2024年家居木工承攬協(xié)議下載版

2024年家居木工承攬協(xié)議標準版版A版本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條：承攬工作內容2.1乙方承攬的工作范圍2.2乙方應提供的材料及質量標準2.3乙方的工作時間及進度第三條：合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付方式及時間表3.3乙方完成工作后，甲方應支付的金額第四條：乙方的工作要求4.1乙方應遵守的規(guī)范和標準4.2乙方應遵守的安全生產規(guī)定4.3乙方應對工作質量負責第五條：甲方的義務5.1甲方應提供的場地、材料等條件5.2甲方應支付的費用5.3甲方應對乙方工作進行監(jiān)督和檢查第六條：違約責任6.1雙方應遵守合同規(guī)定，如有違約，應承擔的責任6.2因乙方原因導致工作延誤，應承擔的責任6.3因甲方原因導致工作延誤，應承擔的責任第七條：不可抗力7.1不可抗力的定義7.2雙方因不可抗力導致的損失，應承擔的責任第八條：爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條：合同的變更和解除9.1雙方同意，合同的變更或解除必須書面簽署，并經雙方確認9.2合同解除后，乙方應按照甲方要求完成剩余工作第十條：保密條款10.1雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密10.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同解除或終止之日起五年第十一條：合同的生效、終止和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同期滿，雙方未續(xù)約或書面解除合同，合同終止11.3合同解除或終止后，乙方應按照甲方要求撤出工作場所第十二條：附加條款12.1雙方在合同履行過程中，如有附加條款，應書面簽署并經雙方確認12.2附加條款與本合同具有同等法律效力第十三條：合同的語言和解釋13.1本合同采用中文書寫，如有翻譯版本，以中文版本為準13.2本合同的解釋權歸雙方共同所有第十四條：其他約定14.1雙方在合同簽訂前，已簽署的《家居木工項目需求說明書》、《設計方案》等文件，為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1甲方名稱：×××家居設計有限公司，地址：××省××市××區(qū)××路××號。1.2乙方名稱：×××木工加工廠，地址：××省××市××區(qū)××路××號。第二條：承攬工作內容2.1乙方承攬的工作范圍：根據(jù)甲方提供的《家居木工項目需求說明書》和《設計方案》，乙方負責按照要求完成家居木工制作、加工、組裝、安裝等工作。2.2乙方應提供的材料及質量標準：乙方應按照《家居木工項目需求說明書》和《設計方案》的要求，提供相應的木工材料，并保證材料質量符合國家相關標準和甲方的要求。2.3乙方的工作時間及進度：乙方應按照甲方的要求，制定合理的工作進度計劃，并在約定時間內完成工作。具體工作時間及進度安排詳見附件《工作進度表》。第三條：合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣××萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟元整），詳見附件《合同價格明細表》。3.2支付方式及時間表：甲方按照乙方完成工作的實際情況，分期支付合同價款。具體支付方式及時間表詳見附件《支付時間表》。3.3乙方完成工作后，甲方應支付的金額：乙方完成全部工作后，甲方應按照本合同第三條約定的價格支付乙方。第四條：乙方的工作要求4.1乙方應遵守的規(guī)范和標準：乙方應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方提供的技術要求，保證工作的質量、安全和服務。4.2乙方應遵守的安全生產規(guī)定：乙方應按照國家和行業(yè)的安全生產規(guī)定，采取必要的安全防護措施，確保生產過程中的人身安全和財產安全。4.3乙方應對工作質量負責：乙方應保證完成的工作符合甲方的要求和相關標準，對于因乙方原因導致的質量問題，乙方應承擔相應的責任。第五條：甲方的義務5.1甲方應提供的場地、材料等條件：甲方應提供乙方進行工作的場地、必要的辦公設施以及按照《家居木工項目需求說明書》和《設計方案》要求提供的材料。5.2甲方應支付的費用：甲方應按照本合同約定的價格支付乙方完成工作的費用。5.3甲方應對乙方工作進行監(jiān)督和檢查：甲方有權對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查，確保乙方按照約定要求完成工作。第六條：違約責任6.1雙方應遵守合同規(guī)定，如有違約，應承擔的責任：雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2因乙方原因導致工作延誤，應承擔的責任：乙方如因自身原因導致工作延誤，應按照甲方要求，支付延遲履行的違約金，并承擔因此給甲方造成的損失。6.3因甲方原因導致工作延誤，應承擔的責任：甲方如因自身原因導致工作延誤，應按照乙方要求，支付延遲履行的違約金，并承擔因此給乙方造成的損失。第七條：不可抗力7.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。7.2雙方因不可抗力導致的損失，應承擔的責任：如雙方因不可抗力導致無法履行或部分履行本合同，雙方均不承擔違約責任。但一方應當及時通知對方，并采取必要措施減少損失。第八條：爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：合同的變更和解除9.1雙方同意，合同的變更或解除必須書面簽署，并經雙方確認。9.2合同解除后，乙方應按照甲方要求完成剩余工作。第十條：保密條款10.1雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密。10.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同解除或終止之日起五年。第十一條：合同的生效、終止和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同期滿，雙方未續(xù)約或書面解除合同，合同終止。11.3合同解除或終止后，乙方應按照甲方要求撤出工作場所。第十二條：附加條款12.1雙方在合同履行過程中，如有附加條款，應書面簽署并經雙方確認。12.2附加條款與本合同具有同等法律效力。第十三條：合同的語言和解釋13.1本合同采用中文書寫，如有翻譯版本，以中文版本為準。13.2本合同的解釋權歸雙方共同所有。第十四條：其他約定14.1雙方在合同簽訂前，已簽署的《家居木工項目需求說明書》、《設計方案》等文件，為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《家居木工項目需求說明書》詳細要求和說明：本附件詳細描述了甲方所需的家居木工項目的具體需求，包括項目的規(guī)模、設計要求、材料要求、質量標準、驗收標準等。乙方應根據(jù)該說明書的要求進行工作。附件二：《設計方案》詳細要求和說明：本附件包含了家居木工項目的具體設計方案，包括設計圖紙、材料選用、工藝流程、施工步驟等。乙方應根據(jù)該設計方案進行工作，并保證實際完成的工作與設計方案一致。附件三：《工作進度表》詳細要求和說明：本附件詳細列出了乙方完成工作的時間進度計劃，包括每個階段的工作內容、開始時間、完成時間等。乙方應按照該進度表進行工作，并保證按期完成。附件四：《合同價格明細表》詳細要求和說明：本附件詳細列出了本合同的價格明細，包括合同總價、各階段支付金額、支付時間等。甲方應按照該明細表進行支付。附件五：《支付時間表》詳細要求和說明：本附件詳細列出了甲方支付合同價款的時間表，包括各階段支付時間、支付金額等。甲方應按照該時間表進行支付。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未按照《家居木工項目需求說明書》和《設計方案》的要求進行工作，導致工作質量不符合約定。2.乙方未按照《工作進度表》的要求完成工作，導致工作延誤。3.甲方未按照《支付時間表》的要求支付合同價款。責任認定：1.如因乙方原因導致工作質量不符合約定，乙方應承擔重新加工、修復的費用，并支付違約金。2.如因乙方原因導致工作延誤，乙方應支付延遲履行的違約金，并承擔因此給甲方造成的損失。3.如因甲方原因導致支付延誤，甲方應支付延遲支付的違約金，并承擔因此給乙方造成的損失。示例說明：假設乙方在施工過程中使用了不符合約定質量標準的材料，導致甲方驗收不合格，乙方應承擔重新采購符合質量標準材料的費用，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向守約方支付的違約賠償金。3.合同解除：指合同雙方或一方依法終止合同關系的行為。4.合同終止：指合同雙方或一方依法結束合同關系的行為。5.合同履行