2024年商品房裝修合同

2024年商品房裝修合同一、合同主體1.甲方（業(yè)主）：（姓名/公司名稱）（聯系方式）2.乙方（裝修公司）：（公司名稱）（聯系方式）二、裝修范圍及要求1.裝修范圍：商品房（房屋地址：）（建筑面積：）平方米，包括客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、陽臺等空間。2.裝修要求：（1）設計風格：現代簡約風格；（2）施工標準：符合國家相關施工標準及規(guī)范；（3）材料品牌：甲乙雙方共同協商確定；（4）質量保證：乙方需提供五年質保服務。三、合同價格1.合同總價：人民幣（大寫）（金額），小寫（金額）。2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方合同總價剩余的40%。四、施工期限1.裝修工程自雙方簽訂合同之日起，共計（工期天數）天完成。2.乙方如因特殊情況導致工期延誤，需提前告知甲方，并協商解決。五、違約責任1.甲方未按約定時間支付預付款、進度款，乙方有權終止合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同總價的5%。2.乙方未按約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的5%。六、質量爭議的處理1.雙方在工程驗收過程中如發(fā)生質量爭議，應立即協商解決；2.如協商無果，可向相關行業(yè)協會或政府部門申請調解；3.如調解無效，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.乙方負責辦理裝修過程中所需的各種手續(xù)和費用；2.甲方提供施工場地，確保乙方順利施工；3.乙方在施工過程中應嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全；4.乙方需在合同約定的工期內完成裝修工程，如有延期，甲方有權要求乙方支付相應的逾期費用；5.乙方在裝修過程中如需變更設計或材料，需提前與甲方溝通，并征得甲方同意；6.工程驗收合格后，乙方應提供完整的裝修資料和保修卡。八、合同解除1.雙方協商一致，可解除本合同；2.甲方未按約定時間支付款項，乙方有權解除合同；3.乙方未按約定時間完成工程，甲方有權解除合同；4.雙方如有違約行為，導致合同無法履行，對方有權解除合同。九、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；2.如協商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、合同效力1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（業(yè)主）：（簽名/蓋章）乙方（裝修公司）：（簽名/蓋章）簽訂日期：（年）（月）（日）2024年商品房裝修合同，是我們甲方（業(yè)主）和乙方（裝修公司）之間的重要約定。在這個合同中，我們明確了裝修的范圍和要求，包括設計風格、施工標準、材料品牌等等。我們希望通過這個合同，能夠確保裝修工程的質量和進度，讓我們的新家能夠按時呈現出理想的效果。合同的價格部分，我們明確了合同總價，以及付款的方式和時間。我們會在合同簽訂后支付30%的預付款，然后在工程進度達到50%和100%時，分別支付剩下的30%和40%。這樣的付款方式，希望能夠讓乙方（裝修公司）能夠有足夠的資金來保證工程的順利進行。在施工期限方面，我們約定裝修工程應在雙方簽訂合同之日起，共計工期天數天內完成。如果乙方因特殊情況導致工期延誤，他們需要提前告知我們，并協商解決。如果乙方未按約定時間完成工程，我們有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的5%。這就是我們對于違約責任的約定。在質量爭議的處理方面，如果我們在工程驗收過程中發(fā)生質量爭議，我們會立即協商解決。如果協商無果，我們可以向相關行業(yè)協會或政府部門申請調解，或者直接向法院提起訴訟。如果雙方協商一致，或者因為甲方未按約定時間支付款項，或者乙方未按約定時間完成工程等原因，雙方都有權解除合同。如果雙方有違約行為，導致合同無法履行，對方也有權解除合同。本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。我們希望通過這個合同，能夠順利地完成我們的裝修工程，讓我們的新家早日完工，我們的生活早日開始。重點：1.合同主體：甲方（業(yè)主）和乙方（裝修公司）；2.裝修范圍及要求：包括設計風格、施工標準、材料品牌等；3.合同價格：總價、付款方式及時間；4.施工期限：自合同簽訂之日起的工期天數；5.違約責任：違約金為合同總價的5%；6.質量爭議處理：協商解決、調解或訴訟；7.其他約定：手續(xù)和費用辦理、施工場地提供、安全規(guī)程遵守、設計變更、資料和保修卡提供等；8.合同解除：雙方協商一致、違約行為、特殊原因等；9.合同效力：簽字（或蓋章）生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。難點：1.確保裝修工程質量和進度的平衡；2.合理處理工期延誤和質量爭議；3.雙方在合同履行過程中的溝通和協作。注意事項：1.明確裝修范圍和要求，避免后期爭議；2.注意付款時間和比例，確保資金合理使用；3.約定合理的工期，避免工期延