2024年專(zhuān)業(yè)水電安裝工程承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專(zhuān)業(yè)水電安裝工程承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)模板版B版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱(chēng)1.2工程地點(diǎn)1.3工程內(nèi)容2.雙方權(quán)益2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)2.1.2工程執(zhí)行權(quán)2.1.3工程款項(xiàng)收取權(quán)2.2委托方權(quán)益2.2.1工程監(jiān)督權(quán)2.2.2工程變更權(quán)2.2.3工程款項(xiàng)支付權(quán)3.工程進(jìn)度與質(zhì)量3.1工程進(jìn)度計(jì)劃3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3工程驗(yàn)收4.工程款項(xiàng)4.1工程預(yù)付款4.2工程進(jìn)度款4.3工程尾款5.工期延誤5.1延誤責(zé)任5.2延誤賠償6.合同解除6.1解除條件6.2解除后果7.違約責(zé)任7.1承攬方違約7.2委托方違約8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑解決9.合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密11.合同的適用法律11.1適用法律11.2爭(zhēng)議解決法院12.其他條款12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同修改13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人14.合同附件14.1工程圖紙14.2工程預(yù)算14.3工程進(jìn)度計(jì)劃表14.4其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱(chēng)：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程名稱(chēng)。1.2工程地點(diǎn)：具體到街道和門(mén)牌號(hào)碼的工程實(shí)施地點(diǎn)。1.3工程內(nèi)容：詳細(xì)列出工程包含的項(xiàng)目和范圍，如水電安裝、管道鋪設(shè)等。第二條雙方權(quán)益2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)：承攬方按照合同約定，有權(quán)進(jìn)行工程的實(shí)施和管理。2.1.2工程執(zhí)行權(quán)：承攬方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度和需要，合理安排和使用工程所需的材料、設(shè)備和人力資源。2.1.3工程款項(xiàng)收取權(quán)：承攬方完成工程并驗(yàn)收合格后，有權(quán)按照合同約定的付款方式和時(shí)間收取工程款項(xiàng)。2.2委托方權(quán)益2.2.1工程監(jiān)督權(quán)：委托方有權(quán)對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.2.2工程變更權(quán)：委托方在合同約定的條件下，有權(quán)對(duì)工程的內(nèi)容、進(jìn)度和質(zhì)量要求進(jìn)行變更。2.2.3工程款項(xiàng)支付權(quán)：委托方在確認(rèn)工程合格并滿(mǎn)足付款條件后，有權(quán)按照合同約定的方式和時(shí)間支付工程款項(xiàng)。第三條工程進(jìn)度與質(zhì)量3.1工程進(jìn)度計(jì)劃：具體列出工程各階段的目標(biāo)日期和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)描述工程的質(zhì)量要求，包括材料、設(shè)備、施工工藝和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.3工程驗(yàn)收：約定工程驗(yàn)收的時(shí)間、方式和程序，以及驗(yàn)收不合格的處理方式。第四條工程款項(xiàng)4.1工程預(yù)付款：約定預(yù)付款的金額、支付時(shí)間和條件。4.2工程進(jìn)度款：約定進(jìn)度款的支付比例、時(shí)間和方法。4.3工程尾款：約定尾款的支付條件和方法，以及工程驗(yàn)收合格后支付的時(shí)間和方式。第五條工期延誤5.1延誤責(zé)任：明確工期延誤的責(zé)任歸屬和原因。5.2延誤賠償：約定工期延誤的賠償方式和金額。第六條合同解除6.1解除條件：約定合同解除的條件和情形。6.2解除后果：明確合同解除后的權(quán)利義務(wù)處理和賠償責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.1.1違反合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。8.1.2未按照合同約定保證工程質(zhì)量的，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、返工等費(fèi)用，并支付違約金。8.1.3違反合同約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2委托方違約8.2.1未按照合同約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)支付滯納金并承擔(dān)違約責(zé)任。8.2.2未按照合同約定提供工程所需條件的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2.3違反合同約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決：合同雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時(shí)，可以請(qǐng)求第三方進(jìn)行調(diào)解。9.3法律途徑解決：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同約定的法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更：合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。9.3合同終止：合同終止的條件和情形按照合同約定執(zhí)行。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。11.2保密期限：雙方約定保密信息的保護(hù)期限。11.3違約保密：違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條合同的適用法律12.1適用法律：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議解決法院：雙方約定合同爭(zhēng)議解決的法院。第十三條其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。13.2合同附件：本合同的附件包括但不限于工程圖紙、工程預(yù)算等。13.3合同修改：合同的修改需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。第十四條合同簽署14.1簽署日期：雙方簽署合同的日期。14.2簽署地點(diǎn)：雙方簽署合同的地點(diǎn)。14.3簽署人：雙方簽署合同的授權(quán)代表。第十五條合同附件15.1工程圖紙：附上工程圖紙作為合同附件。15.2工程預(yù)算：附上工程預(yù)算作為合同附件。15.3工程進(jìn)度計(jì)劃表：附上工程進(jìn)度計(jì)劃表作為合同附件。15.4其他相關(guān)文件：附上其他與合同履行相關(guān)的文件作為合同附件。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程圖紙?jiān)敿?xì)要求和說(shuō)明：工程圖紙應(yīng)包括工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)、布局、管道走向、電氣線(xiàn)路等，以供承攬方施工和監(jiān)督方檢查之用。圖紙需由專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師簽字確認(rèn)，并加蓋設(shè)計(jì)院公章。附件二：工程預(yù)算詳細(xì)要求和說(shuō)明：工程預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出工程所需的材料、設(shè)備、人工等費(fèi)用，以及各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和明細(xì)。預(yù)算需經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)，并作為支付工程款項(xiàng)的依據(jù)。附件三：工程進(jìn)度計(jì)劃表詳細(xì)要求和說(shuō)明：工程進(jìn)度計(jì)劃表應(yīng)包括工程的各個(gè)階段、目標(biāo)日期和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。表中應(yīng)明確列出各階段的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間，以及工程的里程碑事件。附件四：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：其他相關(guān)文件包括但不限于工程合同、變更協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。這些文件應(yīng)詳細(xì)記錄工程的實(shí)施過(guò)程和雙方的權(quán)利義務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定完成工程，導(dǎo)致工期延誤。2.承攬方未按照合同約定保證工程質(zhì)量，造成工程質(zhì)量問(wèn)題。3.委托方未按照合同約定支付工程款項(xiàng)，導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行。4.委托方未按照合同約定提供工程所需條件，影響工程進(jìn)度和質(zhì)量。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：每延誤一天，承攬方應(yīng)支付合同金額一定的違約金。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：修復(fù)費(fèi)用由承攬方承擔(dān)，并支付合同金額一定的違約金。3.工程款項(xiàng)支付：每延遲支付一天，委托方應(yīng)支付延遲付款金額一定的滯納金。4.工程條件提供：未能提供工程所需條件導(dǎo)致工程無(wú)法進(jìn)行的，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例說(shuō)明：若承攬方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工期延誤，則承攬方應(yīng)按照合同約定支付違約金。例如，若合同金額為100萬(wàn)元，工期延誤一天，則承攬方應(yīng)支付1萬(wàn)元的違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.違約金：一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)支付給對(duì)方的一定金額作為違約賠償。3.滯納金：一方未按合同約定的時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)支付給對(duì)方的一定金額作為滯納賠償。4.工程驗(yàn)收：對(duì)完成的工程進(jìn)行檢驗(yàn)，以確認(rèn)工程是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.