2024年光伏電站建設(shè)與運(yùn)營合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年光伏電站建設(shè)與運(yùn)營合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條電站項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱2.2項(xiàng)目地點(diǎn)2.3項(xiàng)目規(guī)模2.4項(xiàng)目投資預(yù)算第三條建設(shè)內(nèi)容與要求3.1建設(shè)內(nèi)容3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求3.3質(zhì)量保證第四條工程進(jìn)度與期限4.1施工期限4.2調(diào)試與驗(yàn)收期限4.3投運(yùn)后維護(hù)期限第五條合同價(jià)格與支付5.1合同總價(jià)5.2支付方式5.3進(jìn)度付款5.4最終付款第六條承包人責(zé)任6.1施工責(zé)任6.2材料與設(shè)備供應(yīng)6.3質(zhì)量與安全責(zé)任第七條發(fā)包人責(zé)任7.1配合與協(xié)調(diào)7.2施工場地提供7.3支付合同價(jià)款第八條技術(shù)與設(shè)計(jì)8.1技術(shù)設(shè)計(jì)8.2設(shè)計(jì)變更8.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬第九條驗(yàn)收與保修9.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9.2驗(yàn)收程序9.3質(zhì)量保修第十條違約責(zé)任10.1承包人違約10.2發(fā)包人違約10.3違約賠償?shù)谑粭l不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力處理第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.2仲裁12.3訴訟第十三條合同的解除與終止13.1解除條件13.2終止條件13.3解除與終止后的處理第十四條其他條款14.1合同的效力14.2合同的修改與補(bǔ)充14.3信息的保密14.4法律適用14.5合同附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人全稱：有限公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4聯(lián)系人：X1.1.5聯(lián)系電話：X1.2承包人1.2.1承包人全稱：工程有限公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4聯(lián)系人：X1.2.5聯(lián)系電話：X第二條電站項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱：光伏電站項(xiàng)目2.2項(xiàng)目地點(diǎn)：省市區(qū)地2.3項(xiàng)目規(guī)模：裝機(jī)容量兆瓦2.4項(xiàng)目投資預(yù)算：總投資人民幣億元第三條建設(shè)內(nèi)容與要求3.1建設(shè)內(nèi)容3.1.1工程包括：光伏支架安裝、光伏面板安裝、電纜敷設(shè)、并網(wǎng)設(shè)備安裝、電站控制系統(tǒng)建設(shè)等。3.1.2承包人應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求完成電站的建設(shè)工作。3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求3.2.1光伏支架的安裝應(yīng)牢固可靠，抗風(fēng)、抗腐蝕性能應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求。3.2.2光伏面板的安裝應(yīng)平整，接線應(yīng)正確，防護(hù)措施應(yīng)到位。3.2.3電纜敷設(shè)應(yīng)符合規(guī)范要求，接頭應(yīng)牢固，絕緣性能應(yīng)滿足使用要求。3.2.4并網(wǎng)設(shè)備安裝應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，電站控制系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)穩(wěn)定可靠。3.3質(zhì)量保證3.3.1承包人應(yīng)保證所供材料和設(shè)備的質(zhì)量，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。3.3.2承包人應(yīng)對(duì)建設(shè)過程中的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行整改。3.3.3工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)按照合同約定提供相應(yīng)的質(zhì)量保修服務(wù)。第四條工程進(jìn)度與期限4.1施工期限4.1.1合同簽訂后，承包人應(yīng)按照約定的施工計(jì)劃完成電站的建設(shè)。4.1.2施工期限自開工之日起計(jì)算，預(yù)計(jì)工期為個(gè)月。4.2調(diào)試與驗(yàn)收期限4.2.1電站建設(shè)完成后，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)電站的調(diào)試工作。4.2.2調(diào)試期為個(gè)月，自電站并網(wǎng)運(yùn)行之日起計(jì)算。4.3投運(yùn)后維護(hù)期限4.3.1電站投運(yùn)后，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)電站的日常維護(hù)工作，維護(hù)期限為年。第五條合同價(jià)格與支付5.1合同總價(jià)5.1.1合同總價(jià)為人第八條技術(shù)與設(shè)計(jì)8.1技術(shù)設(shè)計(jì)8.1.1承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人的要求，完成電站的技術(shù)設(shè)計(jì)。8.1.2設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括：施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)說明書等。8.1.3設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。8.2設(shè)計(jì)變更8.2.1合同執(zhí)行過程中，如因發(fā)包人要求或不可抗力等原因?qū)е略O(shè)計(jì)變更，雙方應(yīng)協(xié)商確定變更內(nèi)容。8.2.2設(shè)計(jì)變更應(yīng)按照相關(guān)程序進(jìn)行審批。8.2.3設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行調(diào)整。8.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.3.1技術(shù)設(shè)計(jì)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸發(fā)包人所有。8.3.2承包人應(yīng)協(xié)助發(fā)包人辦理相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)和維護(hù)工作。第九條驗(yàn)收與保修9.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9.1.1電站的建設(shè)質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。9.1.2電站的運(yùn)行性能應(yīng)滿足合同約定的性能指標(biāo)。9.2驗(yàn)收程序9.2.1電站建設(shè)完成后，發(fā)包人應(yīng)組織驗(yàn)收。9.2.2驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。9.2.3驗(yàn)收不合格的，承包人應(yīng)按照發(fā)包人的要求進(jìn)行整改。9.3質(zhì)量保修9.3.1電站投運(yùn)后，承包人應(yīng)承擔(dān)設(shè)備的質(zhì)量保修責(zé)任。9.3.2質(zhì)量保修期為年，自電站投運(yùn)之日起計(jì)算。9.3.3保修期內(nèi)，承包人應(yīng)對(duì)電站的設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)。第十條違約責(zé)任10.1承包人違約10.1.1承包人未按照合同約定完成建設(shè)、調(diào)試和維護(hù)工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.1.2承包人提供的材料和設(shè)備不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)更換、修復(fù)或賠償?shù)呢?zé)任。10.2發(fā)包人違約10.2.1發(fā)包人未按照合同約定支付價(jià)款的，應(yīng)承擔(dān)遲延付款的違約責(zé)任。10.2.2發(fā)包人未按照合同約定提供施工場地的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.3違約賠償10.3.1因一方違約導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.3.2賠償金額應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度和損失程度確定。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件包括自然災(zāi)害、社會(huì)事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的情況。11.1.2雙方應(yīng)按照合同約定處理不可抗力事件。11.2不可抗力后果11.2.1因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。11.2.2不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，雙方可根據(jù)實(shí)際情況解除合同。11.3不可抗力處理11.3.1發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。11.3.2雙方應(yīng)共同評(píng)估不可抗力事件對(duì)合同履行造成的影響，并協(xié)商確定后續(xù)處理方案。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2仲裁12.2.1如雙方在合同中約定仲裁，任何一方均有權(quán)向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。12.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。12.3訴訟12.3.1如雙方未約定仲裁，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.3.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第十三條合同的解除與終止13.1解除條件13.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。13.1.2因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方均可要求解除合同。第二部分：第三方介入后的修正第十四條第三方介入14.1第三方概念14.1.1第三方指除甲乙方之外的合同之外的第三方主體，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、技術(shù)咨詢方、設(shè)備供應(yīng)商等。14.1.2第三方介入合同是指在本合同履行過程中，甲乙方因履行合同需要而與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或合同。14.2第三方責(zé)任14.2.1第三方介入后，甲乙方應(yīng)與第三方明確各自的權(quán)利和義務(wù)，并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議或合同。14.2.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或產(chǎn)品，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。14.2.3第三方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，確保其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合合同要求。14.3第三方責(zé)任限額14.3.1甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或合同中，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括賠償限額、維修期限等。14.3.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同的具體情況確定，以確保甲乙方的合法權(quán)益得到保障。14.4第三方與甲乙方的關(guān)系14.4.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。14.4.2第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的責(zé)任，不減輕或免除甲乙方對(duì)彼此的責(zé)任。14.4.3甲乙方與第三方之間的爭議，不影響甲乙方之間的履行合同。第十五條額外條款及說明15.1甲乙方在與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議或合同時(shí)，應(yīng)確保該協(xié)議或合同的內(nèi)容不與本合同相沖突。15.2甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或合同，應(yīng)提交給對(duì)方進(jìn)行備案，并由雙方保留相應(yīng)的副本。15.3甲乙方應(yīng)確保第三方按照本合同的要求履行其合同義務(wù)，并及時(shí)處理第三方未履行義務(wù)造成的問題。15.4第三方未履行其合同義務(wù)或提供的服務(wù)或產(chǎn)品不符合合同要求的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)責(zé)任。15.5甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照合同要求提供服務(wù)或產(chǎn)品，并有權(quán)對(duì)第三方的履約情況進(jìn)行檢查。15.6第三方介入合同的簽訂和履行，不影響甲乙方之間合同的履行和效力。15.7甲乙方與第三方之間的合同，應(yīng)明確約定合同的解除、終止條件和程序。第十六條第三方權(quán)益的保護(hù)16.1甲乙方應(yīng)保護(hù)第三方的合法權(quán)益，不得擅自變更、解除與第三方的合同。16.2甲乙方應(yīng)按照合同約定履行其對(duì)第三方的付款義務(wù)，確保第三方的權(quán)益得到保障。16.3甲乙方應(yīng)協(xié)助第三方處理因履行合同而產(chǎn)生的行政、法律等相關(guān)事務(wù)。第十七條第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，獨(dú)立于第三方與其他各方之間的合同關(guān)系。17.2第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的責(zé)任，不涉及第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分。17.3甲乙方與第三方之間的合同履行，不影響其他各方根據(jù)本合同的履行和權(quán)益。第十八條第三方介入后的合同履行18.1甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)調(diào)，確保合同的順利履行。18.2甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照合同要求提供服務(wù)或產(chǎn)品，并及時(shí)處理第三方未履行義務(wù)造成的問題。18.3甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，向第三方支付相應(yīng)的費(fèi)用。18.4甲乙方與第三方之間的合同，應(yīng)約定合同的解除、終止條件和程序，以保證合同關(guān)系的穩(wěn)定和雙方的合法權(quán)益。19條違約責(zé)任19.1甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或合同，應(yīng)明確約定違約責(zé)任，包括違約方的賠償責(zé)任、違約損失的計(jì)算方法等。19.2甲乙方與第三方之間的違約行為，不影響甲乙方之間的合同履行。19.3甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，履行其對(duì)第三方的付款義務(wù)，確保第三方的合法權(quán)益得到保障。20條爭議解決20.1甲乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。20.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。20.3如雙方未約定仲裁，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：光伏電站建設(shè)設(shè)計(jì)方案附件二：光伏電站施工圖紙附件三：光伏電站設(shè)備清單附件四：光伏電站技術(shù)說明書附件五：光伏電站并網(wǎng)接入?yún)f(xié)議附件六：光伏電站運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)附件七：光伏電站質(zhì)量保修協(xié)議附件八：第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同附件九：第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同的補(bǔ)充協(xié)議附件十：合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件和資料附件一：光伏電站建設(shè)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求和說明：設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括電站的規(guī)模、布局、設(shè)備選型等內(nèi)容。設(shè)計(jì)方案應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并提交給甲乙方進(jìn)行備案。附件二：光伏電站施工圖紙?jiān)敿?xì)要求和說明：施工圖紙應(yīng)詳細(xì)表示電站的建設(shè)內(nèi)容，包括支架安裝、面板安裝、電纜敷設(shè)等。施工圖紙應(yīng)符合設(shè)計(jì)方案的要求，并具備施工指導(dǎo)作用。施工圖紙應(yīng)經(jīng)過甲乙方的審核，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案。附件三：光伏電站設(shè)備清單詳細(xì)要求和說明：設(shè)備清單應(yīng)列出電站所需的所有設(shè)備，包括型號(hào)、數(shù)量、品牌等。設(shè)備清單應(yīng)與設(shè)計(jì)方案和施工圖紙相一致，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備清單應(yīng)經(jīng)過甲乙方的確認(rèn)，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案。附件四：光伏電站技術(shù)說明書詳細(xì)要求和說明：技術(shù)說明書應(yīng)詳細(xì)描述電站的技術(shù)性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。技術(shù)說明書應(yīng)符合設(shè)計(jì)方案和施工圖紙的要求，并具備操作指導(dǎo)作用。技術(shù)說明書應(yīng)經(jīng)過甲乙方的審核，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案。附件五：光伏電站并網(wǎng)接入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說明：并網(wǎng)接入?yún)f(xié)議應(yīng)明確雙方在并網(wǎng)過程中的權(quán)利和義務(wù)。并網(wǎng)接入?yún)f(xié)議應(yīng)包括并網(wǎng)的時(shí)間、并網(wǎng)后的運(yùn)行管理等內(nèi)容。并網(wǎng)接入?yún)f(xié)議應(yīng)經(jīng)過甲乙方的協(xié)商一致，并簽署生效。附件六：光伏電站運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)詳細(xì)要求和說明：運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)應(yīng)包括電站的日常運(yùn)行管理、維護(hù)保養(yǎng)、故障處理等內(nèi)容。運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)應(yīng)根據(jù)電站的實(shí)際情況進(jìn)行編寫，并具備操作指導(dǎo)作用。運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)應(yīng)經(jīng)過甲乙方的審核，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案。附件七：光伏電站質(zhì)量保修協(xié)議詳細(xì)要求和說明：質(zhì)量保修協(xié)議應(yīng)明確保修的范圍、保修期限、保修責(zé)任等內(nèi)容。質(zhì)量保修協(xié)議應(yīng)包括保修的申請(qǐng)流程、保修服務(wù)的提供等內(nèi)容。質(zhì)量保修協(xié)議應(yīng)經(jīng)過甲乙方的協(xié)商一致，并簽署生效。附件八：第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同詳細(xì)要求和說明：第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同應(yīng)約定合同的履行期限、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同應(yīng)經(jīng)過甲乙方的協(xié)商一致，并簽署生效。附件九：第三方服務(wù)或產(chǎn)品提供合同的補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求和說明：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確雙方因履行合同而產(chǎn)生的額外義務(wù)和責(zé)任。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)包括對(duì)原合同的修改和補(bǔ)充內(nèi)容，并經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙方的協(xié)商一致，并簽署生效。附件十：合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件和資料詳細(xì)要求和說明：其他相關(guān)文