墻繪景觀施工合同

墻繪景觀施工合同合同編號(hào)：__________合同雙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方為墻繪景觀施工項(xiàng)目的委托方，乙方為墻繪景觀施工項(xiàng)目的承攬方，雙方為了共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行墻繪景觀施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：乙方按照甲方的要求，進(jìn)行墻繪景觀施工，包括設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。具體施工內(nèi)容詳見附件。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。第二條工程費(fèi)用及支付方式2.1工程總價(jià)：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2甲方支付乙方工程款項(xiàng)，按照雙方約定的進(jìn)度支付。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無(wú)質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。2.3乙方開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，甲方按國(guó)家稅收政策規(guī)定支付相關(guān)稅費(fèi)。第三條施工要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成墻繪景觀施工，保證施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程效果與設(shè)計(jì)相符。3.3乙方應(yīng)保證施工過程中的人員安全，防止安全事故的發(fā)生。3.4工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第四條違約責(zé)任4.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：工程總價(jià)×0.5%×逾期天數(shù)。4.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)的，按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)支付款項(xiàng)×0.5%×逾期天數(shù)。4.3由于甲方原因?qū)е鹿こ掏９?、緩工的，乙方有?quán)要求甲方支付停工、緩工期間的人工費(fèi)、材料費(fèi)等合理費(fèi)用。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________附件：墻繪景觀施工設(shè)計(jì)方案及施工圖紙一、附件列表：1.墻繪景觀施工設(shè)計(jì)方案2.施工圖紙3.施工進(jìn)度計(jì)劃4.材料采購(gòu)清單5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.安全防護(hù)措施方案7.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成時(shí)間與約定完成時(shí)間相差天數(shù)。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際支付時(shí)間與約定支付時(shí)間相差天數(shù)。3.工程驗(yàn)收不合格：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.甲方原因?qū)е鹿こ掏９?、緩工：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為甲方明確表示停工、緩工或?qū)嶋H停工、緩工時(shí)間。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指墻繪景觀施工項(xiàng)目的委托方。2.乙方：指墻繪景觀施工項(xiàng)目的承攬方。3.工程總價(jià)：指雙方約定的墻繪景觀施工項(xiàng)目的總費(fèi)用。4.預(yù)付款：指甲方在合同簽訂后支付給乙方的工程總價(jià)的一部分。5.違約金：指違約方應(yīng)支付給對(duì)方的一種經(jīng)濟(jì)賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，加強(qiáng)質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量。3.款項(xiàng)支付問題：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，如有疑問，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通。4.安全事故：乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施，防止安全事故的發(fā)生。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適