2024年特定工程承攬協(xié)議模板版

2024年特定工程承攬協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3工程1.4工程地點(diǎn)1.5工程時(shí)間第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍2.2承攬方的義務(wù)與責(zé)任2.3委托方的義務(wù)與責(zé)任第三條工程進(jìn)度與質(zhì)量要求3.1工程進(jìn)度計(jì)劃3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3質(zhì)量保證措施第四條合同價(jià)格及支付方式4.1合同總價(jià)4.2付款條件4.3付款方式4.4發(fā)票開(kāi)具第五條工期延誤5.1工期延誤的原因5.2工期延誤的處理第六條不可抗力6.1不可抗力的定義6.2不可抗力的處理第七條違約責(zé)任7.1承攬方的違約行為7.2委托方的違約行為7.3違約責(zé)任的處理第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3爭(zhēng)議解決時(shí)效第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密責(zé)任的履行第十一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第十二條合同的終止12.1合同終止的條件12.2合同終止后的處理第十三條合同的附則13.1合同的生效13.2合同的解除13.3合同的終止第十四條合同的附件14.1附件清單14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)特定工程的實(shí)施、完成并交付給委托方的法人或其他組織，具有一切合法資質(zhì)，能夠獨(dú)立承擔(dān)本合同項(xiàng)下義務(wù)和責(zé)任。1.2委托方委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方實(shí)施特定工程的法人或其他組織，具有委托實(shí)施特定工程的合法權(quán)利。1.3工程工程是指根據(jù)本合同約定，由承攬方實(shí)施的具體工程項(xiàng)目，包括但不限于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。1.4工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)是指本合同約定的工程實(shí)施的具體地點(diǎn)，包括但不限于土地、場(chǎng)地、建筑物等。1.5工程時(shí)間工程時(shí)間是指本合同約定的工程開(kāi)始實(shí)施和完成的時(shí)間，包括但不限工程的預(yù)計(jì)開(kāi)始日期、預(yù)計(jì)完成日期以及任何相關(guān)的工期延誤。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍承攬方的工作范圍包括但不限于：按照委托方的要求完成工程的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)；按照約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求完成工程的實(shí)施和交付；提供與工程相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。2.2承攬方的義務(wù)與責(zé)任（1）保證工程實(shí)施的合法性，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)、支付相關(guān)費(fèi)用等；（2）按照約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求完成工程的實(shí)施和交付；（3）提供與工程相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù)；（4）遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工程的安全、環(huán)保和質(zhì)量；（5）負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中與第三方單位、政府部門(mén)、社區(qū)居民等溝通協(xié)調(diào)工作。2.3委托方的義務(wù)與責(zé)任（1）提供工程實(shí)施所需的土地、場(chǎng)地、建筑物等相關(guān)條件；（2）提供工程實(shí)施所需的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件；（3）按照約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求向承攬方支付合同價(jià)款；（4）協(xié)助承攬方辦理工程實(shí)施過(guò)程中所需的相關(guān)手續(xù)；（5）對(duì)承攬方提交的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（6）提供與工程相關(guān)的其他必要支持和配合。第三條工程進(jìn)度與質(zhì)量要求3.1工程進(jìn)度計(jì)劃承攬方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向委托方提交工程進(jìn)度計(jì)劃，包括但不限于工程的預(yù)計(jì)開(kāi)始日期、預(yù)計(jì)完成日期、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承攬方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量要求完成工程的實(shí)施和交付，包括但不限于國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.3質(zhì)量保證措施承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，采取有效措施確保工程質(zhì)量，包括但不限于：（1）對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量教育和培訓(xùn)；（2）按照設(shè)計(jì)和施工規(guī)范進(jìn)行施工；（3）對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制；（4）對(duì)工程材料、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)；（5）對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和整改。第四條合同價(jià)格及支付方式4.1合同總價(jià)本合同總價(jià)是指承攬方完成工程實(shí)施和交付所應(yīng)得的報(bào)酬，具體金額按照本合同附件一《工程量清單》及附件二《價(jià)格清單》的約定計(jì)算。4.2付款條件委托方按照本合同約定的付款條件向承攬方支付合同價(jià)款，具體付款條件包括但不限于工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況。4.3付款方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）支票支付；（3）現(xiàn)金支付；（4）其他雙方約定的支付方式。4.4發(fā)票開(kāi)具承攬方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)、稅務(wù)部門(mén)的要求，向委托方開(kāi)具合法、有效的發(fā)票。第五條工期延誤5.1工期延誤的原因（1）不可抗力因素導(dǎo)致的工程延誤；（2）委托方原因?qū)е碌墓こ萄诱`；（3）承攬方原因?qū)е碌墓こ萄诱`；（4）其他雙方約定的工期延誤原因。5.2工期延誤的處理（1）及時(shí)通知委托方工期延誤的原因和預(yù)計(jì)工期；（2）采取措施加快工程進(jìn)度，減少工期延誤對(duì)工程的影響；（3）第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約行為（1）未按照本合同約定的工作范圍、時(shí)間、質(zhì)量等要求完成工程的實(shí)施和交付；（2）明確表示或者以行為表明不履行本合同約定的義務(wù)；（3）違反本合同約定的保密義務(wù)；（4）違反本合同約定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)；（5）其他違反本合同約定的行為。8.2委托方的違約行為（1）未按照本合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求向承攬方支付合同價(jià)款；（2）明確表示或者以行為表明不履行本合同約定的義務(wù)；（3）違反本合同約定的保密義務(wù)；（4）違反本合同約定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)；（5）其他違反本合同約定的行為。8.3違約責(zé)任的處理對(duì)于違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金，違約金的具體金額按照本合同約定的違約金計(jì)算方式計(jì)算；（2）賠償因此給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（3）承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等；（4）根據(jù)違約的嚴(yán)重程度，合同相對(duì)方有權(quán)要求解除本合同。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方協(xié)商解決；（2）調(diào)解解決；（3）仲裁解決；（4）訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本合同爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地或者雙方約定的其他地點(diǎn)。9.3爭(zhēng)議解決時(shí)效雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起30日內(nèi)解決爭(zhēng)議，否則視為雙方均同意按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決爭(zhēng)議。第十條保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過(guò)程中以及合同履行過(guò)程中雙方交換的、未公開(kāi)的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略等。10.2保密責(zé)任的履行雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露保密信息。保密責(zé)任的履行自本合同簽訂之日起至合同終止之日起。第十一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬本合同項(xiàng)下的工程成果及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸委托方所有，包括但不限于專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)雙方應(yīng)共同努力保護(hù)本合同項(xiàng)下的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第十二條合同的終止12.1合同終止的條件（1）雙方協(xié)商一致終止本合同；（2）承攬方完成本合同約定的工程實(shí)施和交付；（3）委托方支付完畢本合同約定的合同價(jià)款；（4）合同約定的其他終止條件。12.2合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理合同終止后的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于工程驗(yàn)收、資料歸檔、結(jié)算等。第十三條合同的附則13.1合同的生效本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。13.2合同的解除雙方同意按照本合同約定的解除條件解除本合同。13.3合同的終止本合同的終止按照本合同約定的終止條件執(zhí)行。第十四條合同的附件14.1附件清單（1）工程量清單；（2）價(jià)格清單；（3）技術(shù)文件；（4）其他雙方約定的附件。14.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程量清單工程量清單應(yīng)詳細(xì)列明工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工程量，包括但不限于土建、安裝、裝修等工程量。清單中應(yīng)包括工程量的名稱(chēng)、數(shù)量、單位、工程單價(jià)和總價(jià)等信息。附件二：價(jià)格清單價(jià)格清單應(yīng)詳細(xì)列明工程項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于工程材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。清單中應(yīng)包括費(fèi)用的名稱(chēng)、數(shù)量、單位價(jià)格和總價(jià)等信息。附件三：技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)包括工程的設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作手冊(cè)等。技術(shù)文件應(yīng)明確工程的設(shè)計(jì)要求、施工標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格等信息。附件四：工程進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度安排，包括各階段的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等。附件五：質(zhì)量保證措施質(zhì)量保證措施應(yīng)詳細(xì)描述承攬方為保證工程質(zhì)量所采取的措施，包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量檢查制度、材料檢驗(yàn)制度等。附件六：保密協(xié)議保密協(xié)議應(yīng)明確雙方對(duì)保密信息的定義、保密責(zé)任的履行、保密信息的披露條件等信息。附件七：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議應(yīng)明確雙方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬、保護(hù)措施、侵權(quán)責(zé)任等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1.承攬方未按照合同約定的工作范圍、時(shí)間、質(zhì)量等要求完成工程的實(shí)施和交付，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。例如，承攬方未按時(shí)完成工程，導(dǎo)致工程延期交付。2.委托方未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求向承攬方支付合同價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。例如，委托方延遲支付合同價(jià)款，導(dǎo)致承攬方無(wú)法及時(shí)支付供應(yīng)商款項(xiàng)。3.承攬方違反合同約定的保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。例如，承攬方未經(jīng)許可向第三方披露委托方的商業(yè)秘密。4.承攬方違反合同約定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)，使用委托方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。例如，承攬方未經(jīng)許可使用委托方的專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行工程實(shí)施。5.雙方在其他合同條款中約定的其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導(dǎo)致工程延期或終止。2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等法律規(guī)定的權(quán)利。在本合同中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸委托方所有，承攬方應(yīng)保護(hù)知識(shí)