2024年家裝施工承攬協(xié)議版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年家裝施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.承攬工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程預算2.承攬方與委托方的權利義務2.1承攬方的權利2.1.1工程設計權2.1.2施工管理權2.1.3工程款支付權2.2承攬方的義務2.2.1工程質(zhì)量保證2.2.2工程進度保證2.2.3安全生產(chǎn)保證2.2.4保密義務3.工程款的支付與結(jié)算3.1付款方式3.2付款時間3.3工程進度款的支付3.4竣工結(jié)算3.5工程款支付的違約金計算4.工程質(zhì)量與驗收4.1工程質(zhì)量標準4.2驗收程序4.3驗收不合格的處理5.工期與進度5.1合同工期5.2工期延誤的處理5.3工程進度報告6.安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責任6.2安全事故的處理6.3環(huán)保要求與措施7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約保密條款8.違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點9.3仲裁費用10.合同的變更與解除10.1合同變更的條件10.2合同解除的條件11.合同的效力與期限11.1合同的生效條件11.2合同的期限12.合同的簽署與備案12.1合同簽署的時間和地點12.2合同備案的程序和時間13.其他條款13.1合同附件13.2補充協(xié)議13.3合同解除后的善后處理14.雙方簽字蓋章14.1承攬方簽字蓋章14.2委托方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條承攬工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的具體工程名稱。1.2工程地點：具體明確的工程實施地點。1.3工程規(guī)模：詳細描述工程的總建設面積、建筑層數(shù)、結(jié)構(gòu)類型等。1.4工程預算：明確工程的預算金額，以及預算內(nèi)各項目的具體金額。第二條承攬方與委托方的權利義務2.1承攬方的權利2.1.1工程設計權：承攬方根據(jù)委托方的要求，進行工程設計，并負責設計方案的修改和完善。2.1.2施工管理權：承攬方負責施工現(xiàn)場的全面管理，包括施工進度、質(zhì)量、安全等方面的管理。2.1.3工程款支付權：承攬方按照合同約定的付款方式和時間，向委托方提出工程款支付申請。2.2承攬方的義務2.2.1工程質(zhì)量保證：承攬方應確保工程質(zhì)量符合國家相關標準和雙方約定的要求，對工程質(zhì)量問題負責修復或返工。2.2.2工程進度保證：承攬方應按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。2.2.3安全生產(chǎn)保證：承攬方應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。2.2.4保密義務：承攬方應對在合同執(zhí)行過程中獲得的委托方的商業(yè)秘密和技術秘密予以保密，未經(jīng)委托方許可，不得向第三方泄露。第三條工程款的支付與結(jié)算3.1付款方式：明確雙方約定的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。3.2付款時間：詳細規(guī)定每次工程款支付的時間節(jié)點，以及支付的條件和比例。3.3工程進度款的支付：根據(jù)工程實際進度，按照雙方約定的比例和時間節(jié)點支付工程進度款。3.4竣工結(jié)算：工程竣工后，承攬方應向委托方提供完整的工程決算報告，雙方按照合同約定進行竣工結(jié)算。3.5工程款支付的違約金計算：對于未按約定時間支付工程款的一方，應按照合同約定的違約金計算方式支付違約金。第四條工程質(zhì)量與驗收4.1工程質(zhì)量標準：明確工程質(zhì)量應符合的國家標準、行業(yè)標準和地方標準，以及雙方約定的特殊要求。4.2驗收程序：詳細規(guī)定工程驗收的程序，包括驗收人員的組成、驗收時間、驗收方式等。4.3驗收不合格的處理：對于驗收不合格的工程，承攬方應按照委托方的要求進行整改，并承擔相應的整改費用。第五條工期與進度5.1合同工期：明確合同約定的工程竣工日期。5.2工期延誤的處理：對于因承攬方原因?qū)е碌墓て谘诱`，承攬方應承擔相應的違約責任，如支付違約金、賠償損失等。5.3工程進度報告：承攬方應定期向委托方報告工程進度，確保委托方了解工程實施情況。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責任：承攬方應對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負全面責任，確保施工現(xiàn)場的安全管理措施到位。6.2安全事故的處理：一旦發(fā)生安全事故，承攬方應立即采取措施防止事故擴大，并及時報告委托方。6.3環(huán)保要求與措施：承攬方應按照國家環(huán)保法規(guī)和合同約定，采取有效措施，確保施工過程中的環(huán)保要求得到滿足。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.1.1工程質(zhì)量不符合約定的，承攬方應負責修復或返工，并承擔由此增加的費用和延誤的工期。8.1.2承攬方未按約定時間完成工程的，應按合同約定向委托方支付違約金。8.1.3承攬方泄露委托方商業(yè)秘密的，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，并賠償損失。8.2委托方的違約責任8.2.1委托方未按約定時間支付工程款的，應按合同約定向承攬方支付違約金。8.2.2委托方未按約定提供施工條件的，應承擔由此增加的費用和延誤的工期。8.2.3委托方逾期接收工程的，應按合同約定向承攬方支付違約金。第九條爭議解決9.1.1提交合同簽訂地人民法院訴訟。9.1.2提交雙方約定的仲裁機構(gòu)仲裁。9.2仲裁地點：雙方約定的仲裁地點。9.3仲裁費用：仲裁費用按照仲裁機構(gòu)的規(guī)定承擔。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件10.1.1合同變更應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。10.1.2合同變更內(nèi)容應符合國家相關法律法規(guī)和政策。10.2合同解除的條件10.2.1合同解除應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。10.2.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理善后事宜。第十一條合同的效力與期限11.1合同的生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2合同生效后，雙方應嚴格履行合同約定的義務。11.2合同的期限11.2.1本合同的期限自合同生效之日起至工程竣工驗收合格日止。第十二條合同的簽署與備案12.1合同簽署的時間和地點12.1.1合同簽署時間為____年__月__日。12.1.2合同簽署地點為____（具體地點）。12.2合同備案的程序和時間12.2.1合同簽署后，雙方應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，將合同備案。12.2.2合同備案時間為簽署后的____個工作日內(nèi)。第十三條其他條款13.1合同附件13.1.1合同附件包括工程設計文件、施工圖紙、工程量清單等。13.1.2附件應作為合同的一部分，與合同具有同等法律效力。13.2補充協(xié)議13.2.1雙方可以在合同履行過程中，就合同未盡事宜簽訂補充協(xié)議。13.2.2補充協(xié)議應書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.3合同解除后的善后處理13.3.1合同解除后，承攬方應按照委托方的要求，妥善處理施工現(xiàn)場，清理現(xiàn)場。13.3.2合同解除后，雙方應按照合同約定，辦理工程結(jié)算和支付手續(xù)。第十四條雙方簽字蓋章14.1承攬方簽字蓋章14.2委托方簽字蓋章第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設計文件設計說明書施工圖紙結(jié)構(gòu)計算書設備材料清單2.施工圖紙平面圖立面圖剖面圖細部圖3.工程量清單土建工程量清單安裝工程量清單裝飾工程量清單4.工程預算書土建預算書安裝預算書裝飾預算書5.合同附件合同變更協(xié)議補充協(xié)議工程洽商記錄6.工程驗收報告土建驗收報告安裝驗收報告裝飾驗收報告7.工程保修書土建保修書安裝保修書裝飾保修書附件的詳細要求和說明：1.工程設計文件應符合國家相關標準和規(guī)范，包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣等專業(yè)的規(guī)范要求。設計文件應清晰、完整，便于施工和驗收。2.施工圖紙應詳細表達建筑物的外觀、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、設備安裝等細節(jié)，包括尺寸、材料、工藝等，以便于施工人員準確理解和執(zhí)行。3.工程量清單應詳細列出工程項目的名稱、數(shù)量、單位、材料、人工等信息，作為工程款支付和結(jié)算的依據(jù)。4.工程預算書應準確計算工程項目的直接費用和間接費用，包括材料費、人工費、機械使用費等，預算書應經(jīng)雙方確認。5.合同附件應包括但不限于合同變更協(xié)議、補充協(xié)議、工程洽商記錄等，附件應明確雙方的權利和義務。6.工程驗收報告應詳細記錄工程項目的質(zhì)量、進度、安全等情況，包括驗收人員的簽字和日期。7.工程保修書應明確保修范圍、保修期限、保修責任等內(nèi)容，以便于雙方在工程保修期內(nèi)處理質(zhì)量問題。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按約定時間完成工程的，應按合同約定向委托方支付違約金。例如，合同約定工程竣工日期為2024年6月30日，承攬方未能在該日期前完成工程，應根據(jù)違約金計算公式支付違約金。2.承攬方工程質(zhì)量不符合約定的，應負責修復或返工，并承擔由此增加的費用和延誤的工期。例如，承攬方施工的防水層存在漏水問題，需重新施工并承擔修復費用。3.承攬方泄露委托方商業(yè)秘密的，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，并賠償損失。例如，承攬方未經(jīng)許可向第三方泄露了委托方的產(chǎn)品研發(fā)計劃，導致委托方經(jīng)濟損失。4.委托方未按約定時間支付工程款的，應按合同約定向承攬方支付違約金。例如，合同約定每完成一定工程進度后支付相應工程款，委托方未能按時支付，應支付違約金。5.委托方未按約定提供施工條件的，應承擔由此增加的費用和延誤的工期。例如，委托方未能按時提供施工場地、原材料或設備，導致工程進度延誤。6.委托方逾期接收工程的，應按合同約定向承攬方支付違約金。例如，合同約定工程完成后__天內(nèi)進行驗收，委托方未能在約定時間內(nèi)完成驗收。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔家裝施工任務的一方，負責按照委托方的要求完成施工工程。2.委托方：指雇傭承攬方進行家裝施工的一方，負責提供施工條件、支付工程款等。