已完工程及已安裝的設(shè)備等進行妥善保護；工程竣工后，按照規(guī)定整理并提交完整的竣工資料，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，接到甲方保修通知（書面或電話）后，應(yīng)在[X]小時內(nèi)響應(yīng)，[X]個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修處理，確保工程正常使用，因乙方未及時履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)自行或委托第三方維修，維修費用從質(zhì)量保修金中扣除，不足部分由乙方補足。六、工程變更在施工過程中，若甲方提出工程變更要求（如增減工程內(nèi)容、改變工程設(shè)計、調(diào)整材料設(shè)備規(guī)格等），應(yīng)提前[X]個工作日書面通知乙方，乙方應(yīng)在收到通知后[X]個工作日內(nèi)，向甲方提交工程變更費用預(yù)算及對工期影響的評估報告，經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，雙方簽訂工程變更協(xié)議，作為本合同的補充文件，工程變更涉及的價款調(diào)整及工期變化按變更協(xié)議執(zhí)行。若因乙方施工失誤、對圖紙理解錯誤等自身原因?qū)е鹿こ套兏?，乙方?yīng)承擔(dān)由此增加的費用以及工期延誤責(zé)任，無償進行整改修復(fù)，確保工程符合要求。七、違約責(zé)任若一方未履行或未完全履行本合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同總價的[X]%。若違約金不足以彌補守約方的損失（包括但不限于直接經(jīng)濟損失、間接經(jīng)濟損失、可得利益損失、維權(quán)費用等），違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償守約方的損失。若乙方未能按時竣工，每逾期一日，按合同總價的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項，并按合同總價的[X]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因工程逾期造成的損失（如延誤使用導(dǎo)致的生產(chǎn)經(jīng)營損失、向第三方承擔(dān)的違約責(zé)任等）。若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，按未支付金額的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日，乙方有權(quán)暫停施工，由此造成的工期延誤及其他損失由甲方承擔(dān)，乙方有權(quán)要求甲方支付已完工程價款及違約金，并賠償乙方因此遭受的損失（如資金占用利息損失、窩工損失等）。八、爭議解決雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地/工程所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，訴訟期間不影響本合同其他非爭