建筑工程設備基礎施工合同2024年

合同編號：__________建筑工程設備基礎施工合同第一條工程內容1.1本工程為_______項目的基礎施工，包括但不限于：_______。1.2乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規(guī)、規(guī)范標準完成施工任務。第二條施工期限2.1本工程的施工期限為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.2乙方應保證按照本合同約定的施工期限完成施工任務。第三條工程質量3.1乙方應保證工程質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.2乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保工程質量。3.3乙方應承擔因施工原因造成的質量問題的修復和賠償責任。第四條工程造價4.1本工程的造價為_______元人民幣（大寫：_______元整）。4.2乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保工程造價的合理性。第五條付款方式5.1甲方應按照乙方實際完成的工程量支付工程款。5.2甲方應在本合同簽訂后_______日內支付乙方預付款_______元人民幣（大寫：_______元整）。5.3工程完成后，甲方應按照實際完成的工程量支付乙方工程款，支付方式為_______。第六條違約責任6.1乙方未按照本合同約定的時間、質量完成施工任務的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。6.2甲方未按照本合同約定的時間支付預付款、工程款的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的_______%。第七條爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.確保合同編號、甲方、乙方等基本信息填寫準確無誤。2.工程內容、施工期限、工程質量、工程造價等關鍵條款要詳細明確，避免模糊不清。3.付款方式和違約責任等經濟條款要合理合法，確保雙方權益。4.合同中涉及的法律法規(guī)、規(guī)范標準等要求，應確保符合實際情況。5.雙方在簽訂合同時，要充分了解合同內容，確保雙方意思表示真實、一致。6.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自義務，確保工程順利進行。解決辦法：1.對于合同履行過程中的爭議，應進行友好協(xié)商，爭取達成一致。2.如協(xié)商不成，可依據合同約定向甲方所在地的人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院審理，提供相關證據，維護自身權益。4.法院判決生效后，雙方應按照判決結果履行義務，確保合同的最終實現(xiàn)。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.甲方：指承擔合同義務，有權要求乙方履行合同的一方。2.乙方：指承擔合同義務，向甲方提供服務或商品的一方。3.工程內容：指合同約定的乙方應完成的施工任務。4.施工期限：指合同約定的工程完成的期限。5.工程質量：指工程符合國家標準和行業(yè)規(guī)范的程度。6.工程造價：指完成工程所需支付的費用。7.違約金：指一方未履行合同義務時，應向對方支付的賠償金。8.友好協(xié)商：指雙方在合同履行過程中，以平等、公平、合理的態(tài)度協(xié)商解決問題。9.人民法院：指中華人民共和國設立的司法機關，負責審理民事案件。10.訴訟：指當事人依法向法院提起的解決爭議的程序。合同補充條款：1.特殊應用場合：如果工程進展遇到不可抗力因素，如自然災害、政策變動等，導致施工無法正常進行。補充條款：如遇不可抗力因素導致施工無法正常進行，雙方應立即協(xié)商，根據實際情況調整施工計劃和期限。如果不可抗力因素持續(xù)時間超過_______天，雙方可協(xié)商決定是否終止合同，并根據實際情況解決后續(xù)問題。2.特殊應用場合：如果工程變更導致原合同內容需要調整。補充條款：如果工程發(fā)生變更，導致原合同內容需要調整，雙方應立即協(xié)商，并簽訂書面補充協(xié)議，明確變更內容、范圍、工期、造價等相關事項。3.特殊應用場合：如果甲方延遲支付預付款或工程款。補充條款：如甲方延遲支付預付款或工程款，乙方有權按延遲支付的天數要求甲方支付延遲付款違約金，違約金計算方式為：延遲付款金額×日利率（日利率為_______‰）。4.特殊應用場合：如果乙方未按約定時間完成施工任務。補充條款：如乙方未按約定時間完成施工任務，甲方有權按延遲完成的天數要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款×日違約金比例（日違約金比例為_______‰）。附件列表：1.工