養(yǎng)豬場建筑承攬2024年專用協(xié)議模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

養(yǎng)豬場建筑承攬2024年專用協(xié)議模板版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條建筑項目描述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預(yù)算第三條工程內(nèi)容及要求3.1工程內(nèi)容包括哪些部分3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3工程進度要求3.4材料供應(yīng)及要求第四條合同價格及支付方式4.1合同總價4.2付款方式4.3進度付款4.4質(zhì)量保證金第五條工程變更及調(diào)整5.1變更條件5.2變更程序5.3變更費用承擔(dān)第六條工期延誤及賠償6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理6.3工期延誤的賠償?shù)谄邨l工程保修及維修7.1保修期限7.2保修范圍7.3維修程序7.4維修費用承擔(dān)第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3違約賠償?shù)诰艞l爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決費用第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3泄露保密信息的處理第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的處理12.3不可抗力導(dǎo)致的合同變更或終止第十三條合同的附件13.1附件一：工程設(shè)計圖紙13.2附件二：工程量清單13.3附件三：合同專用條款第十四條其他條款14.1甲方其他要求14.2乙方其他承諾14.3丙方其他責(zé)任第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：甲方全稱為X養(yǎng)豬場，地址為省市縣鄉(xiāng)村。1.2乙方名稱：乙方全稱為X建筑工程有限公司，地址為省市區(qū)街道號。1.3丙方名稱：丙方全稱為X材料供應(yīng)有限公司，地址為省市區(qū)街道號。第二條建筑項目描述2.1工程名稱：養(yǎng)豬場建筑工程。2.2工程地點：位于省市縣鄉(xiāng)村，甲方養(yǎng)豬場指定施工地點。2.3工程規(guī)模：養(yǎng)豬場占地面積平方米，建筑總面積平方米，包括豬舍、辦公樓、附屬設(shè)施等。2.4工程預(yù)算：工程預(yù)算總金額為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），具體項目預(yù)算見附件一。第三條工程內(nèi)容及要求3.1工程內(nèi)容包括：豬舍建設(shè)、辦公樓建設(shè)、附屬設(shè)施建設(shè)、場地平整、水電安裝、圍墻建設(shè)等，具體建設(shè)內(nèi)容以附件一中的工程設(shè)計圖紙為準(zhǔn)。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB503002013）進行驗收，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級。3.3工程進度要求：工程自開工之日起，工期為個月，具體進度安排見附件一。3.4材料供應(yīng)及要求：丙方負責(zé)提供合同約定的建筑材料，材料質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，具體材料供應(yīng)清單見附件二。第四條合同價格及支付方式4.1合同總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），具體項目價格見附件一。4.2付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價30%的預(yù)付款；工程進度達到50%時，支付合同總價30%的進度款；工程驗收合格后，支付合同總價20%的尾款。4.3進度付款：乙方按工程進度向甲方提交進度付款申請，甲方應(yīng)在收到申請后7個工作日內(nèi)完成付款。4.4質(zhì)量保證金：工程驗收合格后，乙方應(yīng)按合同總價5%向甲方支付質(zhì)量保證金，保修期滿無質(zhì)量問題后，甲方一次性退還乙方質(zhì)量保證金。第五條工程變更及調(diào)整5.1變更條件：因設(shè)計變更、工程量增減等原因，導(dǎo)致工程總價或工期發(fā)生變化的，需簽訂變更協(xié)議。5.2變更程序：變更協(xié)議應(yīng)由甲方提出，乙方和丙方同意后，三方簽署變更協(xié)議，并作為本合同的附件。5.3變更費用承擔(dān)：變更費用由甲方承擔(dān)，具體費用根據(jù)變更協(xié)議確定。第六條工期延誤及賠償6.1工期延誤的原因：不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤。6.2工期延誤的處理：因不可抗力導(dǎo)致的工期延誤，乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明材料。6.3工期延誤的賠償：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)按合同總價每日支付甲方違約金元，計算方法見附件三。第八條違約責(zé)任8.1違約行為：乙方未按合同約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。8.2違約責(zé)任：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照合同總價支付甲方違約金，違約金計算方法見附件三。8.3違約賠償：乙方除支付違約金外，還應(yīng)賠償甲方因此造成的其他損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)：有管轄權(quán)的人民法院。9.3爭議解決費用：雙方因爭議解決產(chǎn)生的費用，由敗訴方承擔(dān)。第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件：本合同自三方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更程序：合同變更應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同終止條件：合同履行完畢，或者三方協(xié)商一致終止合同。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：合同內(nèi)容及合同履行過程中獲悉的甲方商業(yè)秘密。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止之日起二年。11.3泄露保密信息的處理：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力的處理：因不可抗力導(dǎo)致合同不能履行或部分不能履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商處理。12.3不可抗力導(dǎo)致的合同變更或終止：因不可抗力導(dǎo)致合同不能履行或部分不能履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或終止合同。第十三條合同的附件13.1附件一：工程設(shè)計圖紙13.2附件二：工程量清單13.3附件三：合同專用條款13.4附件四：材料供應(yīng)清單13.5附件五：付款計劃及進度款申請單第十四條其他條款14.1甲方其他要求：無14.2乙方其他承諾：無14.3丙方其他責(zé)任：無第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙詳細要求：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括建筑物的平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)注齊全，符合國家相關(guān)設(shè)計規(guī)范。附件說明：工程設(shè)計圖紙是施工的依據(jù)，乙方應(yīng)按照圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量。附件二：工程量清單詳細要求：工程量清單應(yīng)包括工程項目、工程量、單位、單價、總價等信息，清單應(yīng)準(zhǔn)確無誤，符合實際工程需求。附件說明：工程量清單是工程預(yù)算和付款的依據(jù)，乙方應(yīng)按照清單進行施工，確保工程量與清單一致。附件三：合同專用條款詳細要求：合同專用條款應(yīng)包括工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，條款應(yīng)明確、具體，便于雙方履行。附件說明：合同專用條款是對合同的補充和細化，乙方應(yīng)嚴格按照條款規(guī)定履行合同義務(wù)。附件四：材料供應(yīng)清單詳細要求：材料供應(yīng)清單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價等信息，清單應(yīng)準(zhǔn)確無誤，符合實際工程需求。附件說明：材料供應(yīng)清單是材料采購和付款的依據(jù)，丙方應(yīng)按照清單提供材料，確保材料質(zhì)量和服務(wù)。附件五：付款計劃及進度款申請單詳細要求：付款計劃及進度款申請單應(yīng)包括付款時間、付款金額、付款條件等信息，申請單應(yīng)真實、合法，符合合同約定。附件說明：付款計劃及進度款申請單是甲方支付進度款的依據(jù)，乙方應(yīng)按照計劃申請付款，確保工程資金的及時到位。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.乙方未按合同約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任認定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照合同總價支付甲方違約金，違約金計算方法見附件三。示例說明：如果乙方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。2.乙方未按照設(shè)計圖紙施工，或擅自修改設(shè)計圖紙。責(zé)任認定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此造成的損失。示例說明：如果乙方在施工過程中未按照設(shè)計圖紙施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.丙方未按照材料供應(yīng)清單提供材料，或提供的材料不符合合同要求。責(zé)任認定：丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此造成的損失。示例說明：如果丙方提供的材料質(zhì)量不符合合同要求，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。應(yīng)用：如果合同履行過