2024年度毛石工程承攬協(xié)議范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度毛石工程承攬協(xié)議范本版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程承攬3.1承攬范圍3.2承攬方式3.3承攬期限4.工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2質(zhì)量驗(yàn)收4.3質(zhì)量保障措施5.工程價(jià)款5.1價(jià)款計(jì)算5.2價(jià)款支付5.3價(jià)款調(diào)整6.工期延誤6.1延誤責(zé)任6.2延誤處理7.材料供應(yīng)7.1材料種類7.2材料質(zhì)量7.3材料供應(yīng)時(shí)間8.安全責(zé)任8.1安全措施8.2安全事故處理9.合同的變更和解除9.1變更條件9.2解除條件10.違約責(zé)任10.1承攬方違約10.2委托方違約11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同效力14.合同的簽署和生效14.1簽署時(shí)間14.2簽署地點(diǎn)14.3合同生效時(shí)間第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年度毛石工程1.2工程地點(diǎn)：具體工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單確定1.4工程內(nèi)容：包括但不限于毛石開采、加工、運(yùn)輸、安裝及質(zhì)量保障等。第二條合同雙方2.1承攬方信息2.1.1單位名稱：承攬單位全稱2.1.2單位地址：承攬單位注冊地址2.1.3聯(lián)系人：承攬單位指定聯(lián)系人2.1.4聯(lián)系方式：聯(lián)系人電話、郵箱等2.2委托方信息2.2.1單位名稱：委托單位全稱2.2.2單位地址：委托單位注冊地址2.2.3聯(lián)系人：委托單位指定聯(lián)系人2.2.4聯(lián)系方式：聯(lián)系人電話、郵箱等第三條工程承攬3.1承攬范圍：根據(jù)工程量清單和設(shè)計(jì)圖紙，承攬方應(yīng)完成的全部工程內(nèi)容。3.2承攬方式：固定單價(jià)承攬方式，具體單價(jià)和總價(jià)款見附件。3.3承攬期限：根據(jù)工程計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)展情況，雙方商定的工程完成時(shí)間。第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，詳見技術(shù)規(guī)范要求。4.2質(zhì)量驗(yàn)收：工程完成后，由委托方組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行自檢、復(fù)檢。4.3質(zhì)量保障措施：承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量滿足合同要求。第五條工程價(jià)款5.1價(jià)款計(jì)算：工程價(jià)款根據(jù)工程量清單和單價(jià)計(jì)算，具體金額見附件。5.2價(jià)款支付：工程進(jìn)度達(dá)到約定的付款節(jié)點(diǎn)后，委托方按合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng)。5.3價(jià)款調(diào)整：因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工程變更，雙方協(xié)商調(diào)整價(jià)款。第六條工期延誤6.1延誤責(zé)任：因承攬方原因?qū)е鹿こ萄诱`，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2延誤處理：工程延誤情況下，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可按照合同約定進(jìn)行違約賠償。第八條材料供應(yīng)8.1材料種類：包括但不限于毛石、水泥、砂漿等施工所需材料。8.2材料質(zhì)量：材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，由承攬方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。8.3材料供應(yīng)時(shí)間：根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前通知委托方，確保材料及時(shí)供應(yīng)。第九條安全責(zé)任9.1安全措施：承攬方應(yīng)制定并落實(shí)施工現(xiàn)場安全措施，確保施工安全。9.2安全事故處理：發(fā)生安全事故時(shí)，承攬方應(yīng)立即報(bào)告委托方，并按約定處理。第十條合同的變更和解除10.1變更條件：合同履行過程中，因不可抗力或雙方協(xié)商一致，可以變更合同。10.2解除條件：合同履行過程中，因不可抗力或雙方協(xié)商一致，可以解除合同。第十一條違約責(zé)任11.1承攬方違約：承攬方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2委托方違約：委托方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟。12.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為X仲裁委員會；如選擇訴訟，管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲得的技術(shù)、商業(yè)等秘密。13.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十四條其他條款14.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。14.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出工程所需的所有毛石、水泥、砂漿等材料的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)等信息。附件二：技術(shù)規(guī)范要求詳細(xì)列出工程所需遵循的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。附件三：單價(jià)和總價(jià)款明細(xì)表根據(jù)工程量清單和承攬范圍，詳細(xì)列出各項(xiàng)工程的單價(jià)和總價(jià)款。附件四：付款節(jié)點(diǎn)和付款方式詳細(xì)列出工程進(jìn)度達(dá)到約定的付款節(jié)點(diǎn)后，委托方的付款方式和時(shí)間。附件五：安全事故處理協(xié)議詳細(xì)列出發(fā)生安全事故時(shí)，雙方的責(zé)任劃分和處理方式。附件六：保密協(xié)議詳細(xì)列出雙方在合同履行過程中需要保密的內(nèi)容和期限。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按合同約定履行義務(wù)，如未按時(shí)完成工程、工程質(zhì)量不符合要求等。2.委托方未按合同約定履行義務(wù)，如未按時(shí)支付價(jià)款、提供施工場地等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方違約：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，承擔(dān)相應(yīng)的違約金賠償或工程修復(fù)費(fèi)用。2.委托方違約：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，承擔(dān)相應(yīng)的違約金賠償或工程延期費(fèi)用。示例說明：若承攬方未按時(shí)完成工程，導(dǎo)致工程延期，則承攬方應(yīng)承擔(dān)工程延期費(fèi)用。若委托方未按時(shí)支付價(jià)款，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，則委托方應(yīng)承擔(dān)違約金賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.質(zhì)量驗(yàn)收：指委托方對承攬方完成的工程進(jìn)行檢驗(yàn)，以確認(rèn)工程質(zhì)量是否符合合同要求。3.保密信息：指合同履行過程中雙方獲取的技術(shù)、商業(yè)等不應(yīng)泄露的信息。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.仲裁：指雙方發(fā)生爭議時(shí)，通過仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解或裁決的一種解決方式。1.不可抗力：