學校教室地板磚施工合同

學校教室地板磚施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________學校地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________建筑安裝有限公司地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為改善校園環(huán)境，提高教室設施水平，擬對學校教室進行地板磚施工；乙方具備地板磚施工的資質和技術力量，愿意承攬該項工程。經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1工程名稱：__________學校教室地板磚施工工程1.2工程地點：__________學校教室1.3工程規(guī)模：__________平方米1.4工程質量：符合國家相關標準和甲方的要求1.5工程期限：自雙方簽訂合同之日起__________日內完工第二條工程費用2.1工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元2.2乙方報價已包含材料費、人工費、運輸費、施工設備費、稅費等一切費用。2.3甲方支付乙方工程款的方式為：__________第三條工程質量及驗收3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，確保工程質量。3.2工程完工后，甲方應組織有關人員對工程進行驗收，乙方應予以配合。3.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第四條違約責任4.1乙方如未能按照本合同約定的期限完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。4.2甲方如未能按照約定時間支付工程款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__________%。4.3由于乙方原因造成工程質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完工程款之日終止。甲方（發(fā)包方）：__________學校乙方（承包方）：__________建筑安裝有限公司簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.學校教室地板磚施工設計方案2.施工圖紙3.材料合格證4.施工隊伍資質證明5.工程量清單6.付款憑證7.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未能按照約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質量不符合約定或國家標準，視為違約。3.甲方未能按照約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件或干涉乙方正常施工，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指合同中承擔工程發(fā)包義務的一方。2.承包方：指合同中承擔工程承包義務的一方。3.違約金：指一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時，應向對方支付的金錢。4.滯納金：指逾期支付款項應支付的違約金。5.工程驗收：指對完成的建設工程進行質量、安全、功能等方面的檢查。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照合同約定，按延誤天數(shù)計算違約金，由乙方支付。2.工程質量問題：解決辦法：乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。若乙方無法整改，甲方有權委托第三方進行整改，費用由乙方承擔。3.工程款支付延誤：解決辦法：按照合同約定，按延誤天數(shù)計算滯納金，由甲方支付。4.施工過程中出現(xiàn)爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.學