藝術展覽館木地板鋪設協(xié)議

藝術展覽館木地板鋪設協(xié)議合同編號：__________鑒于甲方為藝術展覽館的木地板鋪設項目公開招標，乙方具備相應的資質和能力，愿參與該項目的投標。經雙方友好協(xié)商，就乙方承攬藝術展覽館木地板鋪設項目達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：藝術展覽館木地板鋪設項目1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：乙方負責藝術展覽館木地板的采購、運輸、安裝及售后服務。二、合同價格2.1乙方報價為：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.2乙方應按照合同約定的工程內容和質量要求，完成木地板鋪設工作。三、合同的履行3.1乙方應按照雙方約定的工期完成工程。具體工期要求如下：（1）乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方提供詳細的施工計劃；（2）乙方應在合同簽訂后____個工作日內完成木地板的采購和運輸；（3）乙方應在合同簽訂后____個工作日內完成木地板的安裝工作。3.2乙方應保證所提供的木地板質量符合國家相關標準和甲方要求，并承擔因質量問題造成的損失。3.3乙方應按照約定的工期完成工程，如乙方原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的千分之五。四、付款方式及進度4.1甲方在合同簽訂后____個工作日內向乙方支付合同總價款的____%。4.2乙方在完成合同約定的工程內容并經甲方驗收合格后，甲方應在驗收合格后____個工作日內向乙方支付合同總價款的剩余____%。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付款項。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2如乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________合同編號：鑒于甲方為藝術展覽館的木地板鋪設項目公開招標，乙方具備相應的資質和能力，愿參與該項目的投標。經雙方友好協(xié)商，就乙方承攬藝術展覽館木地板鋪設項目達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：藝術展覽館木地板鋪設項目1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：乙方負責藝術展覽館木地板的采購、運輸、安裝及售后服務。二、合同價格2.1乙方報價為：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.2乙方應按照合同約定的工程內容和質量要求，完成木地板鋪設工作。三、合同的履行3.1乙方應按照雙方約定的工期完成工程。具體工期要求如下：（1）乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方提供詳細的施工計劃；（2）乙方應在合同簽訂后____個工作日內完成木地板的采購和運輸；（3）乙方應在合同簽訂后____個工作日內完成木地板的安裝工作。3.2乙方應保證所提供的木地板質量符合國家相關標準和甲方要求，并承擔因質量問題造成的損失。3.3乙方應按照約定的工期完成工程，如乙方原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的千分之五。四、付款方式及進度4.1甲方在合同簽訂后____個工作日內向乙方支付合同總價款的____%。4.2乙方在完成合同約定的工程內容并經甲方驗收合格后，甲方應在驗收合格后____個工作日內支付剩余的合同總價款。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金。5.2違約金的計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的千分之五。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、所有應用場景7.1本合同適用于甲方為藝術展覽館木地板鋪設項目公開招標，乙方參與投標并承攬該項目的情況；7.2本合同適用于乙方按照約定完成木地板采購、運輸、安裝及售后服務，甲方按約定支付款項的情況；7.3本合同適