2024年新修訂版工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新修訂版工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條合同項(xiàng)目2.1工程建設(shè)項(xiàng)目名稱2.2工程建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn)2.3工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容第三條合同價(jià)款3.1合同總價(jià)3.2付款方式3.3付款條件第四條合同工期4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤第五條工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量保證措施5.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理第六條施工技術(shù)6.1施工方案6.2施工組織設(shè)計(jì)6.3施工安全第七條材料和設(shè)備7.1材料和設(shè)備供應(yīng)7.2材料和設(shè)備質(zhì)量7.3材料和設(shè)備驗(yàn)收第八條變更與調(diào)整8.1合同變更條件8.2合同價(jià)款調(diào)整8.3工期調(diào)整第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人的違約責(zé)任9.2承包人的違約責(zé)任第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.3爭(zhēng)議解決時(shí)效第十一條合同的解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的后果第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序第十三條合同的終止13.1合同終止的條件13.2合同終止的程序第十四條其他條款14.1保密條款14.2法律適用條款14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：____________1.1.2發(fā)包人地址：____________1.1.3發(fā)包人代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名稱：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人代表：____________第二條合同項(xiàng)目2.1工程建設(shè)項(xiàng)目名稱：____________2.2工程建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn)：____________2.3工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：____________第三條合同價(jià)款3.1合同總價(jià)：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：____________元3.2付款方式：3.2.1預(yù)付款：合同簽訂后，發(fā)包人向承包人支付合同總價(jià)的一定比例（具體比例在合同中明確）作為預(yù)付款。3.2.2進(jìn)度付款：按照工程進(jìn)度，承包人向發(fā)包人提交進(jìn)度付款申請(qǐng)，發(fā)包人按照合同約定的付款條件進(jìn)行支付。3.2.3竣工付款：工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，承包人向發(fā)包人提交竣工付款申請(qǐng)，發(fā)包人按照合同約定的付款條件進(jìn)行支付。3.2.4質(zhì)量保證金：承包人在合同約定的質(zhì)量保證期內(nèi)，如工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.3付款條件：3.3.1預(yù)付款：合同簽訂后一定時(shí)間內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付預(yù)付款。3.3.2進(jìn)度付款：承包人按照工程進(jìn)度提交進(jìn)度付款申請(qǐng)，發(fā)包人審核無誤后進(jìn)行支付。3.3.3竣工付款：承包人按照合同約定的時(shí)間提交竣工付款申請(qǐng)，發(fā)包人審核無誤后進(jìn)行支付。3.3.4質(zhì)量保證金：如工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，按照合同約定扣除相應(yīng)的質(zhì)量保證金。第四條合同工期4.1工程開工日期：____________4.2工程竣工日期：____________4.3工期延誤：4.3.1由于承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，承包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。4.3.2由于發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。第五條工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定執(zhí)行。5.2質(zhì)量保證措施：5.2.1承包人應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.2.2承包人應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)施工過程的質(zhì)量控制。5.2.3承包人應(yīng)按照合同約定的時(shí)間提交工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理：如發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。第六條施工技術(shù)6.1施工方案：承包人應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施工條件，制定合理的施工方案，并提交發(fā)包人審批。6.2施工組織設(shè)計(jì)：承包人應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施工條件，編制施工組織設(shè)計(jì)，并提交發(fā)包人審批。6.3施工安全：6.3.1承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，確保施工安全。6.3.2承包人應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。6.3.3承包人應(yīng)按照合同約定的時(shí)間提交施工安全報(bào)告。第八條變更與調(diào)整8.1合同變更條件：8.1.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更合同。8.1.2合同履行過程中，如發(fā)包人需求發(fā)生重大變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整，雙方可協(xié)商變更合同。8.2合同價(jià)款調(diào)整：合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容重新確定合同價(jià)款。8.3工期調(diào)整：合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容重新確定工期。第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人的違約責(zé)任：9.1.1發(fā)包人未按照約定時(shí)間支付預(yù)付款、進(jìn)度付款或竣工付款的，應(yīng)支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的____%（具體比例在合同中明確）。9.1.2發(fā)包人未按照約定提供施工條件的，應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致承包人損失的責(zé)任。9.2承包人的違約責(zé)任：9.2.1承包人未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)的一定比例（具體比例在合同中明確）。9.2.2承包人未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1.1提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；10.1.2向人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。10.3爭(zhēng)議解決時(shí)效：如雙方選擇仲裁解決爭(zhēng)議，自仲裁機(jī)構(gòu)受理之日起____個(gè)月內(nèi)作出裁決；如選擇訴訟解決爭(zhēng)議，自人民法院受理之日起____個(gè)月內(nèi)作出判決。第十一條合同的解除11.1合同解除的條件：11.1.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.1.2合同履行過程中，如發(fā)包人需求發(fā)生重大變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.2合同解除的后果：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于結(jié)算、支付違約金等。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件：12.1.1承包人因合并、分立、解散等原因無法繼續(xù)履行合同，可以將合同權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，但需經(jīng)發(fā)包人同意。12.1.2發(fā)包人因合并、分立、解散等原因無法繼續(xù)履行合同，可以將合同權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序：合同轉(zhuǎn)讓需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十三條合同的終止13.1合同終止的條件：13.1.1合同履行完畢，雙方協(xié)商終止合同。13.1.2合同解除、轉(zhuǎn)讓或依法終止。13.2合同終止的程序：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于結(jié)算、支付違約金等。第十四條其他條款14.1保密條款：雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。14.2法律適用條款：本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。14.3合同的附件：本合同附件包括但不限于合同圖紙、技術(shù)說明書、工程量清單等。第二部分：第三方介入后的修正第八條變更與調(diào)整（修正）8.1合同變更條件（修正）：8.1.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更合同。8.1.2合同履行過程中，如發(fā)包人需求發(fā)生重大變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整，雙方可協(xié)商變更合同。8.2合同價(jià)款調(diào)整（修正）：合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容重新確定合同價(jià)款。8.3工期調(diào)整（修正）：合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容重新確定工期。第九條違約責(zé)任（修正）9.1發(fā)包人的違約責(zé)任（修正）：9.1.1發(fā)包人未按照約定時(shí)間支付預(yù)付款、進(jìn)度付款或竣工付款的，應(yīng)支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的一定比例（具體比例在合同中明確）。9.1.2發(fā)包人未按照約定提供施工條件的，應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致承包人損失的責(zé)任。9.2承包人的違約責(zé)任（修正）：9.2.1承包人未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)的一定比例（具體比例在合同中明確）。9.2.2承包人未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決（修正）10.1.1提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；10.1.2向人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)（修正）：爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。10.3爭(zhēng)議解決時(shí)效（修正）：如雙方選擇仲裁解決爭(zhēng)議，自仲裁機(jī)構(gòu)受理之日起一定個(gè)月內(nèi)作出裁決；如選擇訴訟解決爭(zhēng)議，自人民法院受理之日起一定個(gè)月內(nèi)作出判決。第十一條合同的解除（修正）11.1合同解除的條件（修正）：11.1.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.1.2合同履行過程中，如發(fā)包人需求發(fā)生重大變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.2合同解除的后果（修正）：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于結(jié)算、支付違約金等。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓（修正）12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件（修正）：12.1.1承包人因合并、分立、解散等原因無法繼續(xù)履行合同，可以將合同權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，但需經(jīng)發(fā)包人同意。12.1.2發(fā)包人因合并、分立、解散等原因無法繼續(xù)履行合同，可以將合同權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序（修正）：合同轉(zhuǎn)讓需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十三條合同的終止（修正）13.1合同終止的條件（修正）：13.1.1合同履行完畢，雙方協(xié)商終止合同。13.1.2合同解除、轉(zhuǎn)讓或依法終止。13.2合同終止的程序（修正）：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于結(jié)算、支付違約金等。第十四條其他條款（修正）14.1保密條款（修正）：雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。14.2法律適用條款（修正）：本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。14.3合同的附件（修正）：本合同附件包括但不限于合同圖紙、技術(shù)說明書、工程量清單等。根據(jù)本合同，第三方是指除甲乙方以外的其他參與合同履行的一方。第三方介入合同后，其責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定確定。第三方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任包括但不限于其履行合同義務(wù)過程中的違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任以及合同約定的一般保證責(zé)任。當(dāng)?shù)谌浇槿牒贤瑫r(shí)，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，明確第三方的責(zé)任限額。責(zé)任限額可以采取固定金額、比例或者根據(jù)第三方履行合同義務(wù)的實(shí)際損失等方式確定。甲第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合同圖紙附件2：技術(shù)說明書附件3：工程量清單附件4：施工方案附件5：施工組織設(shè)計(jì)附件6：材料和設(shè)備供應(yīng)合同附件7：質(zhì)量保證協(xié)議附件8：安全施工協(xié)議附件9：工期延期協(xié)議附件10：違約金計(jì)算公式附件11：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名錄附件12：合同履行過程中的相關(guān)證明文件附件的詳細(xì)要求和說明：附件1：合同圖紙應(yīng)詳細(xì)描述工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及工程建設(shè)的規(guī)模、材料、構(gòu)造等詳細(xì)信息。附件2：技術(shù)說明書應(yīng)詳細(xì)描述工程建設(shè)項(xiàng)目所涉及的技術(shù)要求、施工工藝、材料性能、設(shè)備參數(shù)等。附件3：工程量清單應(yīng)詳細(xì)列出工程建設(shè)項(xiàng)目中所有工程量及其對(duì)應(yīng)的單位工程造價(jià)，以便于雙方進(jìn)行工程價(jià)款的結(jié)算。附件4：施工方案應(yīng)詳細(xì)描述承包人施工過程中的施工方法、施工步驟、施工組織管理等。附件5：施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)詳細(xì)描述承包人的施工組織架構(gòu)、人員配置、施工進(jìn)度計(jì)劃等。附件6：材料和設(shè)備供應(yīng)合同應(yīng)詳細(xì)描述材料和設(shè)備的供應(yīng)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)時(shí)間等。附件7：質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述雙方對(duì)工程質(zhì)量的要求、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。附件8：安全施工協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述雙方對(duì)施工安全的要求、安全措施、安全事故處理等。附件9：工期延期協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述工期延期的條件、工期延期的時(shí)間、工期延期導(dǎo)致的違約責(zé)任等。附件10：違約金計(jì)算公式應(yīng)詳細(xì)描述違約金的計(jì)算方式，包括計(jì)算基數(shù)、計(jì)算比例等。附件11：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名錄應(yīng)列出雙方選擇的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，包括仲裁機(jī)構(gòu)、人民法院等。附件12：合同履行過程中的相關(guān)證明文件應(yīng)包括合同履行過程中產(chǎn)生的所有證明文件，如付款憑證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照約定時(shí)間履行合同義務(wù)；2.未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程；3.未按照約定提供施工條件；4.未按照約定支付合同價(jià)款；5.未按照約定提交相關(guān)報(bào)表和文件；6.未按照約定進(jìn)行工程變更；7.未按照約定解除或終止合同；8.泄露合同保密信息；9.違反合同中的其他約定。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同約定的違約金計(jì)算公式計(jì)算違約金金額。2.損害賠償：根據(jù)實(shí)際損失金額計(jì)算損害