施工進(jìn)度延誤索賠施工合同

施工進(jìn)度延誤索賠施工合同合同編號(hào)：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程預(yù)算：__________1.6工程合同總價(jià)：__________二、工期約定2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延誤違約金計(jì)算方式：__________三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于__________3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。四、合同價(jià)款及支付4.1合同價(jià)款為：__________元（大寫：__________元整）。4.2甲方支付乙方工程進(jìn)度款的比例為：__________4.3甲方支付乙方工程進(jìn)度款的時(shí)間和條件：__________4.4竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中簽字確認(rèn)，并在驗(yàn)收合格之日起__________日內(nèi)支付乙方剩余合同價(jià)款。五、工期延誤索賠5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳接袡?quán)要求甲方支付工期延誤違約金，計(jì)算方式為：__________5.2由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)要求乙方支付工期延誤違約金，計(jì)算方式為：__________六、違約責(zé)任6.1甲方違約：（1）未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款，應(yīng)支付乙方違約金，計(jì)算方式為：__________（2）未按約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期，應(yīng)支付乙方違約金，計(jì)算方式為：__________6.2乙方違約：（1）未按約定時(shí)間完成工程，應(yīng)支付甲方違約金，計(jì)算方式為：__________（2）工程質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)返工、維修等費(fèi)用，并支付甲方違約金，計(jì)算方式為：__________七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同附件：__________8.2雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)：__________甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計(jì)說明書3.施工方案4.工程量清單5.材料及設(shè)備采購合同6.施工進(jìn)度計(jì)劃7.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)9.合同履行過程中產(chǎn)生的所有相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約：未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款未按約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期2.乙方違約：未按約定時(shí)間完成工程工程質(zhì)量不符合約定3.工期延誤的認(rèn)定：由于甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`由于乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調(diào)整建筑施工活動(dòng)的法律規(guī)范總稱。3.工期延誤：是指工程實(shí)際竣工日期超過合同約定的竣工日期。4.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方的一定數(shù)額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款：乙方應(yīng)當(dāng)書面催告甲方支付，并有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況暫停施工。甲方在收到催告后仍未支付的，乙方有權(quán)依法向人民法院提起訴訟。2.甲方未按約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期：乙方應(yīng)當(dāng)書面通知甲方，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供施工條件。甲方在收到通知后仍未提供施工條件的，乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況暫停施工，并要求甲方支付工期延誤違約金。3.乙方未按約定時(shí)間完成工程：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程。4.工程質(zhì)量不符合約定：甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工、維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行返工、維修或維修后仍不符合約定的，甲方有權(quán)依法向人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。2.適用