建筑工程施工合同協(xié)議書模板_第1頁
建筑工程施工合同協(xié)議書模板_第2頁
建筑工程施工合同協(xié)議書模板_第3頁
建筑工程施工合同協(xié)議書模板_第4頁
建筑工程施工合同協(xié)議書模板_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________一、工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程內容:_______1.4工程規(guī)模:_______1.5工程預算:_______元(大寫:_______元整)二、合同金額2.1雙方確認,本工程合同金額為:_______元(大寫:_______元整)。(1)施工期間遇有不可抗力因素導致的工程停工、工期延誤等;(2)工程變更導致的工程量增減或費用變動;(3)甲乙雙方未約定的其他因素導致的費用增加。如遇上述情況,雙方應另行協(xié)商解決。三、合同工期3.1雙方確認,本工程合同工期為:_______天。3.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如乙方原因導致工期延誤,應當按照合同約定承擔違約責任。四、質量標準4.1乙方應當按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行施工,保證工程質量。4.2工程驗收合格標準:(1)工程質量應符合國家及行業(yè)現(xiàn)行有關標準、規(guī)范、規(guī)定的要求;(2)工程驗收合格證書由甲乙雙方共同向有關部門申請;(3)工程驗收不合格的,乙方應按照甲方的要求及時整改,直至達到驗收合格標準。五、付款方式及進度5.1雙方確認,本工程付款分為三個階段,具體付款比例和付款時間如下:(1)工程進度達到_______%,支付合同金額的_______%;(2)工程進度達到_______%,支付合同金額的_______%;(3)工程驗收合格后,支付合同金額的_______%。5.2乙方應當按照約定的付款比例和時間向甲方提交付款申請,并提供相關資料。甲方應當在收到付款申請后_______日內完成審批并支付相應款項。5.3乙方未按照約定完成工程或工程質量不合格的,甲方有權扣除相應款項。六、違約責任6.1乙方未按照約定工期完成工程的,應當按照合同約定向甲方支付違約金。違約金計算方式為:違約金=合同金額×違約天數×_______‰。6.2甲方未按照約定時間支付款項的,應當按照合同約定向乙方支付滯納金。滯納金計算方式為:滯納金=應付款項×滯納天數×_______‰。6.3雙方因違反合同導致工程質量不合格的,應當按照合同約定承擔整改責任,并支付相應賠償金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗收合格且雙方履行完畢合同約定的義務止。甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人(或授權代表):法定代表人(或授權代表):簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項及解決辦法:1.合同的簽訂:在簽訂合同時,甲乙雙方應認真閱讀合同全文,確保雙方對合同內容的理解一致。如有疑問或需要解釋的地方,應及時提出,由法律專業(yè)人士進行解答。2.工程變更:在工程施工過程中,如遇工程變更,應及時簽訂變更協(xié)議,明確變更內容、工程量增減及費用變動等。3.工期延誤:如乙方原因導致工期延誤,應當按照合同約定承擔違約責任。同時,雙方應積極溝通,協(xié)商解決工期延誤帶來的影響。4.質量保障:乙方應保證工程質量,如工程驗收不合格,乙方應按照甲方的要求及時整改,直至達到驗收合格標準。5.付款事宜:乙方在履行合同過程中,應按照約定的付款比例和時間向甲方提交付款申請。甲方應在收到付款申請后按約定時間完成審批并支付相應款項。6.違約責任:雙方應嚴格按照合同約定履行義務,如一方違約,應當按照合同約定承擔違約責任。7.爭議解決:雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。2.工程變更:指在工程施工過程中,因設計、規(guī)劃或其他原因導致的工程內容、工程量、工程周期等方面的變化。3.違約金:指一方未履行合同約定的義務,應向對方支付的違約賠償金。4.滯納金:指一方未按照合同約定時間履行支付義務,應向對方支付的違約賠償金。5.工程驗收:指工程完成后,由甲方、乙方及有關部門共同對工程的質量、安全、功能等進行檢查、評定,以確定工程是否達到合同約定的質量標準。6.賠償金:指因一方違反合同約定,導致對方損失的,應向對方支付的經濟賠償。特殊應用場合及補充條款:1.特殊情況:工程項目的進度和質量受到不可抗力因素的影響,如自然災害、社會事件等。補充條款:如遇到不可抗力因素導致工程停工或工期延誤,雙方應立即協(xié)商,根據情況調整工期和合同金額。2.特殊情況:工程施工過程中,甲方要求對工程進行變更。補充條款:甲方如要求對工程進行變更,應提前書面通知乙方,并明確變更內容、工程量增減及費用變動等。乙方應根據變更要求及時調整施工計劃,并與甲方協(xié)商確定變更后的合同金額和工期。3.特殊情況:乙方未按照約定工期完成工程。補充條款:如乙方未按照約定工期完成工程,甲方有權要求乙方支付違約金。違約金計算方式為:違約金=合同金額×違約天數×1‰。4.特殊情況:甲方未按照約定時間支付款項。補充條款:如甲方未按照約定時間支付款項,甲方應向乙方支付滯納金。滯納金計算方式為:滯納金=應付款項×滯納

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論